监理合同范本

(GF-2012-0202)

建设工程监理合同

(示范文本)

  住房和城乡建设部制定

   国家工商行政管理总局

第一部分  协议书

委托人(全称):                                     

监理人(全称):                                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称:                                       

2. 工程地点:                                       

3. 工程规模:                                       

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费:          

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书;

2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);

3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);

4. 专用条件;

5. 通用条件;

6. 附录,即:

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名:           ,身份证号码:            ,注册号:                

五、签约酬金

签约酬金(大写):                            (¥        )。

包括:

1. 监理酬金:                                

2. 相关服务酬金:                           

其中:

(1)勘察阶段服务酬金:                          

(2)设计阶段服务酬金:                          

(3)保修阶段服务酬金:                          

(4)其他相关服务酬金:                          

六、期限

1. 监理期限:

             日始,至             日止。

2. 相关服务期限:

(1)勘察阶段服务期限自           日始,至           日止。

(2)设计阶段服务期限自           日始,至           日止。

(3)保修阶段服务期限自            日始,至            日止。

(4)其他相关服务期限自            日始,至           日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间:                       日。

2. 订立地点:                                

3. 本合同一式    份,具有同等法律效力,双方各执     份。

委托人:   (盖章)        监理人:   (盖章)   

住所:                          住所:                       

邮政编码:                    邮政编码:                 

法定代表人或其授权       法定代表人或其授权

的代理人:(签字)        的代理人:(签字)         

开户银行:                    开户银行:                 

账号:                         账号:                         

电话:                         电话:                      

传真:                         传真:                      

电子邮箱:                    电子邮箱:                 

第二部分  通用条件

1. 定义与解释

2. 监理人的义务

3.委托人的义务

4. 违约责任

5. 支付

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

7. 争议解决

所有合同通用条款未做修改,详细内容参照《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-20##-0202)

第三部分  专用条件

1. 定义与解释

  1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外,还可用        

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为:        

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括:                                 

2.1.2 监理工作内容还包括:                    

                                                 

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括:                         

2.2.2 相关服务依据包括:                             

  2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形:                     

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围:                    

                                                 

在涉及工程延期      天内和(或)金额       万元内的变更,监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件:                                                       

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数:                                

                                                 

 2.7 使用委托人的财产

     附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于:                                        

监理人应在本合同终止后       天内移交委托人无偿提供的房屋、设备,移交的时间和方式为:               

3. 委托人义务 

  3.4 委托人代表

委托人代表为:                                       

3.6 答复

委托人同意在        天内,对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定:

赔偿金=直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额(或建筑安装工程费)

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定:

逾期付款利息=当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付

  5.1 支付货币

币种为:       ,比例为:      ,汇率为:     

5.3 支付酬金

正常工作酬金的支付:

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件:                              

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外, 因非监理人原因导致本合同期限延长时,附加工作酬金按下列方法确定:

附加工作酬金=本合同期限延长时间(天)×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天)

6.2.3附加工作酬金按下列方法确定:

附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间(天)×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天)

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定:

正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额(或建筑安装工程费)

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时,按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时,可提交        进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第        种方式:

(1)提请        仲裁委员会进行仲裁。

(2)向        人民法院提起诉讼。

8. 其他

  8.2 检测费用

    委托人应在检测工作完成后     天内支付检测费用。

  8.3 咨询费用

    委托人应在咨询工作完成后     天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为:

奖励金额=工程投资节省额×奖励金额的比率;

奖励金额的比率为       %。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限:                        

监理人申明的保密事项和期限:                        

第三方申明的保密事项和期限:                        

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件:

                                                    

                                                  

9. 补充条款

                                                    

                                                  

附录相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段:                                        

                                             

A-2 设计阶段:                               

                                             

A-3 保修阶段:                                                     

                                              

A-4 其他(专业技术咨询、外部协调工作等):  

                                             

