监理合同样本

来源:m.fanwen118.com时间:2022.5.29

施工监理

同 协 议

发包人:

监理人:

年 月

正本 合 书

公路工程施工监理委托通知书

运城市公路工程监理咨询中心:

很高兴地通知你们, 项目施工监理任务由贵单位承担。

现特邀请你们委派全权代表,根据文件的有关规定,于月 到 签约。

良好祝愿!

年 月 日

年顺致

监理合同协议书

本协议书由 (以下简称“发包人”)为一方,与 (以下简称“监理人”)为另一方共同订立。鉴于发包人已委托监理人 工程监理合同段提供监理服务,为明确双方在合同期间的义务、责任、权利和利益,兹就以下事项达成协议:

一、项目概况

(1) 工程名称:

(2) 工程地址:

(3) 总监理工程师姓名(证书号码):

(4) 驻地监理工程师:

二、工程监理范围:

三、监理服务期

监理服务期限:

四、监理服务费用

监理服务费总价:(大写);

五、本协议书中的名词定义与合同通用条款中约定的定义相同。

六、下列文件是监理合同的组成部分,应作为合同的有效内容予以遵守和执行。

(1)监理合同协议书;

(2)投标书文件;

(3)合同专用条款;

(4)合同通用条款;

(5)工程专用规范;

(6)监理规范;

(7)技术规范;

(8)在本合同专用条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件; 上述文件相互补充,如果上述文件之间出现矛盾,应按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。

七、发包人在此同意按照本监理合同约定向监理人支付其应支付的费用和提

供监理工作条件。

八、监理人基于发包人的上述保证,在此向发包人承诺按照本监理合同的约定履行监理服务。

九、本协议书经双方签字盖章后,监理人按约定提交履约保函(或保证金)后生效,至双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

十、本监理合同协议书正本一式两份,双方各执一份,具有等同法律效力。协议书副本两份,双方各执一份。

发包人:

法定代表人

授权的代理人:

日期: 年 月 日 监理人: 法定代表人 或 授权的代理人: 日期: 年 月

国道209线运城市过城路段改造工程

廉 政 合 同

(项目法人与监理单位)

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若

干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定,为做好工程建设中的党风廉政建设,保证工程建设高效优质,保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益,国道209线运城市过城路段改造工程的项目法人山西省公路局运城分局(以下称甲方)与监理单位运城市公路工程监理咨询中心(以下称乙方),特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

(一)严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规

定。

(二)严格执行国道209线运城市过城路段改造工程项目的合

同文件,自觉按合同办事。

(三)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则

(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外),不得损害国家和集体利益,违反工程建设管理规章制度。

(四)建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌,公布举报电话,监督并认真查处违法违纪行为。

(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及

时提醒对方纠正的权利和义务。

-1-

(六)发现对方严重违反本合同义务条款的行为,有向其上级有关部

门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵

重物品,不得在乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。

(二)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动;不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(三)甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(四)甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的监理分包项目。

第三条 乙方义务

(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(四)乙方不得为甲方单位和个人购臵或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(五)乙方及其工作人员不得索取或接受施工单位的礼金、有价证券

-2-

和贵重物品,不得在施工单位报销任何应由乙方或个人支付的费用。

(六)乙方及其工作人员必须严格按照监理规程办事,不得与施工单

位串通,损害甲方利益。

第四条 违约责任

(一)甲方及工作人员违反本合同第一、二条,按管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的,应予以赔偿。

(二)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条,按管理权限,依据

有关规定,给予党纪、政纪或组织处理;给甲方单位造成经济损失的,应予以赔偿;情节严重的,甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条 双方约定:本合同由双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查,提出在本

合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条 本合同作为国道209线运城市过城路段改造工程项目监理合同的附件,与工程监理合同具有同等的法律效力,经合同双方签署立即生效。

第八条 本合同甲、乙双方各执一份,送交双方监督单位一份。

-3-

甲方单位:(盖章)

法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)

或 或 其授权代理人: 其授权代理人:

地址:运城市红旗西街625号

625号

电话:0359—2054019

二00九 年 九 月 十二 日

日 二00九 年 九 月 十二电话:0359—2276708 地址:运城市红旗西街乙方单位:(盖章)

