20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

二级建造师建设工程法规与相关知识

陈印法规葵花宝典题库考点归纳版

20xx年1月版

1. 甲某在施工单位担任项目经理，2008 年通过全国二级建造师执业资格考试（建筑工程专业），并在某省建设行政主管部门办理了初始注册。2009 年甲某又办理了机电安装专业的增项注册。则以下关于甲某的注册和执业管理，说法正确的是（ ）

A 其只能在本省范围内以二级注册建造师名义执业

B 其注册证书和执业印章应由单位保管，由本人使用

C 其在每一注册有效期内应接受120 学时继续教育

D 其信用档案信息不属于个人隐私，应按规定向社会公示

E 其所负责项目未办理竣工验收手续前，不得办理变更注册

参考答案：DE

通过二级建造师资格考核认定，或参加全国统考取得二级建造师资格证书并经注册人员，可在全国范围内以二级注册建造师名义执业。注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，由注册建造师本人保管、使用。注册建造师在每一注册有效期内应接受120学时继续教育。必修课60学时中，30学时为公共课、30学时为专业课；选修课60学时中，30学时为公共课、30学时为专业课。注册两个及以上专业的，除接受公共课的继续教育外，每年应接受相应注册专业的专业课各20学时的继续教育。注册建造师信用档案信息按照有关规定向社会公示。

2．注册建造师的下列行为中，应作为不良行为记录记入其信用档案的有( )。

A．以欺骗、贿赂手段取得注册证书后被撤销注册B．在执业中实施商业贿赂受到行政处罚

C．超越执业范围执业被警告、处罚 D．弄虚作假取得继续教育证书后被取消继续教育记录

E．为自己的执业活动进行辩解造成不良影响

参考答案：ABCD

注册建造师信用档案应当包括注册建造师的基本情况、业绩、良好行为、不良行为等内容。违法违规行为、被投诉举报处理、行政处罚等情况应当作为注册建造师的不良行为记入其信用档案。

3. 在我国的法律体系中，下列法律属于经济法部门的是（ ）。

A. 合同法 B. 建筑法 C. 消防法 D. 劳动法

参考答案：B

经济法是调整国家在经济管理中发生的经济关系的法律，包括建筑法、招标投标法、反不正当竞争法、税法等。

4（2006）有权制定地方性法规的主体是（ ）

A.省人大常委会 B.省人民政府 C.省建设行政主管部门 D.市人民政府

参考答案：A

地方性法规是指省、自治区、直辖市以及省、自治区人民政府所在地的市和经国务院批准的较大的市的人民代表大会及其常委会，在其法定权限内制定的法律规范性文件。地方性法规具有地方性，只在本辖区内有效，其效力低于法律和行政法规。

行政规章是由国家行政机关制定的法律规范性文件，包括部门规章和地方政府规章。

5.下列与工程建设有关的规范性文件中，法律效力最高的是( )。

A．上海市建筑市场管理条例 B．建筑业企业资质管理规定

C．工程建设项目施工招标投标办法 D．安全生产许可证条例

参考答案：D

行政法规是最高国家行政机关即国务院制定的规范性文件，如《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》和《建设项目环境保护管理条例》等。行政法规的效力低于宪法和法律。

6（2010）根据《立法法》，（ ）之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。

1

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

A．地方性法规与地方政府规章 B．部门规章

C．部门规章与地方性法规 D．地方政府规章与部门规章

E．同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定

参考答案：BD

地方性法规由省、自治区、直辖市以及省、自治区人民政府所在地的市和经国务院批准的较大的市的人民代表大会及其常委会制定，行政规章是由国家行政机关制定的法律规范性文件，包括部门规章和地方政府规章。

7. 地方法规与部门规章不一致，不能确定如何适用时，（ ）

A、适用地方法规 B、适用部门规章 C、由国务院提出意见 D、由国务院裁决 参考答案：C

1．同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决；2．地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决；3．部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。

8. 某建筑公司通过最低报价中标承包了一栋写字楼的施工任务，为了保本赶工期，规定施工中节假日不休息，工人每天工作10 个小时。施工期间，工地现场多次发生失窃事件，有人认为近来木工王某形迹可疑，极有可能是王某行窃。项目经理遂立即开除王某并安排人对王某居住的集体宿舍和王某身体进行了搜查，但一无所获。此后，王某向劳动部门投诉并要求支付施工期间的加班工资，但施工单位认为建筑行业、建筑施工现场有其特殊性，断然拒绝。本案中，王某被侵犯的公民权利不包括（ ）

A、人身自由 B、财产权 C、劳动权 D、休息权

参考答案：B

9. 根据我国宪法规定，属于公民的基本义务的是（ ）

A. 从事劳动并取得相应报酬 B. 遵守劳动纪律

C.就业前接受必要的劳动就业训练 D. 每日工作不超过8 小时，每周至少休息一次

参考答案：B

10．(2011)法人应当具备的条件有( )

