建 筑 工 程 分 包 合 同 工程名称:西安市综合保税区
发包单位:山河建设集团有限责任公司
分包单位:
签订时间:
1
发包单位:山河建设集团有限公司 (下称甲方)
施工单位: (下称乙方)
甲方因 A5、A6立体仓库及B3标准厂房室外工程 建设需要,委托乙方进行劳务施工。根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签定本合同。
第一条 工程概况
一、工程名称:西安市综合保税区A5、A6立体仓库及B3标准厂房室外工程。
二、工程地点:西安市港务区港务大道88号。 三、工程造价:合同造价暂定为人民币(大写)叁拾贰万元整,即¥30000.00元,详见预算书,结算按实。
第二条 承包范围
1、水泵房基础垫层开始,至水泵房交工的所有劳务工作(含辅材、耗材),
2、室外雨水井、污水井、检查井、阀门井、雨水口、化粪池从垫层开始至完成使用的劳
务工作;
3、室外路面硬化及道牙安装的劳务工作。
承包价格:水泵房按420元/m2,总价95046元一次性包死,砖砌检查井Φ700、Φ1000砖砌检查井,400元/m3(含抹灰、垫层、井盖安装);雨水口:280元/个,钢筋混凝井、化粪池:模板43元/m2,,混凝土38元/m2,钢筋900元/吨,道牙13元/m,路面18元/m2(养护所需棉毡由甲方提供),零工150元/工日。
六、质量标准:1、砖砌井应严格按照图纸设计尺寸和标高进行砌筑,井体应结实美观,井内壁抹灰应平整饱满,不得出现裂缝和漏抹现象
2、模板支设应垂直、牢固,禁止出现模板移位、爆模等现象;钢筋应严格按照图纸设计和相关图集进行配筋、搭接、绑扎,不得擅自进行变动;浇筑混凝土时应充分振捣,禁止出现、大面积蜂窝麻面、烂根现象;模板拆除后应保证混凝土感官质量。
3、外架搭设前,对工人应配戴安全带、安全绳、安全帽、防滑鞋等保护装置;搭设 2
时应严格控制步距,及时设置钢丝绳拉结点,连墙件、剪刀撑等固定措施,确保外架使用安全。
4、混凝土路面应严格按照设计坡度及厚度进行浇筑;不得出现路面高低
不平、倒流水现象;浇筑完成后及时养护,设置分隔缝,不得出现裂缝、起皮等现象;
5、安全文明施工:工人进入施工现场必须佩带安全帽,高空作业人员必
须系安全带、安全绳,施工现场严禁出现明火、私接乱拉电线等情况;使用完毕的材料、机具等应及时堆放至规定地点,不得在现场乱扔、乱放、妨碍交通道路;对现场产生的建筑垃圾应及时清理,保持现场卫生。
(以上质量标准均以相关质量验收规范为依据)
七、人员管理:乙方必须配备施工技术员、安全员、各工种带班人员,混凝土工不能
少于12人,瓦工不能少7人,钢筋工不能少于7人,木工不能少于10人,架子工不能少于4人,小工自行配备,以满足现场施工为原则。
八、奖罚措施:1、若因乙方原因造成工期延误,乙方应赔偿甲方相应损失;
2、若因乙方原因造成甲方受到罚款,均由乙方承担相应罚款;
3、若乙方不服从甲方管理人员管理,造成工程返工,乙方应承担相应的
返工费用及材料损失费用;
第三条 工程价款结算与支付
一、工程承包方式:包工、(含辅材、耗材)。
二、工程结算方式:,工程量按实结算。在施工过程中,甲方若需要增加预算以外的工作内容,以双方确认的工程联系单为准,并作为结算调整的依据。
三、工程款支付方式:本工程不支付备料款;工程按进度支付80%进度款,竣工验收合
格后支付至结算价的100%;余款一年保修期满后无息支付。
第四条 工期
本合同全部工程工期为60日历天,起止时间:201年7月 日至20xx年9月 日, 具体开工日期以开工报告为准。
第五条 物资供应
一、本合同全部工程所需材料按下列方式办理:本项目所有主要材料由甲方按项目提供,
3
辅材、耗材由乙方自行购买。
二、所有材料、设备进场均应符合有关规定。
第六条 施工准备
一、甲方
1、负责接通施工现场三通一平。
2、本合同签订后 7 天内提供完整的建筑安装施工图 1 份。
3、甲方现场代表:
二、乙方
1、负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线铺设管理。
2、乙方现场代表:
第七条 施工与设计变更
一、乙方在组织施工中,必须遵照国家、行业及设计要求的施工验收规范和质量检验标准组织施工。
二、在组织施工中,如必须变更设计,应按下列程序办理:
