项目首付款分期付款协议书
开发商: (以下简称甲方)
认购方: (以下简称乙方)
身份证/护照(营业执照)号码: 通讯地址: 邮编: 联系电话: 1、 2、 甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则,签订本协议书。
乙方于 年 月 日购买甲方项目 幢 单元 室,总房款为人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元,已签订认筹协议并交纳定金 元(如果是认筹客户,出示有效认筹协议,认筹金自动转换为定金),因个人原因导致无法按时交齐首期款,现乙方自愿申请首期款分期支付,具体付款方式如下: 年 月 日,签订《商品房买卖合同》前支付( %)首期款(含定金),即: 元;今剩余购房款向江苏美亚房地产开发有限公司借款人民币¥ 元(大写) ,在 年 月 日前无息分 期还清; 1. 年 月 日支付首期剩余房款 %,即: 元; 2. 年 月 日支付首期剩余房款 %,即: 元;
(生效时间以同时签订《商品房买卖合同》和《项目首付款分期付款协议书》为准)
且甲、乙双方达成以下协议:
1. 乙方必须在规定的期限内付清全部借款,如有特殊情况需提前半个月向甲方申请剩余借款还款时间延期(延期时间仅限一个月,申请次数仅限一次),乙方本人或委派家人携带《首付款分期付款协议书》和委托证明前往售楼部,填写《延期申请表》,待甲方审核通过后,方可批准;
2. 如乙方未按协议规定的时间还款,逾期在30天之内,自本协议规定的应还款期限之第二天起至实际全额付清还款之日止,甲方有权按借款金额的千分之一/天的比例收取违约金至付清之日,逾期30天未缴纳款项,乙方自愿放弃上述所购房屋全部权利,甲方有权处理房产出售给他人,且不退还乙方所缴纳房款,乙方无条件按甲方要求在房屋交易过程中签字,如乙方拒绝配合甲方,甲方有权在当地人民法院提起诉讼;
3. 办理交房手续前提,乙方需付清全部借款,如逾期产生的违约金,连同借款一并付清;
4. 协议期内,乙方不得随意更变业主身份,不得退房,不得单方面终止该合同;
5. 本协议书一式两份,由开发商、认购方各执一份,具有同等法律效力,发生纠纷,在甲方所在地人民法院诉讼解决;
甲方(签章): 乙方签字:
代表签字: 乙方盖章: 年 月 日 年 月 日
商品房销售首付分期付款协议书
甲方:威海市工田房地产开发有限公司
法定代表人:戚中瑜
乙方: 王飞 身份证号:61xxxxxxxxxxxx
依据平等互利原则,经甲乙双方协商达成一致共同签订本协议书。
一、乙方购买甲方开发的房屋一套,位于银滩旅游度假区山水花都小区
二、分期付款方式如下:
1、乙方购买以上房屋总价款为现已支付首付 100000 元;余首付款为 42844 元,乙方承诺于 2013 年 5 月 30 日前全额支付给甲方。
2、为配合乙方申请银行房屋贷款的需要,在未收取全额首付款前,甲方仍承诺于本协议生效之日,以乙方名义出具全额首付款#5@p。
3、本协议第二条第二项所涉全额首付款#5@p不作为证明在该#5@p签发日甲方收到全额首付款的依据。
4、若乙方在约定的还款期内没有还款,甲方有权推迟交房,并有权自延期日起按欠款的万分之五按日累计计算违约金,甲、乙双方因此发生的一切损失,均由乙方承担。
三、本协议项下销售的房屋为特定物,不调、不退、不换。
四、本协议履行产生纠纷的,由甲乙双方友好协商解决。协商不成涉讼的,由本协议履行地人民法院管辖。
五、本协议经甲、乙双方盖章或签字后生效。
六、本协议一式贰份,甲、乙双方各执壹份。
甲方(盖章): 乙方(签字):
签约日期: 签约日期:
分期还款协议书甲方乙方现鉴于乙方不能一次性偿还欠款甲乙双方经过友好协商在协商一致的基础上达成如下还款协议第一条甲乙双方在此确认截止…
分期付款协议书甲方三一汽车起重机械有限公司法定代表人住所地乙方身份证号码住所地年月日在甲方与乙方签订的起重机产品买卖合同合同编号中…
分期付款合同出卖人以下简称甲方买受人以下简称乙方今甲方出卖人兼所有人与乙方买受人兼使用人就产品分期买卖事宜达成以下协议第一条本合同…
电脑分期付款协议甲方红快科技乙方经双方友好协商达成如下协议一乙方从甲方处购买电脑一台合计人民币其货款乙方于年月日先行支付其他货款以…
项目首付款分期付款协议书开发商以下简称甲方认购方以下简称乙方身份证护照营业执照号码通讯地址邮编联系电话12甲乙双方本着自愿平等互利…
分期还款协议书甲方贷款方翁源县农村信用合作联社翁城信用社乙方借款方翁源县上庙水力发电有限公司因乙方向甲方申请借款叁佰万元经甲方有关…
个人分期还款协议书1个人分期还款协议书甲方身份证住址乙方身份证住址经过友好协商双方就有关事项协议如下一乙方在20XX年7月21日向…
分期付款协议书甲方三一汽车起重机械有限公司法定代表人住所地乙方身份证号码住所地年月日在甲方与乙方签订的起重机产品买卖合同合同编号中…
首付款分期付款协议书开发商海祥房地产建阳有限公司以下简称甲方认购方以下简称乙方身份证护照营业执照号码通讯地址邮编联系电话12甲乙双…
分期付款协议书甲方广西平果家家有衣柜定制有限公司代表人所在地平果县上马头乙方身份证号码住所地年月日在甲方与乙方签订的定制家具买卖订…
分期付款合同范本1出卖人以下简称甲方买受人以下简称乙方保证人以下简称丙方今甲方出卖人兼所有人与乙方买受人兼使用人就产品分期买卖事宜…