A. 依法成立 B. 有自己的场所

C. 有必要的财产或者经费 D. 有自己的名称、组织机构 E. 能够独立承担无限民事责任

参考答案：ABCD

法人应当具备4个条件：(1）依法成立；(2）有必要的财产和经费；(3）有自己的名称、组织机构和场所；(4）能够独立承担民事责任。

11．关于建筑业法人的民事行为能力，说法错误的是（ ）

A、其具有完全民事行为能力 B、其民事行为能力由法律赋予

C、其民事行为能力由成立宗旨、业务范围、资质等级决定 D、其民事行为能力始于成立而止于撤消

参考答案：A

法人也具有行为能力，法人的民事行为能力是法律赋予法人独立进行民事活动的能力，其行为能力总是有限的，由其成立的宗旨和业务范围所决定。法人的行为能力始于法人的成立而止于法人的撤销。

12．（2009）下列各选项中，属于民事法律关系客体的是（ ）。

A.建设工程施工合同中的工程价款 B.建设工程施工合同中的建筑物

C.建材买卖合同中的建筑材料 D.建设工程勘察合同中的勘察行为

E.建设工程设计合同中的施工图纸

参考答案：ABDE

民事法律关系客体，是指民事法律关系之间权利和义务所指向的对象。法律关系客体的种类

2

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

包括：

1．财：一般指资金及各种有价证券。在建设法律关系中表现为财的客体主要是建设资金，如基本建设贷款合同的标的，即一定数量的货币。

2．物：是指法律关系主体支配的、在生产上和生活上所需要的客观实体。例如，施工中使用的各种建筑材料、施工机械就都属于物的范围。

3．行为：作为法律关系客体的行为是指义务人所要完成的能满足权利人要求的结果。这种结果表现为两种：物化的结果与非物化的结果。物化的结果指的是义务人的行为凝结于一定的物体，产生一定的物化产品。例如，房屋、道路等建设工程项目。非物化的结果即义务人的行为没有转化为物化实体，而仅表现为一定的行为过程，最终产生了权利人所期望的法律效果。例如，企业对员工的培训行为。

4．智力成果：智力成果是指通过某种物体或大脑记载下来并加以流传的思维成果。例如，文学作品就是这种智力成果。智力成果属于非物质财富，也称为精神产品。

13．（2010）民事法律关系的内容是指( )。

A．民事权利和民事义务 B.民事权利和民事责任 C．民事规范和民事责任 D.民事义务和民事责任

参考答案：A

民事法律关系内容，是指法律关系主体之间的法律权利和法律义务。这种法律权利和法律义务的来源可以分为法定的权利、义务和约定的权利、义务。

14．（2007）甲建设单位与乙施工单位签订一施工合同。施工过程中因乙单位破产导致该工程停工半年之久，后丙施工单位承揽该停建工程。则甲、乙单位签订的合同属于（ ）。

A、主体变更 B、内容变更 C、自然终止 D、违约终止

参考答案：D

主体变更有两种表现形式：1．主体数目发生变化 主体数目发生变化表现为主体的数目增加或者减少；2．主体的改变 主体改变也称为合同转让，由另一个新主体代替了原主体享有权利、承担义务。

客体变更也有两种表现形式：1．客体范围的变更 客体范围的变更表现为客体的规模、数量发生了变化。2．客体性质的变更 客体性质的变更表现为原有的客体已经不复存在，而由新的客体代替了原来的客体。

内容变更也有两种表现形式：1．权利增加；2．权利减少。

法律关系的终止可以分为自然终止、协议终止和违约终止。自然终止，是指某类民事法律关系所规范的权利义务顺利得到履行，取得了各自的利益，从而使该法律关系达到完结。协议终止，是指民事法律关系主体之间协商解除某类建设法律关系规范的权利义务，致使该法律关系归于消灭。违约终止，是指民事法律关系主体一方违约，或发生不可抗力，致使某类民事法律关系规范的权利不能实现。

15. 施工单位甲向供应商乙购买钢材，乙因生产能力所限，将该笔业务全部转让给另一厂家丙，约定届时由丙向甲供货和收款，并将此事书面通知了甲，甲未置可否。则甲、乙之间的法律关系（ ）。

A．属于合同转让 B．属于合同变更 C．属于违约终止 D．以上说法都不对

参考答案：D

16．（2006）下列各项中，属于民事法律行为的是( )。

A 建设单位没有按合同约定支付进度款 B. 施工单位没有按施工图纸施工

C. 设计单位根据设计任务书进行初步设计 D. 建设行政主管部门向施工单位下达处罚决定书

参考答案：C

民事法律行为，是指公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为。

17．（2009）关于民事法律行为分类，以下说法错误的是（ ）

A.民事法律行为可分为要式法律行为和不要式法律行为 B.订立建设工程合同应当采取要式法律行为

C.建设单位向商业银行的借贷行为属于不要式法律行为 D.自然人之间的借贷行为属于不要

3

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

式法律行为

参考答案：C

民事法律行为分为要式法律行为和不要式法律行为。

要式法律行为指法律规定应当采用特定形式的民事法律行为。民事法律行为可以采取书面形式、口头形式或者其他形式。法律规定是特定形式的，应当依照法律规定。建设工程合同应当采用书面形式。因此，订立建设工程合同的行为，属于要式法律行为。