1、施工中发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面通知甲方,由甲方在3天内提出修改或变更设计文件,经甲乙双方办理签证手续后,方可继续施工。
2、施工中如遇变更超出原设计标准或规模时,须经原批准单位审批同意,甲乙双方办理签证手续后方可继续施工。在设计变更未批准前,任何一方不能强行施工。
3、乙方不得擅自将合同工程转包、分包给第三方,全部工程必须由乙方自行完成。否则按乙方违约处理,并责令乙方退出工地。
由上述原因延期施工而造成的经济损失,由责任方承担。
三、在施工中由乙方本身的原因造成的停工、返工、材料构件的倒运、机械二次进场等损失,由乙方自行负担。
四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度。隐蔽工程完成后必须经过验收合格做出记录,方能进入下一道工序的施工。凡隐蔽工程均应由乙方书面通知甲方,共同进行验收,并办理验收手续;届时如甲方未参加,乙方可以自行检查验收,并应作好记录,甲方应予承认。如甲方以后提出检查时,其检查结果不符合要求的,检查费由乙方负担,符合要求其检查费由 4
甲方负担。
第八条 竣工验收与保修 一、本工程质量标准:按国家验收标准一次性验收合格。
二、工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修,保修期 1 年。
第九条 经济责任
一、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工(按国家现行规范),每逾期一天,须付甲方500元逾期违约金;质量达不到一次性验收合格的一次罚款5000元,并整改至验收合格。
第十条 其他约定
一、甲方提供施工现场的水电接口,且承担相关费用。
二、乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规。
三、甲乙双方必须同时签订安全生产合同。
第十一条 附则
一、本合同共 贰 份,甲方执 壹 份,乙方执 壹 份。
二、本合同自签定之日起生效,在本合同全部工程竣工验收并结算尾款后失效。
三、本合同条款如对特殊情况有未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款,经审定后作为本合同附件以便共同遵守。
四、有关承包合同的其他问题,均按照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及《建筑安装工程承包合同条例》的规定执行。
五、本合同有未尽事宜,由双方协商解决。协商不成可向工程所在地人民法院提起诉讼。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
代表(签字) 代表(签字)
年 月 日
5
安全生产合同
为在A5、A6立体仓库及B3标准厂房室外工程的实施过程中创造安全、高效的施工环境,切实搞好本项目的安全管理工作,本项目的甲方山河建设集团有限公司与乙方特此签订安全生产合同:
一、甲方职责:
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则,既:同时设计,同时施工,同时验收,投入使用。
4、定期召开安全生产会议,及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5、组织对承包人施工现场现场安全生产检查,监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。
二、乙方职责:
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2、坚持按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则,加强安全生产教育,增强安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度,配置专职及兼职安全检查人员,有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员,必须熟悉和遵守本条款的各项规定,做到安全生产工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底,一环不漏;各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构,应按施工人员的1%——3%配置安全员,专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令,并采取保护性措施防止事故发生。