附录委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

B-2  委托人提供的房屋

B-3  委托人提供的资料

B-4 委托人提供的设备


第四部分 管理细则

附件1

长沙县政府投资工程建设项目

工程监理机构库管理办法

第一章 总则 

第一条  为加强对承担政府投资工程建设项目工程监理企业的管理,推进我县建设工程监理市场的健康、有序发展,加强对监理企业履行从业行为的监督,保证建设工程质量安全,提高工程建设项目的投资效益和建设水平,根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》等法律、法规,结合本县实际,制定本办法。

第二条  本办法所称政府投资项目,是指使用下列资金(或资产)投资的项目:

(一)本级财政预算资金。

(二)上级部门专项补助资金。

(三)国债资金。

(四)国际金融组织或外国政府贷款等政府主权外债资金。

(五)通过政府信用贷款或政府承诺偿还的方式所筹资金。

(六)其它政府性资金或资产。

第三条  本办法所称工程监理机构库,是指由长沙县住建局会同相关行业职能部门负责组织,通过公开招标及专家评审确定的符合相关资质要求,拟为政府投资工程建设项目提供工程监理服务的工程监理企业所组成的机构库。凡在长沙县范围内参与政府投资项目的工程建设监理单位适用本办法。

第四条  工程监理机构库的服务周期为三年,每年进行一次年度考核。工程监理机构库的建立、使用、管理遵循“公平公正,择优进库,综合评议,动态管理”的原则。

第五条  长沙县住建局会同相关行业职能部门负责工程监理机构库的建立、考核等相关管理工作。

第二章  监理单位优先库的组建及管理

第六条 参与政府投资项目的监理单位须具备以下条件:

1.《入县监理企业登记表》一式三份;

2.《企业法人营业执照》、《资质证书》的副本原件及复印件,监理单位具备专业类别丙级以上(含丙级)资质等级。

3. 驻县固定的负责人电话、身份证及公司任命文件;

4.市外工程监理企业须提供分支机构办公场地租赁或产权证明。

第七条  进入本库企业享有的权利:

(一)依法接受政府有关部门和单位委托,在资质许可范围内承担政府投资项目的相关业务,并按合同约定收取服务费。

(二)依法独立进行相关业务活动,不受任何单位或个人的非法干预。

(三)对机构库管理单位作出的处理决定提出申诉。

(四)法律、法规和规章规定的其他权利。

第八条  进入本库企业应履行的义务:

(一)严格执行相关法律、法规和有关规定,遵循公平、公正的原则,认真履行职责,遵守职业道德。

(二)提供的信息、资料及出具的书面文件应当完整、真实、合法,符合行业技术标准。

(三)对执业中知悉的商业秘密及其他秘密事项予以保密。

(四)接受和协助有关行政监督部门的依法监督、检查,及时向行政监督部门反映或举报执业过程中发现的违法违规和不正当行为。

(五)企业名称、注册地址、注册资金、法人代表、企业负责人和技术负责人等基本信息发生变化时,应及时告知机构库管理单位。

(六)法律、法规和规章规定的其他义务。

第九条  工程监理机构库下设4个专业分库:房屋建筑、市政公用、水利建设、交通建设。入库单位同时具备以上多个相应专业资质等级的工程监理企业,可分别进入以上各专业分库。

第十条  工程监理机构库采用电子化管理机制,本县政府投资的房屋建筑、市政公用、水利水电、公路交通等工程建设项目(监理费100万元内)的工程监理服务,在工程监理机构库电子化管理平台上抽取。

第十一条  政府投资项目单项工程监理服务费在30万元以下的,在本机构库中的投标人中随机确定;单项工程监理服务费在30万元~100万元的,参照市住建委长住建发[2011]375号文件附件一第十条(项目单位可以在本机构库中的投标人中至少抽取3家,通过询价方式确定,也可通过招标方式确定)执行;100万以上按公开招标形式进行。