不要式法律行为指法律没有规定特定形式，采用书面、口头或其他任何形式均可成立的民事法律行为。《合同法》第197条规定：“借款合同采用书面形式，但自然人之间借款另有约定的除外。”这个条款规定了自然人之间的借款属于不要式法律行为，有没有书面形式的合同均可。而非自然人之间的借款则属于要式法律行为，必须采用书面形式。

18．（2008）按照法律规定，下列各选项中属于民事法律行为成立要件的（ ）。

A、行为人意思表示真实 B、行为人必须具有完全民事行为能力

C、行为内容合法 D、行为形式合法 E、行为不违反社会公共利益

参考答案：ACDE

民事法律行为的成立要件包括：

1、法律行为主体具有相应的民事权利能力和行为能力 有民事权利能力者不一定具有民事行为能力。

2、行为人意思表示真实 意思表示真实指的是行为人内心的效果意思与表示意思一致。也即不存在认识错误、欺诈、胁迫等外在因素而使得表示意思与效果意思不一致。但是，意思表示不真实的行为也不是必然的无效行为，因其导致意思不真实的原因不同，可能会发生无效或者被撤销的法律后果。

3、行为内容合法 行为内容合法首先不得与法律、行政法规的强制性或禁止性规范相抵触。其次，行为内容合法还包括行为人实施的民事行为不得违背社会公德，不得损害社会公共利益。

4、行为形式合法 凡属要式的民事法律行为，必须采用法律规定的特定形式才为合法，而不要式民事法律行为，则当事人在法律允许范围选择口头形式、书面形式或其他形式作为民事法律行为的形式皆为合法。

19．（2011）民事法律行为成立条件中，行为内容合法表现为（ ）

A、不违反法律 B、不违背社会公德

C、不与强制性标准相抵触 D、不与第三人利益相冲突 E、不与社会公共利益相冲突 参考答案：ABE

行为内容合法 行为内容合法首先不得与法律、行政法规的强制性或禁止性规范相抵触。其次，行为内容合法还包括行为人实施的民事行为不得违背社会公德，不得损害社会公共利益。

20．甲委托乙购买设备，乙以自己的名义与丙签订了设备购买合同。由于甲的原因，乙未支付设备款，在向丙说明情况后，丙的权利正确的是（ ）

A 只能要求甲支付 B 只能要求乙支付 C 可以要求甲或乙支付 D 甲和乙承担连带责任

参考答案：B

21．（2007）孙某系一建材生产企业私营业主，经某大型建材供应商负责人李某同意，孙某以该供应商名义与建设位签订了建材供应合同。孙某遂将自己生产的建材交付给建设单位。后经检验证明部分建材不合格，则建设单位应向（ ）提出索赔。

A、孙某 B、李某 C、建材供应商 D、孙某与李某

参考答案：C

公民、法人可以通过代理人实施民事法律行为。代理人在代理权限内，以被代理人名义实施民事法律行为，被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任。

22．由于不具备编写招标文件和组织评标的能力，甲房地产公司依照《招标投标法》有关规定，与乙招标代理公司签订了一份合同，指定由乙公司负责某住宅小区工程的公开招标工作。甲乙之间的这种法律关系属于（ ）。

4

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

A.法定代理 B.指定代理 C.委托代理 D.表见代理

参考答案：C

代理包括委托代理、法定代理和指定代理。

委托代理是代理人根据被代理人授权而进行的代理。民事法律行为的委托代理，可以用书面形式，也可以用口头形式。法律规定用书面形式的，应当用书面形式。

法定代理是根据法律的直接规定而产生的代理。法定代理主要是为了维护限制民事行为能力人或者无民事行为能力人的合法权益而设计的。法定代理不同于委托代理，属于全权代理，法定代理人原则上应代理被代理人的有关财产方面的一切民事法律行为和其他允许代理的行为。

指定代理是根据人民法院或者有关机关的指定而产生的代理。在诉讼中，如果无民事行为能力人、限制民事行为能力人事先没有确定监护人，有监护资格的人又协商不成的，由人民法院在他们之间指定的人担任诉讼之中的代理人。指定代理在本质上也属于法定代理。其与法定代理的区别在于前者的代理无需指定，而后者则需要有指定的过程。

23．（授权不明）某单位甲委托某乙代为采购10 吨16mm 螺纹钢，但并未限定最高采购价格。乙持授权委托书向供应商某丙采购，约定采购价格6000 元/吨，3 日内送货。但丙将货物发到后，甲单位认为该价格明显过高，拒绝付款。则（ ）

A. 丙只能要求甲承担付款责任 B. 丙只能要求乙承担付款责任

C. 丙可以要求甲，也可以要求乙承担付款责任 D. 丙只能要求甲返还货物，不得向甲主张付款责任

参考答案：C

授权不明确的责任承担：委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。

24．（无权代理）某单位甲委托某乙代为采购10 吨早强水泥，乙持授权委托书向供应商某丙采购，但供应商恰好缺货，在向乙说明情况后，乙同意购买普通水泥代替。则针对本案事实，说法错误的是（ ）

A. 乙的行为属于表见代理 B. 甲有权拒绝接受这批普通水泥

C. 如甲拒绝，应由乙承担付款义务 D. 如甲同意，应由甲承担付款义务

参考答案：A

没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，只有经过被代理人的追认，被代理人才承担民事责任。未经追认的行为，由行为人承担民事责任。本人知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认表示的，视为同意。

