立协议单位:发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包条例》及电力建设安装工程的有关规定,乙方受甲方委托,承担 配电工程的全过程承包施工,为明确双方的权利、义务和责任,经双方协商同意签订本合同。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程项目单位:
四、工程内容(范围):
五、合同总价:
六、承包方式:
七、支付与结算
八、工程期限:商定工程工期自 年 月 日开工至 年 月 日竣工验收。
九、施工准备
1. 甲方:
(1) 月满足乙方施工进场的条件。
2. 乙方:
(1) 编制施工组织设计或施工方案、施工总进度计划,材料设备等进场计划;
(2) 组织施工管理人员和材料、施工机械进场。
十、工程质量要求
1. 工程质量应符水电部《电力建设施工及验收暂行技术规范》;
2. 工程质量应符合本工程设计说明及施工详图。
十一、 施工与设计变更
1. 本工程有关的设计图纸、说明和有关技术资料,及设计交底和会审纪要,作为施工的有效依据,双方均不得擅自修改。
2. 如要变更设计,须经原设计单位及有关技术部门同意,双方和原设计单位共同书面签证确认后方可生效。
3. 因设计重大变更等原因造成乙方停工、返工、窝工等损失,由甲方在合同总价外按乙方实际损失予以补偿。
4. 甲乙双方对工程变更所作出的书面通知,对方应在 知即视为已被确认。
十二、 设备材料供应:工程所需的全部设备及材料均由乙方供应。
十三、 安全责任
1. 乙方应在工程施工过程中,加强现场安全教育,采取必要的安全措施。
2. 如因乙方原因在工程施工中引致人员伤亡和财产损失而招致的要求、诉讼成本、费用
和开支,由乙方承担;甲方有提供协助抢救之责。
3. 如有必要,双方可另行签订安全协议。
十四、 工程验收
1. 工程竣工验收,以水电部《电力建设施工及验收暂行技术规范》、国家有关部门制订的
竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。
2. 分项验收(包括隐蔽工程),乙方应在48小时前通知甲方参加,除非双方有约定,分
项验收应在通知期满时开始。
3. 甲方应在收到竣工验收通知书后天内进行竣工验收,否则乙方将有权组织竣工验收,
其验收结果视为甲方已确认。
十五、 质量保修
1. 乙方应按国家有关规定对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担保修责任。 十六、 工程管理
1. 本工程甲方委派为项目经理,为驻工地代表;
乙方委派 为项目经理, 为驻工地代表。
2. 双方项目经理、驻工地代表在工程进行中签署的备忘录、工程内容和设备证等文件均
为本合同的组成部分。
十七、 违约责任
1. 甲方的违约责任:
(1) 未能按照本合同第九条规定履行责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方由此
造成的实际损失。
(2) 工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方
承担责任。
(3) 未能按照本合同第七条和第十一条规定履行支付和补偿义务的,按违约金额的每日
万分之一偿付违约金。
2. 乙方的违约责任:
(1) 因施工造成工程质量不符合本合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工
造成逾期的或未能按合同规定的工期如期完成的逾期一天按合同总价的万分之二偿付违约金。
(2) 工程末能按本合同规定的工期如期完成,造成甲方损失的,除按上述规定偿付逾期违
约金外,还应赔偿甲方由此造成的实际损失.