第十二条   项目监理服务期内(从确定监理单位起到合同约定的监理内容完工),监理单位在本库中中标的监理项目个数,甲级不得超过3个,乙级不得超过2 个。

第十三条   招标人须要提供监理服务时,应向招标采购局提出书面申请,由招标人组织,在相应建设行政主管部门和县监察局的监督下,在长沙县交易中心随机抽取。

第十四条  工程监理机构库内的工程监理企业发生以下事项时,应在7个工作日以内以书面形式向“长沙县住建局”报送相关材料,“长沙县住建局”视其影响,作出相应处理:

   (-)合并、分立、撤销。

   (二)法人代表更换,注册资本变更。

   (三)从业资质和执业人员发生变动,对执业能力产生影响的。

   (四)办公场所,联系电话发生变化的。

   (五)单位及从业人员受到有关部门或行业协会表彰或处罚的。

(六)单位涉及诉讼等事项的。

第三章    入库单位考核及退出机制

第十五条   长沙县住建局会同相关行业职能部门制定《工程监理机构库监理企业年度综合考核评分细则》(附后)、成立考评领导小组,县住建局每年不定期对工程监理机构库中的企业进行一次 “年度综合考核”;施工或监理周期不足一年的企业或项目,采取监理单位申请或监督机构根据工程实际情况进行申报的原则,实施综合考核,提出淘汰和增补意见,于同年12月15日前或项目完工后半月内抄送县监察局、县招标采购局会签后予以公示。

第十六条   工程监理机构库按优胜劣汰的动态管理原则,实行“淘汰制”,每年排名最后1名予以淘汰。

第十七条   入库的工程监理企业有下列情形之一的,将实行“一票否决制”,立即从工程监理机构库中除名,并列入黑名单,三年内不得入库。

(一)入库时,在企业资质、业绩、奖惩情况,执业人员等方面弄虚作假,提供不实信息资料的;

(二)在政府投资建设工程项目工程监理服务活动中,实施挂靠的;

(三)在政府投资项目工程监理服务过程中,违规操作、弄虚作假、提供虚假报告的;

(四)取得政府投资建设工程项目工程监理服务后,无正当理由放弃中标资格的;

(五)取得政府投资建设工程项目工程监理服务后,转包给其他工程监理企业的;

(六)在项目服务过程中,存在严重工作过失,造成重大损失或不良影响的;

(七)所监理的工程项目由于监理责任发生重大安全质量事故的;

(八)违反有关法律法规,被司法机关、行政监督部门或行业自律组织处罚或处理的;

(九)有其他违法违规行为的。

第四章  附则

第十八条  本办法由长沙县住建局负责解释。

第十九条  本办法自颁布之日起实行。

工程监理机构库监理企业年度综合考核评分细则


附件二:

长沙县政府投资工程建设项目工程监理机构库

管理办法条款

根据已有的《长沙县政府投资工程建设项目工程监理机构库管理办法》,已经比较明确的规定了建设单位、代建单位、工程监理机构的责、权、利与考核办法。现针对该“办法”中未明确的罚则与其他相关事项,在此管理办法补充规定中予以明确。在签订监理服务承包合同时,“管理办法”与“管理办法补充规定”应作为附件进入合同,其解释顺序应优于合同专用条款或具相同地位。

1、如果总监不能满足建设单位要求,建设单位可以要求监理单位更换总监,监理单位必须无条件服从;如监理单位未经建设单位同意擅自调换总监的,扣除监理单位总监理费用的10%作为违约金。

2、如果监理单位人员不在岗,处以违约金500元/天·人;如果监理单位对承诺的人员数量、工作岗位进行调整,必须以书面形式通知建设单位,并经建设单位审批,否则视同该人员未在岗。

3、监理部使用的仪器和工具,必须在正式开工前予以落实;施工过程中若发现因仪器和工具不到位,造成现场应检部位未及时检测或检测点位数量不够,每次处以违约金500元。

4、监理单位在每道工序施工前,应会同施工单位仔细检查施工图纸,及时发现图纸中的错误。如果因施工图纸错误,而监理单位未履职发现错误并签字确认施工完毕,给建设单位造成损失的,建设单位将视情节严重情况性对监理单位处以违约金即监理费的5%-10%