第三人知道行为人没有代理权、超越代理权或者代理权已终止还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人和行为人负连带责任。

25．（无权代理）某单位甲委托某乙代为采购10 吨早强水泥，乙持授权委托书向供应商某丙采购，但供应商恰好缺货，在向乙说明情况后，乙同意购买普通水泥代替，后因水泥不符合要求发生质量事故。则该部分损失，某甲（ ）

A.只能向乙主张赔偿 B.只能向丙主张赔偿

C.只能要求乙、丙承担相应赔偿责任 D.可以要求乙、丙承担连带责任

参考答案：D

26．（2009）关于表见代理的构成要件和法律后果，说法错误的是（ ）。

A、表见代理的行为人没有代理权 B、表见代理是无效代理

C、表见代理在本质上属于无权代理 D、善意相对人有理由相信行为人有代理权

参考答案：B

27．（表见代理，2007）．张某原是甲建筑公司的采购员，辞职后与王某合办了一家建筑设备租赁公司。张某现在以甲公司的名义与其长期负责的大客户乙公司签订3000 吨钢材购销合同，乙公司对张某辞职并不知情。请问，对该合同承担付款义务的是（ ）

A. 甲建筑公司 B. 建筑设备租赁公司

C. 张某 D. 张某、王某与建筑设备租赁公司

参考答案：A

5

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

28．（2011）、施工企业与保险代理人张某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但张某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称张某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。关于该案中责任承担的说法，正确的是（ ）。

A、张某应当向施工企业赔偿损失 B、施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失

C、保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿

D、保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿

参考答案：D

29．（2010）某律师接受当事人委托参加民事诉讼，以下属于委托代理权消灭的原因有( )

A.诉讼终结 B.当事人解除委托 C.代理人辞去委托

D.委托代理人死亡 E.委托代理人有过错

参考答案：ABC

有下列情形之一的，委托代理终止：

1．代理期间届满或者代理事务完成；

2．被代理人取消委托或者代理人辞去委托；

3．代理人死亡；

4．代理人丧失民事行为能力；

5．作为被代理人或者代理人的法人终止。

债因当事人死亡而解除。债因当事人死亡而解除仅指具有人身性质的合同之债，因为人身关系是不可继承和转让的，所以，凡属委托合同的受托人、出版合同的约稿人等死亡时，其所签订的合同也随之解除。

30．在下列建设工程法律关系中，属于合同之债的是（ ）

A.施工现场的塔吊倒塌砸毁房屋 B.供应商向施工单位交付材料

C.建设单位误将汇给甲承包商的工程款汇入乙承包商的账户

D.施工单位派人帮助建设单位抢救失火仓库中的物资

参考答案：B

当事人之间通过订立合同设立的以债权债务为内容的民事法律关系，称为合同之债。合同是引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据。

31. 不当得利一旦发生，不当得利人负有（ ）的义务。

A．履行 B．赔偿 C．停止侵害 D．返还

参考答案：D

不当得利，是指没有法律或合同根据，有损于他人而取得的利益。不当得利一旦发生，不当得利人负有返还的义务。因而，这是一种债权债务关系。

32．某广告公司发生火灾，在该公司楼下办公的某安装公司闻讯立即组织人员参与灭火。这一行为使广告公司减少损失10 万元，安装公司因此损失1 万元。

（1）安装公司（ ）

A.有权要求广告公司支付11 万元 B.有权要求广告公司支付10 万元

C.有权要求广告公司支付1 万元 D.只能自行承担这一损失

参考答案：C

无因管理，是指既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而是自觉为他人管理事务的行为。被管理者负有赔偿管理者在管理过程中所支付的合理的费用及直接损失的义务。

（2）不久，广告公司与该安装公司实行了合并，从而使双方的债权债务关系不复存在，这种情况称为（ ）。

A.混同 B.提存 C.抵销 D.免除

参考答案：A

债因混同而消灭 混同，是指某一具体之债的债权人和债务人合为一体。如两个相互订有合同的企业合并，则产生混同的法律效果。

33．某采石场将本应发给建筑公司的200 吨碎石错发给了某路桥公司。采石场向路桥公司要

6

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

求无偿返还，路桥公司却要求采石场支付保管费用。下列说法正确的是（ ）

A. 路桥公司与采石场之间没有债务关系，不用返还

B. 路桥公司负有不当得利之债，应当返还石料，并且无权要求支付保管费用

C. 路桥公司的无因管理使建筑公司受益，应当由建筑公司支付保管费用

D. 基于不当得利和无因管理，路桥公司应当返还石料并有权要求采石场支付保管费用

参考答案：D

34．（2007）甲单位负有向乙单位支付50 万元工程款的义务，乙单位负有向甲单位交付50 万元建材的义务，则下列关于双方债务抵销的说法，正确的是（ ）

A、双方的债务法定抵销 B、双方债务基于一方主张而抵销

C、双方债务性质不同不得抵销 D、双方债务只有约定方可抵销

参考答案：D

抵销，是指同类已到履行期限的对等债务，因当事人相互抵充其债务而同时消灭。用抵销方法消灭债务应符合下列的条件：必须是对等债务，必须是同一种类的给付之债，同类的对等之债都已到履行期限。