甲方监督单位(盖章) 乙方监督单位(盖章)

安全生产合同

为在 合同的实施过程中创造安全、高效的外部环境,切实搞好本工程的安全监督和管理工作,本工程业主 (以下简称“甲方”)与监理单位 (以下简称“乙方”)特签订安全生产合同:

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行本项目监理合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、定期召开安全生产调度会,及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4、组织对乙方所监理的现场进行安全生产检查,监督乙方及时通知施工单位处理发现的各种安全隐患。

二、乙方责任

1、严格遵守《中华人民共和国安全生产法》(20xx年第70号主席令)、《建设工程安全生产管理条例》(国务院令20xx年第393号)等国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路水运工程安全生产监督管理办法》(20xx年第1号令)、《公路工程施工安全技术规程》及《山西省安全生产条例》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、监理单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行监理,对工程安全生产承担监理责任。应当编制安全生产监理的计划, 明确监理人员的岗位职责、监理内容和方法等,对危险性较大的工程应当加强巡视检查。

监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。监理单位在实施监理工程中,发现存在安全事故隐患的,应当要求施工单位整改,必要时,可下达施工暂停令并向建设单位和有关部门报告。

3、监理单位在监理巡视检查过程中,发现施工中存在安全事故隐患没有及时下达书面指令要求施工单位进行整改或停止施工的,应承担《条例》第五十七条规定的法律责任。

4、施工单位拒绝按照监理单位的要求进行整改或者停止施工的,监理单位也没有向建设主管部门或工程项目的行业主管理部门报告,应承担《条例》第五十七条规定的法律责任。

5、监理单位应制定切实可行的安全监理制度,根据工程项目特点,明确监理人员的安全监理职责。定期召开工地例会,针对薄弱环节,提出整改意见且督促施工单位落实,并制定专人将该资料整理归档,监理单位应当填报安全监理日志和监理月报。

6、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训,必须要求施工单位制定相应的安全技术措施。施工现场以及周围必须具有醒目的和相关的安全标志牌。

7、乙方必须要求施工单位按照本工程项目特点,组织制定适合

本工程实施中的生产安全事故应急预案;如果发生安全事故,应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》(20xx年国务院令第493号)以及其它有关规定,及时上报有关部门,严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故,将依法追究责任。

本合同一式两份,合同双方各持一份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效,全部工程竣工验收后失效。

甲方单位: (盖章)

法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)

或 或 其授权代理人: 其授权代理人:

二00九 年 九 月 十二 日 二00九 年 九 月 十二日 乙方单位: (盖章)


第二篇:监理合同样本(1) 7200字

合同号:

四 川 省

建设工程委托监理合同

四 川 省 建 设 厅

监理合同样本1

四川省工商行政管理局

第I部分 建设工程委托监理合同

委托人: 监理人: 经双方协商一致,签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下: 工程名称: 工程地点: 工程工期: 工程造价:

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分:

① 监理投标书和中标通知书;

② 本合同标准条件;

③ 本合同专用条件;

④ 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围 1

内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。

监理人配合委托人做好施工前的准备工作,监理合同工期自 年 月 日开始实施,至 年 月 日完成。

本合同一式 陆份,具有同等法律效力,双方各执 叁 份。

委托人: 监理人:

住所: 住所:

法定代表人(签章): 法定代表人(签章):

开户银行: 开户银行:

账号: 账号:

邮编: 邮编:

电话: 电话:

本合同签订于: 年 月 日

第II部分 标准条件

词语定义、适用范围和法规

第一条 下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义:

(1)“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

(2)“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

(3)“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。

(4)“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

(5)“总监理工程师”是指经委托人同意,监理人派到监理机构全面履行本合同的当事人。

(6)“承包人”是指除监理人以外,委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

(7)“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定,委托人委托的监理工作范围和内容。

(8)“工程监理的附加工作”是指:①委托人委托监理范围以外,通过双方书面协议另外增加的工作内容;②由于委托人或承包人原因,使监理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作。

(9)“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外,根据第三十八条规定监理人必须完成的工作,或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务的工作。

(10)“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

(11)“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二条 建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规,以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理人义务