4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
6
5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书,参加施工的人员,必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员,经过专业培训,获得《安全操作合格证》后,方准持证上岗。施工现场如出现特种工作业无证操作的现象时,项目经理必须承担管理责任。
6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备有足够的消防设施,所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人,或允许、容忍上述同样行为。
7、操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,并有安全员的签字记录,保证其经常处于完好状态;不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必须规定相应的安全技术措施,施工现场必须具有相关的安全标志牌。
10、乙方必须按照本工程项目特点,组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案;如果发生安全事故,按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定,及时上报有关部门,并坚持“四不放过”的原则,严肃处理相关责任人。
三、违约责任:
如因甲方或乙方违约造成安全事故,将依法追究责任。
本协议书一式两份,合同双方各执一份。由双方签字及加盖公章生效,全部工程竣工验收合格后失效。
甲 方: (盖章) 乙 方: (盖章)
代 表: 代 表:
日 期: 日 期:
7
劳务合同 1
钻孔灌注桩工程劳务承包合同
甲方:
乙方:
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定,甲方将博深高速第三合同段沥林跨线桥K25+149.53的钻孔灌注桩施工任务承包给乙方施工,经甲、乙双方在平等自愿的基础上充分协商,达成以下协议:
一、 工程内容:
1、工程范围:博深高速第三合同段沥林跨线桥K25+149.53的钻孔灌注桩施工, 本桥梁桩基包括:直径1.2m桩基12根、直径1.4m桩基146根、直径1.5m桩基24根、直径1.8m桩基 20根(合计202根)。
2、工作内容
1)钻孔、灌注混凝土:含打桩机的进出场,护筒的制作、埋设、拆除、清洗,钻机的装拆就位、移动,钻孔、泥浆的制作、泥浆注入、排出、清孔、测量孔径孔深,导管的制购、试压及安拆,漏斗的安拆,灌注混凝土、现场的混凝土坍落度及取样等试验。
水源由甲方提供,乙方负责取水,如废泥浆需外运,则由甲方负责运输,乙方负责装车。电源由甲方提供。
二、工期要求:
确保甲方确定的工期。
三、工程质量及评定标准:
博深高速公路第三合同段桥3队
第 1 页 共 8 BS3-05
劳务合同 2
按现行高速公路工程质量检验评定标准进行评定,达到优良。
钻孔灌注桩经第三方检测,要求全部为优良桩。对于因乙方原因出现施工质量不合格的工程(缺陷桩),乙方应在甲方规定的时间内无偿返工,直至达到质量验收标准。返工后仍不能达到标准,由乙方承担违约责任,并赔偿甲方的经济损失,甲方有权将其清除出场。
四、承包方式:
采取除钢筋笼、声测管、混凝土由甲方提供外,其它工、料、机一次包死的承包形式,不存在任何费用调整。
五、工程数量:
按桩号的设计桩长(有变更时按监理工程师确认的桩长)数量结算。桩顶按设计要求需要凿除的超灌部分不结算。
六、合同价款:
规定的工作内容全部完成,达到甲方验收标准后,按如下单价进行结算:
不计桩径大小,钻孔灌注桩综合单价 元/m3。(建议单价190-200元/m3)
七、双方责任:
(一)甲方责任:
1、所有关于本工程的图纸、技术资料均由甲方保存管理,乙方无权擅自修改或以其它图纸代替。如乙方需要查阅图纸,须经甲方同意方可。