35．（2008）建设单位与供应商签订了设备供应合同。供应商收到货款后按时发送了设备。但建设单位后悔出价过高，拒绝接收设备。供应商将该设备交存于当地公证机关并通知建设单位。该合同债务消灭的方式是（ ）。

A、履行 B、抵销 C、混同 D、提存

参考答案：D

提存，是指债权人无正当理由拒绝接受履行或其下落不明，或数人就同一债权主张权利，债权人一时无法确定，致使债务人一时难以履行债务，经公证机关证明或人民法院的裁决，债务人可以将履行的标的物提交有关部门保存的行为。提存是债务履行的一种方式。如果超过法律规定的期限，债权人仍不领取提存标的物的，应收归国库所有。

36．2005 年7 月，用人单位甲空调公司与其销售总监乙在劳动合同中约定有竞业禁止条款：乙离职后两年内不得从事与公司业务有竞争的工作，否则应赔偿甲公司违约金5 万元；在此竞业禁止期间，甲公司每月支付乙1500 元作为补偿金。2008 年3 月，乙辞职后不知去向。甲公司欲为乙在A 银行开立专门账户，并将该补偿金按月提存。则该债务合法的提存机关应是（ ）

A．A 银行 B. 甲公司 C. 公证处 D.人民法院 E.劳动争议仲裁委员会

参考答案：CD

37．路人王某不慎掉入沿街的一个正在施工的井口受伤。一年零五个月后出院到法院起诉，要求施工单位赔偿其损失。对此案，法院（ ）。

A. 不予受理，因为已过了诉讼时效 B．在甲补充了有关时效中止或中断的证据后才可以受理

C．应当受理 D．不应当受理，因为本案过错难以分清

参考答案：C

38．甲施工单位在担任一项工程的总承包期间，遭遇多起法律纠纷。则以下纠纷中适用2年诉讼时效的是（ ）

A 甲向乙租赁的10 吨钢管租金未付 B 丙分包堆放在甲料场中的材料因失火而毁损

C 甲向丁购买的进口机电设备存在设计缺陷 D 戊在供应钢材给甲时，由于疏忽，多发了2 吨

参考答案：D

诉讼时效期间通常可划分为4类：1、普通诉讼时效 普通诉讼时效期间通常为2年。2、短期诉讼时效 短期诉讼时效期间为1年，包括：①身体受到伤害要求赔偿的；②延付或拒付租金的；③出售质量不合格的商品未声明的；④寄存财物被丢失或损毁的。3、特殊诉讼时效 ①涉外合同诉讼时效期间为4年；②海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权，时效期间为1年。4、权利的最长保护期限 诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。但是，从权利被侵害之日起超过20年的，人民法院不予保护。

7

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

39．甲公司在乙公司办公楼附近实施基坑爆破。爆破后3 年，乙公司才发现玻璃幕墙的铝框发生损伤，向法院起诉要求赔偿，则本案（ ）

A．已经超过诉讼时效，法院不予受理 B．已经超过诉讼时效，法院应驳回诉讼请求

C．诉讼时效中止 D．未超过诉讼时效

参考答案：D

诉讼时效期间从当事人知道或应当知道权利被侵害时起计算。

40．1990 年6 月8 日，某建筑工程公司的工人甲在工作期间被高空落下的钢筋砸伤，经过医治痊愈，2009 年8 月25 日，甲感觉胸部疼痛到医院诊治，经胸部透视发现甲的胸腔内有异物，通过手术取出断裂钢筋一小块，经确认是1990 年那次受伤所遗留。甲就二次手术的赔偿要求应在（ ）之前向该建筑工程公司提出。

A．2010 年6 月8 日 B．2010 年8 月25 日 C．2011 年8 月25 日 D．1991 年6 月8 日

参考答案：A

诉讼时效期间从当事人知道或应当知道权利被侵害时起计算。但是，从权利被侵害之日起超过20年的，人民法院不予保护。

41．（2009）按照合同约定，20xx年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。20xx年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。20xx年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，20xx年12月31日法院做出判决。则下面的说法正确的是（ ）。

A、20xx年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止 B、20xx年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断

C、20xx年12月3日诉讼时效中断 D、20xx年12月31日起诉讼时效中止 参考答案：C

诉讼时效中止 在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。从中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。

中止诉讼时效的法定事由必须是发生在诉讼时效期间的最后6个月才能导致诉讼时效中止，法定事由如果发生在诉讼时效期间的最后6个月之前，只有该事件持续到最后6个月内才产生中止时效的效果。

诉讼时效中止断 诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。重新计算的时间点可以依照下列不同的情形确定：

1．因提起诉讼而中断 因提起诉讼或仲裁中断时效的，应于诉讼终结或法院作出裁判时重新计算；权利人申请执行程序的，应以执行程序完毕之时重新计算。2．因提出要求而中断 提出要求即债权人表达出了请求债务人履行义务的要求。3．因同意履行义务而中断 同意履行义务是指义务人向权利人表示同意履行义务的意思。