十八、 合同争议的解决方式
1. 本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决。协商不成,任何一方均可向当地
人民法院提起诉讼。
十九、 本合同经双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章后即生效。工程竣工验收、结
清合同价款后终止。
二十、 本合同一式 4份,甲乙双方各执 2份。
甲方: 乙方: 法定代表人:
或委托代理人:
地址:
电话:
日期: 年 月 日 法定代表人: 或委托代理人: 地址: 电话: 日期: 年 月 日
设备供电系统安装合同
甲 方:
地 址:
法定代表人:
乙方:
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方运营的XX设备供电系统安装事宜达成协议如下:
第一条:工程概况
1、工程地点: 甲方指定的XX设备运营地点。具体工程实施地点依照甲方通知为准。
2、施工时间:甲方在XX设备在运营地点就位后应以电话或书面形式通知乙方,乙方应当在接到通知后48小时内为甲方安装指定XX设备的供电系统。具体施工时间依照甲方通知为准。
3、施工内容:甲方在通知乙方XX设备运营地点后,乙方根据甲方的需求安装XX设备的供电系统。
2、工程承包方式: 发包人包料,承包人包清工。
3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日
4、合同价款:本合同工程价款依照每月乙方完成的工程量结算,每完成一次安装甲方应向乙方支付人民币___________元(大写 )。
第二条:关于材料供给的约定
1、本工程中,甲方应提供安装供电系统所需材料。甲方提供的材料应为符合要求的合格产品,并应及时交付至乙方。乙方如发现甲方供应材料存在质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出。甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失、责任由甲方承担。甲方供应的材料送至乙方后应由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、若因具体施工情况需要,甲方委托乙方采购工程所需材料,乙方可凭购买凭证向甲方主张材料款。
3、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。
4、除甲方提供的安装材料外,乙方应当自行提供安装施工所需工具。
第三条:双方责任
一、甲方责任
1、甲方应当按照工程具体情况提供施工所需材料,
2、XX设备安装位置确定后,甲方应当及时通知乙方进行安装工作。
3、XX设备供电系统安装完毕后,甲方应当及时验收并合理使用XX设备。
4、每月结算时,在乙方出具验收单据和相应正规#5@p后应当及时付款。
二、乙方责任
1、乙方应当合理组织人员进行工程施工活动。
2、乙方收到甲方安装供电系统的通知后,应在48小时内安装XX设备供电系统。
3、乙方应当严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。
4、未经甲方同意及批准,施工中不得随意拆改XX设备结构及各种设备管线。
5、保证装饰装修现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
6、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。
7、因乙方安装的供电系统问题造成XX设备无法运行、破损、故障的,乙方应当赔偿甲方因此承担的运营损失、维修费用。
8、在施工作业过程中,因乙方违反安全操作规程的原因造成的安全责任事故(包括施工工程、对设施、设备、材料、工器具的造成损伤、损坏、损毁、灭失及人员伤亡事故等),由乙方承担全部责任。
第四条:关于工程质量及验收的约定
1、安装完毕后的供电系统应当保证其供电的XX设备正常运行,不会因电压不稳、短路、跳闸、错线等问题造成XX设备无法正常运行。
2、由于乙方自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。
3、工程验收:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。
4、本工程保修期 年,甲、乙双方签定《工程保修单》,保修期从验收签章之日起算。
第五条:工程付款方式、、结算的约定
1、工程结算标准:乙方每完成一次供电系统安装工程,甲方应当向乙方支付50元。
2、甲乙双方每月结算一次,每月 日为结算日。
3、乙方凭验收单据和相应正规#5@p请求甲方付款。
第六条:纠纷处理
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第七条:全同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应协商一致后签订补充协议。
2、合同签订施工前,一方要终止合同,应以书面形式提出并向另一方支付违约金 元。
2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第八条:其它约定
1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
2、保修期内由于乙方的施工造成的质量问题由乙方免费维修。乙方在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。
3、由于甲方使用不当或甲方所购材料产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
4、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
5、乙方不得委托他人完成此项工程。
6、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
7、合同有效期至_______。
8、工程保修期 年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方:
法定代表人:
授权代表:
签约日期:
乙方: 法定代表人: 授权代表: 签约日期:
电力安装工程承包合同工程名称松涛花园商品房小区建设单位儋州松涛龙得房地产开发有限公司承包单位海南民格电气设备工程有限公司400KV…
合同编号电力安装工程施工合同发包方XXXXXXXXXXX承包方XXXXXXXXXXXXXXXX20xx年6月1电力安装施工合同甲方…
立协议单位发包方以下简称甲方承包方以下简称乙方根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法和建筑安装工程承包条例及电力建设安装工程…
电力安装工程合同甲方阜新市西瓦骨粒厂乙方曹立生甲方委托乙方进行厂房电力安装工程施工为明确和维护甲乙双方责权利依据中华人民共和国合法…
10KV配电工程合同电力建设工程施工合同合同编号工程名称铜仁侨泰嘉逸花苑施工单位四川才华九龙建设工程有限公司建设单位签订日期二零一…
电力工程设计合同工程名称工程地点合同编号设计证书等级发包人设计人第一部分协议书发包人全称设计人全称依据中华人民共和国合同法中华人民…
工程设计合同项目名称项目建设地点委托方甲方承接方乙方签订日期二OO九年月0目录正文1合同依据2项目概况3设计范围4服务与职责5费用…
第一章一般条款甲方乙方依照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例等有关规定结合本工程具体情况双方达成如下协议第一条工程概况…
电力建设工程施工合同工程发包方以下简称甲方工程承包方以下简称乙方签订时间年月日签订地点为了明确双方职责确保按时按质按量完成工程任务…
10KV配电工程合同电力建设工程施工合同合同编号工程名称铜仁侨泰嘉逸花苑施工单位四川才华九龙建设工程有限公司建设单位签订日期二零一…
水电安装工程施工合同发包人:长沙建设工程集团有限公司大市场一期北区酒店工程项目部(以下简称:甲方)承包人:(以下简称:乙方)依据《…