5、施工期间由于施工单位违反安全操作规程,无论是否造成安全事故,被建设单位或主管部门记为不良行为记录的,而监理单位未履职的,建设单位将给与监理单位2000元/次的违约金。

6、监理单位有权利和义务督促施工单位按照施工合同控制工期完成单项和分部分项工程施工;如果给建设单位造成损失,由建设单位呈报,经长沙县政府投资项目标后监管领导小组办公室核查,确若因监理人员工作不力造成工程总工期拖延,则按照“合同总价÷合同服务天数×拖延天数”的计算方式处以违约金。

7、如果承接监理的工程,其竣工验收质量未达到合同约定的质量目标及国家规定的质量验收标准,而监理单位签署了合格验收意见的,则处监理总费用的10%的违约金。

8、在监理过程中,如因监理工作原因,直接或间接造成项目发生质量、安全事故或工期滞后、投资失控等情况,给项目造成严重影响的,建设单位可根据国家现行的法律法规和规章制度对监理单位进行重罚并终止监理合同。

9、监理单位应对发生的签证计量准确性负责,并与实际监理费用挂钩,具体标准如下;

(1)计量工程量引起总造价误差±1%以内,监理费为标准费用的100%;

(2)计量工程量引起总造价误差±1.01~2%,监理费为标准费用的90%;

(3)计量工程量引起总造价误差±2.01~3%,监理费为标准费用的80%;

(4)计量工程量引起总造价误差±3.01~4%,监理费为标准费用的60%;

(5)计量工程量引起总造价误差±4.01~5%,监理费为标准费用的40%;

(6)计量工程量引起总造价误差±5%以上,不计取监理费用,并列入黑名单,在一个考核年度内二次出现误差±5%以上的项目,无条件做出库处理。

计量工程量引起总造价误差以审计、投评结算评审核定的累计工程量,与监理认可的累计工程量以同一价格水平(评审审定的价格)转换成总造价差异,再除以评审审定的项目工程结算总造价得出的误差百分比,作为考核监理费用计算依据。

按本条款计算出的监理费用减去其他条款规定的违约金后,即为项目结算监理费。

10、监理人员出现“索、拿、卡、要、拖”等行为,出现一次处以违约金3000元;监理人员素质不满足建设单位要求,建设单位可要求更换,如再次出现,可处以违约金1000元;如第三次出现,可视为监理单位违约,建设单位可终止合同,造成的损失由监理单位负责承担。

11、在工程维修保养期间,监理公司人员在接到建设单位或管理单位通知后应在约定时间内赶到现场,未及时执行的对监理单位处以违约金500元/次。

12、监理单位人员未督促施工单位按图纸或相关规范要求进行施工作业的,视情节严重性每次处以违约金10000-20000元。

13、监理单位的抽检数据,要求规范化运作,并保证数据的准确性;如果出现抽检数据误差,则对监理单位处以违约金1000元/次。

14、根据《长沙县政府投资工程建设项目工程监理机构库管理办法》中年度考核表的规定,每个分库年度考核的最后一名,或在该年度被省住建厅通报严重不良行为记录者,将被淘汰出相应分库。

15、监理费的支付:签订监理承包合同并进场开工后,支付合同金额的10%作为预付款;工程竣工验收合格后支付至合同金额的50%;施工单位报送结算资料到县投资评审中心后支付至合同金额的65%,项目结算经长沙县投资评审中心审定出具评审报告后,再进行监理费用的结算评审,并最终出具监理费用评审报告,凭评审报告可支付至评审审定金额的95%;余款在质量保修期满后支付。如项目监理费用出现超付情况,则可在下个项目中扣回。


附件三

房屋建筑工程监理分库

市政公用工程监理分库

注:建立费计费方式详见“湘?价?服? ?2?0?0?7? ?7?6?工?程?监?理?费”。

相关推荐