42. 2007 年6 月1 日，分包商乙存放在总包甲料场中的材料，因料场失火而毁损。乙于2007 年10 月15 日曾口头向甲要求赔偿损失，甲未予理睬。此后乙为了顾全合作，再未提及此事，直到2009 年7 月15 日乙办理竣工结算时再次要求甲赔偿损失，甲辩称已经超过了诉讼时效，问本案实际诉讼时效期间应当在( )届满。

A、2008 年10 月15 日 B、2009 年6 月1 日 C、2009 年10 月15 日 D、2011 年7 月15 日

参考答案：A

43（2011）．根据《物权法》、《担保法》及有关规定，以（ ）作为抵押物的，其抵押权自登记时起设立。

A.交通运输工具 B.正在施工的建筑物

C.生产设备、原材料 D.正在加工的工程模板 E.建设用地使用权

参考答案：BE

原则上，我国物权法规定就不动产物权抵押采取登记设立主义（即不动产物权抵押自登记时设立，不登记不设立）；一般动产物权抵押采取交付主义（一般动产物权抵押自交付时设立，不登

8

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

记也设立）；特殊动产物权抵押采取登记对抗主义（特殊动产物权如船舶、航空器、机动车等抵押自交付时设立，不登记也设立；但未经登记不得对抗善意第三人）。

《物权法》规定可以在建工程作为抵押物。同时规定，以正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记。抵押权自登记时设立。

不动产物权的设立、变更、转让和消灭应当依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。不动产物权的设立、变更、转让和消灭，依照法律规定应当登记的，自记载于不动产登记簿时发生效力。

不动产登记表示的是不动产物权的设立、变更、转让和消灭行为的生效。而合同的生效表示的是合同当事人就合同的内容达成了一致意见并符合合同生效的要件而使合同对当事人产生了约束力。

合同生效与不动产登记是两个不同的事件。合同生效后，当事人可能进行了不动产登记而使得不动产物权的设立、变更、转让和消灭行为生效。也可能没有进行不动产登记而使得不动产物权的设立、变更、转让和消灭行为不生效。此时，当事人需要为未能履行合同约定的义务而承担违约责任。

《物权法》的规定进一步明确了两者之间的关系：当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。

44. 某甲建材生产企业因经济危机资金周转困难，向某乙施工单位借款500 万元，三年内还清，并书面约定以企业现有的和将有的全部动产作为抵押物。则（ ）。

A.抵押合同无效 B.抵押合同效力待定

C.抵押合同有效，抵押财产不能确定 D.抵押合同有效，抵押财产自合同订立时起确定 参考答案：C

45．2009 年3 月1 日，甲将塔吊出租给乙，为期1 年。同年4 月1 日，甲又将塔吊抵押给丙，2010 年1 月1 日，丙因债务到期未受清偿而行使抵押权，丁通过竞拍取得该塔吊所有权，而该塔吊正在乙的工地现场使用。丁能否要求解除该塔吊租赁合同？假设塔吊是先抵押后出租呢？

订立抵押合同前抵押财产已出租的，原租赁关系不受该抵押权的影响。抵押权设立后抵押财产出租的，该租赁关系不得对抗已登记的抵押权。

46. 某甲建设单位与某乙银行以在建的住宅项目作为抵押并办理登记。登记后甲建设单位在原地块上又新建了一栋办公楼。则银行在实现抵押权时，说法错误的是（ ）

A. 该办公楼不属于抵押财产 B. 只能申请拍卖住宅楼，不得申请拍卖办公楼

C．对该办公楼拍卖所得，无优先受偿权

D．如果住宅楼项目尚欠工程款，则银行的抵押权不得对抗施工单位的优先受偿权

参考答案：B

47（2009）.根据《物权法》规定，下列关于抵押权的表述中错误的是（ ）。

A.在建工程可以作为抵押物

B.即使抵押物财产出租早于抵押，该租赁关系也不得对抗已经登记的抵押物

C.建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产

D.抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权

参考答案：B

抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权；未行使的，人民法院不予保护。

48. 甲委托某车行修理汽车。取车时，因钱未带够不能支付修理费，征得车行同意将金戒指一枚留下，约定交清修理费时取回戒指，则车行对该戒指享有（ ）。

A.处分权 B.抵押权 C.质押权 D.留置权

参考答案：C

49（2010）承运人按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使（ ）。

A．抵押权 B．质押权 C．抵消权 D．留置权

参考答案：D

9

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权以该财产折价或者以变卖、拍卖该财产的价款优先受偿的担保方式。

50. 甲建筑工程公司委托乙设备公司修理塔吊一台。由于塔吊修理费未支付，乙公司依法留置该塔吊。随后乙公司又将该塔吊出租给丙。两个月后，乙得知该塔吊早已被甲抵押给丁公司并办理抵押登记，还曾经被质押给戊公司并订立质押合同，现丁公司和戊公司均已向法院起诉要求拍卖受偿。乙遂与丙商议将该塔吊变卖，则（ ）。