2、甲方负责整个工程的进度安排、质量控制、资金运用、对业主、监理的联系等。
博深高速公路第三合同段桥3队
第 2 页 共 8
劳务合同 3
3、在开工前向乙方对图纸、桩位等进行技术交底,同时下达施工任务,并委派管理人员负责施工安排、质量监督、进度控制。
4、甲方负责根据乙方提报的质检资料与监理工程师联系报检工作。 5、甲方负责对乙方进场的设备进行核查,确认设备数量、规格、性能、完好程度要求满足合同要求。
6、甲方负责泥浆池开挖、负责将造浆所需粘土运到现场。若造孔需要填片石,甲方负责购买片石并运到现场。
7、甲方负责废浆外运、弃置。
8、甲方负责桩孔位、泥浆池简易围栏材料,由乙搭设、管护。
9、甲方负责钢筋笼场地的平整与硬化。负责临时工棚、施工便道的建设。
10、甲方负责提供电力系统至二级电箱,三级电箱由甲方统一制作,费用由乙方负责,并负责夜晚加班现场照明施工器材;
11、甲方统一提供各班组住宿工棚或租赁房屋,所产生的租赁费、水电费由各班组按实际使用比例分摊。(因实际工作需要,班组需另行租赁房屋的,须经甲方同意且费用自理。)
12、工程完工后,负责组织验收和结算工作。
(二)乙方责任:
1、乙方在进场时,如有需要,则应根据当地相关部门的管理要求,办理劳务人员相关证件,人身意外伤害保险等全部费用乙自理。
2、乙方负责对所承包工程的现场成孔记录资料及时如实填写交甲方、成孔过程中经常复核桩孔中心位置、灌桩途中的技术值班确保导管的埋深博深高速公路第三合同段桥3队
第 3 页 共 8
劳务合同 4
等工作,并承担其发生的费用。
3、乙方施工应以甲方管理部门交底为准。乙方接受任务后必须在甲方指定的时间内,配备足够的管理人员、技术人员、技工、劳力、机具设备等,特殊工种人员必须持证上岗。同时要提供主要人员及主要设备表。钻机数量应满足甲方施工进度要求,及时按甲方要求配足施工机械。
4、乙方必须接受甲方的管理、监督,对甲方提出的有关施工要求、规定要严格完整的执行,对不接受甲方意见者,甲方有权随时辞退有关人员。
5、乙方在施工过程中,由乙方原因而发生的一切人身伤亡、设备损害等一切安全、质量事故等均由乙方承担责任,并负担经济损失。由甲方以外的原因造成乙方的损失由乙自己处理并承担相关费用,甲方不负任何责任。
6、由于设计变更、征地拆迁、地方关系、设备提前进场配合甲方形象宣传、不可抗力等原因造成的停机窝工,由此产生一切损失均由乙方负责,甲方不负任何责任。
7、施工中乙方与当地发生冲突或经济纠纷,责任自负。
8、泥浆必须排放到甲方指定的地点,如有违约,所造成的一切后果均由乙方自负。
10、施工过程中,乙方合同签订人(现场负责人)未经甲方的同意不得离开现场。施工过程中乙方擅自撤离现场,甲方有权要求赔偿由此造成的一切损失。
11、乙方在施工中遇到与设计不符或其它重大技术难题及变更设计,博深高速公路第三合同段桥3队
第 4 页 共 8
劳务合同 5
要及时向甲方报告,不得擅自做主。
12、乙方负责按照规范和甲方的要求提供施工、技术、质量原始记录资料。
13、乙方必须按照甲方的要求做到文明施工。人员挂牌上岗,安全防护、标识齐全,驻地整洁卫生,绝不能有损甲方形象。
14、乙方钻孔施工中应严加保护地下管线,进行探挖,防止损坏,钻孔泥浆应妥善处理,严禁“跑、冒、滴、漏”现象发生,否则,发生的一切后果乙方自负。
15、施工完毕,撤离现场前,要对现场进行清理,经甲方检查合格后方可撤离现场。
16、乙方负责根据混凝土拌合站的要求,提前24小时向甲方提报使用计划,标明桩号及混凝土数量。
17、由于乙方责任在冲孔过程中产生的废孔,偏孔抛石等一切费用由乙方负责。
18、钢筋笼制安由甲方负责,乙方有责任配合下钢筋笼,并严格按甲方技术人员的要求进行钢筋笼定位。
19、乙方有责任对使用的卷扬机、导管、钢丝绳等钻孔设备材料进行经常性检查,如出现断钢丝绳、导管破损、导管接头不密封等原因造成的安全及桩基质量问题事故,乙方负完全责任
20、桩基灌注过程中,每一车砼灌注完成后导管埋深不得超过9m,并严格按照甲方技术人员要求进行拆管,如乙方不服从指挥,每次处罚1000元。
博深高速公路第三合同段桥3队
第 5 页 共 8
劳务合同 6
21、每根桩基灌注完成后,拔离护筒时间不得低于1.5小时并且不得单边拔离,如违反每次对乙方处以200元罚款,如因此造成的桩头偏位乙方负完全责任。