第四条 监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员,向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间,应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

第五条 监理人在履行本合同的义务期间,应认真、勤奋地工作,为委托人提供 4

与其水平相适应的咨询意见,公正维护各方面的合法权益。

第六条 监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第七条 在合同期内或终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

委托人义务

第八条 委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。

第九条 委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调,为监理工作提供外部条件。根据需要,如将部分或全部协调工作委托监理人承担,则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

第十条 委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

第十一条 委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

第十二条 委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表(在专用条款中约定),负责与监理人联系。更换常驻代表,要提前通知监 5

理人。

第十三条 委托人应当将授予监理人的监理权利,以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人,并在第三人签订的合同中予以明确。

第十四条 委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料:

(1)与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。

(2)提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第十五条 委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施,对监理人自备的设施给予合理的经济补偿(补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例×设施原值+管理费)。

第十六条 根据情况需要,如果双方约定,由委托人免费向监理人提供其他人员,应在监理合同专用条件中予以明确。

监理人权利

第十七条 监理人在委托人委托的工程范围内,享有以下权利:

(1)选择工程总承包人的建议权。

(2)选择工程分包人的认可权。

(3)对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向委托人的建议权。

(4)对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计人提出建议;如果拟提出的建议可能会提高工程造价,或延长工期,应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时,监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

(5)审批工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,向承包人提出建议,并向委托人提出书面报告。

(6)主持工程建设有关协作单位的组织协调,重要协调事项应当事先向委托人报告。

(7)征得委托人同意,监理人有权发布开工令、停工令、复工令,但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时,则应在24小时内向委托人作出书面报告。

(8)工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备,有权通知承包人停止使用;对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业,有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

(9)工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

(10)在工程施工合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权,以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认,委托人不支付工程款。

第十八条 监理人在委托人授权下,可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度,则这种变更须经委托人批准时,监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力,监理机构可要求承包人调换有关人员。

第十九条 在委托的工程范围内,委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求),均必须首先向监理机构提出,由监理机构研究处置意见,再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时,监理机构应根据自己的职能,以独立的身份判断,公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时,应当提供作证的事实材料。

委托人权利

第二十条 委托人有选定工程总承包人,以及与其订合同的权利。

第二十一条 委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计 8

使用功能要求的认定权,以及对工程设计变更的审批权。

第二十二条 监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

第二十三条 委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第二十四条 当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责,或与承包人串通给委托人或工程造成损失的,委托人有权要求监理人更换监理人员,直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

监理人责任

第二十五条 监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中,如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期,双方应进一步约定相应延长的合同期。

第二十六条 监理人在责任期内,应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失,应当向委托人赔偿。累计赔偿总额(除本合同第二十四条规定以外)不应超过监理报酬总额(除去税金)。

第二十七条 监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限,不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行,监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜,向委托人承担赔偿责任。 9

第二十八条 监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时,监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

委托人责任

第二十九条 委托人应当履行委托监理合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给监理人造成的经济损失。

监理人处理委托业务时,因非监理人原因的事由受到损失的,可以向委托人要求补偿损失。

第三十条 委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立,则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。

合同生效、变更与终止

第三十一条 由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误,以致发生了附加工作或延长了持续时间,则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长,并得到附加工作的报酬。 第三十二条 在委托监理合同签订后,实际情况发生变化,使得监理人不能全部或部分执行监理业务时,监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时,应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务,并按双方约定的数量支付监理报酬。

10

第三十三条 监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续,承包人和委托人已签订工程保修责任书,监理人收到监理报酬尾款,本合同即终止。保修期间的责任,双方在专用条款中约定。

第三十四条 当事人一方要求变更或解除合同时,应当在42日前通知对方,因解除合同使一方遭受损失的,除依法可以免除责任的外,应由责任方负责赔偿。

变更或解除合同的通知或协议必须采用书面形式,协议款达成之前,原合同仍然有效。

第三十五条 监理人在应当获得监理报酬之日起30日内未收到支付单据,而委托人又未对监理人提出任何书面解释时,或根据第三十三条及第三十四条已暂停执行监理业务时限超过六个月的,监理人可向委托人发出终止合同的通知,发出通知后14日内仍未得到委托人答复,可进一步发出终止合同的通知,如果第二份通知发出后42日内未得到委托人答复,可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。