A. 乙有权就该变卖所得最先受偿 B. 丙有权就该变卖所得最先受偿

C. 丁有权就该变卖所得最先受偿 D. 戊有权就该变卖所得最先受偿

参考答案：A

同一动产上已设立抵押权或者质权，该动产又被留置的，留置权人优先受偿。

51.以下关于留置权说法错误的是（ ）

A．留置权属于担保物权 B．留置权属于动产物权

C．留置权优于抵押权和质权 D．留置权须经过双方合同约定

参考答案：D

52. 3 月1 日甲将房屋70 万元卖给乙，但借故未办理过户登记。3 月5 日，乙取得房屋钥匙进行装修。丙得知此事后，向甲表示愿意加价10 万元购买。4 月1 日，甲与丙办理了房屋过户登记。则（ ）

A.乙自房屋交付时起取得房屋所有权 B.由于甲乙未办理过户登记，故甲乙房屋买卖合同无效

C.由于甲丙已办理过户登记，故甲丙房屋买卖合同有效

D.如甲乙签订房屋买卖合同后及时办理预告登记，则预告登记生效期间甲丙的房屋转让行为不发生物权效力

参考答案：D

由于合同的效力与不动产登记行为，即与不动产物权的设立、变更、转让和消灭行为的生效不存在必然的联系，可能导致当事人即使签订了合同也无法实现物权，《物权法》规定了预登记制度来保障当事人的权利的实现。

《物权法》第20条规定，当事人签订买卖房屋或者其他不动产物权的协议，为保障将来实现物权，按照约定可以向登记机构申请预告登记。预告登记后，未经预告登记的权利人同意，处分该不动产的，不发生物权效力。预告登记后，债权消灭或者自能够进行不动产登记之日起三个月内未申请登记的，预告登记失效。

53（2011）当事人之间订立有关设立不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，该合同效力表现为（ ）。

A. 合同自成立时生效 B. 合同自办理物权登记时生效

C. 未办理物权登记合同无效 D. 未办理物权登记不影响合同效力 E. 合同生效当然发生物权效力

参考答案：AD

物权效力由物权法评价；合同效力由合同法评价。合同效力与物权效力无关。

54（2009）根据《物权法》规定，一般情况下动产物权的转让，自（ ）起发生效力。

A.买卖合同生效 B.转移登记 C.交付 D.买方占有

参考答案：C

除了交付动产生效之外，《物权法》还规定了其他几种特殊的动产物权生效的情形：1．动产物权设立和转让前，权利人已经依法占有该动产的，物权自法律行为生效时发生效力。2．动产物权设立和转让前，第三人依法占有该动产的，负有交付义务的人可以通过转让请求第三人返还原物的权利代替交付；3．动产物权转让时，双方又约定由出让人继续占有该动产的，物权自该约定生效时发生效力。

55（1）．3 月16 日，某施工单位与某建材商签订了一份瓷砖买卖合同，并约定由建材商负责送货。3 月20 日，货物在运输途中遭遇台风，致使部分瓷砖损坏，该损失应由（ ）。

A．施工单位承担 B．建材商承担

10

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

C．施工单位和建材商各承担一半 D．建材商承担3/4，施工单位承担1/4

参考答案：B

55（2）（2007，2008）．3 月16 日，某施工单位与某建材商签订了一份瓷砖买卖合同，并约定合同履行地为建材商所在地，由建材商代为托运。3 月20 日，货物在运输途中遭遇台风，致使部分瓷砖损坏，该损失应由（ ）。

A．施工单位承担 B．建材商承担

C．施工单位和建材商各承担一半 D．建材商承担3/4，施工单位承担1/4

参考答案：A

56．关于国有土地使用权的说法，错误的是（ ）

A. 国有土地使用权属于用益物权 B. 国有土地使用权可以通过出让或划拨方式设立

C. 国有土地使用权期间届满前，因公共利益需要可以征收 D. 国有土地使用权期间届满的，自动续期

参考答案：D

建设用地使用权，指建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有占有、使用和收益的权利，有权利用该土地建造建筑物、构筑物及其附属设施。设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式。工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地以及同一土地有两个以上意向用地者的，应当采取招标、拍卖等公开竟价的方式出让。严格限制以划拨方式设立建设用地使用权。采取划拨方式的，应当遵守法律、行政法规关于土地用途的规定。住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。非住宅建设用地使用权期间届满后的续期，依照法律规定办理。

57．根据《物权法》，正在建造的建筑物可以作为抵押物。说法错误的是（ ）。

A．施工单位可以将其承建的在建工程抵押 B．相应的建设用地使用权应一并抵押

C．在建工程抵押权自登记时设立 D．抵押合同应当以书面形式订立

参考答案：A

58. 某施工单位在某工程施工过程中，由于所采取的保护措施不当，致使与该工程毗邻的若干民宅开裂和倾斜，且一围墙倒塌，造成部分居民出行不便。对此，受影响的居民可向该施工单位请求（ ）

A. 确认物权 B. 排除妨碍 C. 恢复原状 D. 返还原物 E. 赔偿损失

参考答案：BCE

物权受到侵害的，权利人可以通过和解、调解、仲裁、诉讼等途径解决。物权的保护应当采取如下方式：1．因物权的归属、内容发生争议的，利害关系人可以请求确认权利。2．无权占有不动产或者动产的，权利人可以请求返还原物。3．妨害物权或者可能妨害物权的，权利人可以请求排除妨害或者消除危险。4．造成不动产或者动产毁损的，权利人可以请求修理、重作、更换或者恢复原状。5．侵害物权，造成权利人损害的，权利人可以请求损害赔偿，也可以请求承担其他民事责任。