22、施工现场钻机移位、就位甲方可以提供吊机、挖机配合,所产生的机械使用费(吊机225元/小时,挖机225元/小时)由乙方负责
23、乙方承揽甲方的工程任务,严禁转包、分包,否则予以清除出场。
八、结算方式和支付方式:
1、本项工程的结算方式,每月按乙方实际完成的经监理工程师认可的工程结算,且工程质量达到优良,报请业主验工批复支付计量款后,支付结算价款的90%;完成本合同所承包的工程数量经验收后,工程质量优良、各项资料齐全,再支付结清价款的10%。
2、桩基灌注扩孔系数标准为8%,超过8%部分所产生的费用乙方负责50%,低于8%部分所创收的利润甲方提出40%作为对乙方的奖励。
九、违约责任
1、甲乙双方要严格履行合同。
2、如果乙方主要人员和机具设备不能按照甲方要求的日期进场,则每延期一天,甲方对乙方实行罚款1000/天。如果超期10天,则视为乙方违约,甲方无条件收回工程,一切损失由乙方承担。
3、由于任何一方的不认真履行而导致工程进度缓慢、停工,则责任方要承担相应的经济责任。
4、由于工程质量不符合规定的要求,乙方要负责无偿维修或返工并赔偿甲方的经济损失。
博深高速公路第三合同段桥3队
第 6 页 共 8
劳务合同 7
5、如果乙方不能按照合同中的技术要求、质量要求完成任务,甲方有权要求乙方支付合同总价款30%的违约金。
6、对于不可抗拒的自然灾害或政策性调整,甲方应积极与业主联系,争取得到适当补偿。但不管是否补偿,乙方不能以此而不履行合同,否则一切损失由乙方负责。
十一、纠纷解决办法
双方一旦就合同发生纠纷,应由双方协商解决。
十二、其它
1、所有发生的经济往来及工作意见均以书面形式且甲方代表签字生效。
2、本合同未尽事宜,由双方共同协商,制定补充条款。
3、本合同自双方签字、盖章之日起生效。本工程经验收正式交付后,除质保条款外,其它条款即自动失效。保质期满,保质条款终止。
4、合同一式4份。甲方2份,乙方2份。
附:1、乙方代表身份证复印件
甲方(盖章): 乙方(盖章):
博深高速公路第三合同段桥3队
第 7 页 共 8
劳务合同 8
甲方授权代表: 乙方代表:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
博深高速公路第三合同段桥3队
第 8 页 共 8
项目施工合同发包人承包人二零年月日1第一部分协议书发包人全称简称发包人承包人全称简称承包人依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建…
建筑工程合同书建设单位以下简称甲方施工单位以下简称乙方工程根据中华人民共和国经济合同法结合本工程的具体情况为了明确工程项目及双方责…
建设工程施工合同示范文本GF20xx0201GF20xx0201建设工程施工合同示范文本住房和城乡建设部国家工商行政管理总局制定说…
施工安装电施工工程合同书甲方乙方依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其它有关法律行政法规遵循平等自愿公平和诚实信用的原则…
工程施工合同书甲方南湖镇镇政府授权代理人路树宁乙方为解决村民生产生活交通问题经主管部门同意镇政府决定在安家代疃村南原南湖河下游河深…
建设工程施工合同GF19xx0201中华人民共和国建设部国家工商行政管理局一九九九年十二月制定第一部分协议书发包人全称承包人全称依…
86BF20xx0207合同编号北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工总承包合同北京市建设委员会监制北京市工商行政管理局二八年十二月…
园林绿化施工合同书11第一部分协议书发包人全称承包人全称依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规遵循平等…
项目施工合同发包人承包人二零年月日1第一部分协议书发包人全称简称发包人承包人全称简称承包人依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建…
建设工程施工合同发包方以下称甲方承包方以下称乙方根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律行政法规为明确双方在施…
施工安全协议书建设单位以下简称甲方承包单位以下简称乙方工程名称工程地点为了切实加强施工现场安全生产管理依照中华人民共和国安全生产法…