第三十六条 监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务,其善后工作以及恢复执行监理业务的工作,应当视为额外工作,有权得到额外的报酬。 第三十七条 当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时,可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复,可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知,合同即行终止。 11

监理人承担违约责任。

第三十八条 合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

监理报酬

第三十九条 正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬,按照监理合同专用条件中约定的方法计算,并按约定的时间和数额支付。

第四十条 如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬,自规定之日起,还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。

第四十一条 支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。 第四十二条 如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议,应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知,但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

其 他

第四十三条 委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试,其费用支出经委托人同意的,在预算范围内向委托人实报实销。

第四十四条 在监理业务范围内,如需聘用专家咨询或协助,由监理人聘用的,其费用由监理人承担;由委托人聘用的,其费用由委托人承担。

第四十五条 监理人在监理工作过程中提出的合理化建议,使委托人得到了经济效益,委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。

12

第四十六条 监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。

监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。 第四十七条 监理人在监理过程中,不得泄露委托人申明的秘密,监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

第四十八条 监理人对于由其编制的所有文件拥有版权,委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。

13

争议的解决

第四十九条 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第 (一 ) 种方式解决:

(一)提交 朝天区 仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

14

第Ⅲ部分 专用条件

第二条 本合同适用的法律及监理依据:

1. 国家及四川省的有关工程建设和工程监理的法律、法规;

2. 工程技术标准、施工验收规范、建设工程监理规范;

3. 政府批准的该项目建设的有关文件、可行性研究报告、初步设计文件及其他有关文件;

4. 设计文件、地勘报告、图纸及说明;

5. 工程监理合同和其他工程建设合同。

第四条 监理范围和监理工作内容:

监 理 范 围:委托人提供施工设计图纸所指定范围。

监理工作内容:按国家规定的施工阶段的监理内容。

(包括:质量控制、投资控制、进度控制、合同管理及组织

协调工作及安全和文明施工等。)

第九条 外部条件包括:满足工程开工。

第十条 委托人应提供的工程资料及提供时间:

1. 提供工程资料:提供的工程资料应满足工程管理要求。

⑴ 设计施工图纸及相关的标准图纸、说明;

15

⑵ 工程立项相关资料;

⑶ 设计概算;

⑷ 业主与承包人签订的合同协议书,业主与承包人确认的有标价的工程清

单及说明;

⑸ 其他与工程建设相关资料。

2. 提供时间:满足建设监理工作顺利推进及施工进度要求。

第十一条 委托人应在 天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

第十二条 委托人的常驻代表为 。

第十五条 委托人免费向监理机构提供如下设施:

1. 免费提供现场办公室一间、办公桌椅及办公设施;

2. 免费提供住房及相应寝具;

3. 协助监理方解决监理事宜的协调人员。

4. 第二十六条 监理人在责任期内如果失职,同意按以下办法承担责任,赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数(扣税)]:

5. 赔偿金=直接经济损失X报酬比率(扣除税金)

16

第三十九条 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付监理人的报酬:

本工程监理服务费根据国家.建设部颁发的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》﹝发改价格〔2007〕670号﹞规定按 计取。

因非监理人的原因,且监理人无过错,工期延误造成的损失,甲方应补偿乙方损失。经甲乙双方协商另行计取。

付款方式如下:

1、下达开工令后十日内,业主向监理人支付合同总价的30%的监理费用;

2、完成工作量70%后10日内,业主向监理人支付合同总价的40%的监理费用;

3、工程竣工验收后10日内,业主向监理人支付合同总价的30%的监理费用;

第四十一条 双方同意用 人民币 支付报酬 。 第四十五条 奖励办法:

奖励金额双方另行协商。

第四十九条 本合同在履行过程中发生争议时,当事人双方应及时协商解决。协商不成时,双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。

17

更多类似范文
┣ 监理月报范本 300字
┣ 监理合同示范本(最新) 12000字
┣ 工程总承包EPC合同示范文本 62000字
┣ 监理招标文件范本 8000字
┣ 更多监理合同范本
┗ 搜索类似范文