59. 某大型体育馆项目总投资6000 万元，经划拨方式取得建设用地使用权。施工合同价4000 万元，工期18 个月。则领取施工许可证前，应当具备的开工条件不包括（ ）。

A．已经取得建设用地批准书和建设工程规划许可证 B．已经确定施工单位和监理单位

C．到位资金必须超过1800 万元 D．已经过消防设计审核合格

参考答案：C

建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。申请施工许可证应当具备以下条件：

1、已经办理该建筑工程用地批准手续 任何单位和个人进行建设，需要使用土地的，必须依法申请使用土地。其中需要使用国有建设用地的，应当向有批准权的土地行政主管部门申请，经其审查，报本级人民政府批准。如果没有办理用地批准手续，意味着将没有合法的土地使用权，自然是无法开工的，因此，不能颁发施工许可证。

2、在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证 ①以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目用地规划许可证 建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府

11

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。②以出让方式提供国有土地使用权的建设项目用地规划许可证 未确定规划条件的地块，不得出让国有土地使用权。以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。

3、需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求 解决拆迁的问题并不意味着必须要拆迁完毕才能施工，只要拆迁的进度能够满足后续施工的要求就可以了。

4、已经确定建筑施工企业 只有确定了建筑施工企业，才具有了开工的可能。

5、有满足施工需要的施工图纸及技术资料 建设单位在申请领取施工许可证时，除了应当“有满足施工需要的施工图纸及技术资料”，还应满足“施工图设计文件已按规定进行了审查”。

6、有保证工程质量和安全的具体措施 “建设单位在领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料”。“建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有安全措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发施工许可证。” “按照规定应该委托监理的工程已委托监理。”这也是发给施工许可证的一个限制性条件。

7、建设资金已经落实 ①建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%；②建设单位应当提供银行出具的到位资金证明，有条件的可以实行银行付款保函或者其他第三方担保。

8、法律、行政法规规定的其他条件 对于按规定需要进行消防设计的建筑工程，建设单位应当将其消防设计图纸报送公安消防机构审核；未经审核或者经审核不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证，建设单位不得施工。

60（2009）．以下不需要办理施工许可证的项目是（ ）

A.经济适用房小区项目 B.故宫修缮工程 C.防洪设施 D.施工工地食堂 E.警备区营房

参考答案：BDE

并不是所有的工程在开工前都需要办理施工许可证，有六类工程不需要办理施工许可证：

1、国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程 所谓的限额以下的小型工程指的是：工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程。省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院建设行政主管部门备案。

2、作为文物保护的建筑工程 依法核定作为文物保护的纪念建筑物和古建筑等的修缮，依照文物保护的有关法律规定执行。

3、抢险救灾工程 由于此类工程的特殊性，《建筑法》明确规定此类工程开工前不需要申请施工许可证。

4、临时性建筑 《建筑法》也明确规定此类工程不需要申请施工许可证。

5、军用房屋建筑 军用房屋建筑工程建筑活动的具体管理办法，由国务院、中央军事委员会依据本法制定。

6、按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程 此类工程开工的前提是已经有经批准的开工报告，而不是施工许可证，因此，此类工程自然是不需要申请施工许可证的。

61、假设建设单位甲于2009 年3 月1 日领取了施工许可证，由于种种原因虽经多次延期，工程仍未能开工，则该施工许可证最迟将在（ ）自行废止。

A. 2009 年5 月1 日 B. 2009 年6 月1 日 C. 2009 年9 月1 日 D. 2009 年12 月1 日

参考答案：D

“建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。”

62、根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，（ ）应当自中止之日起1 个月内向发证机关报告。

12

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

A 项目部 B 施工企业 C 监理单位 D 建设单位

参考答案：D

在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告，中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

63、2006 年7 月，某医院将住院部大楼及其裙楼发包给总承包商甲，工程开工后不久即因分包商乙发生严重安全事故而导致在建大楼被勒令停工整改，直到2007 年6 月方达到复工条件。则恢复施工前，（ ）

A．医院应当向施工许可证发证机关报告，且需要核验施工许可证

B．医院应当向施工许可证发证机关报告，但不需要核验施工许可证

C．总承包商甲应当向施工许可证发证机关报告，且需要核验施工许可证

D．分包商乙应当向施工许可证发证机关报告，不需要核验施工许可证

参考答案：B

64.《建筑法》规定，中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当（ ）

A．重新办理施工许可证 B．重新办理安全生产许可证

C．向发证机关申请施工许可证延期 D．报发证机关核验施工许可证

参考答案：D

65．某灌区节水改造项目2008 年元月15 日取得开工报告批复，则（ ）

A. 该项目应在08 年4 月15 日前开工 B. 该项目应在08 年7 月15 日前开工

C. 因故不能按时开工的应及时申请延期 D. 因故不能按时开工的应当重新办理开工报告的批准手续

E. 因故不能按时开工的应当重新核验开工报告

参考答案：BE

按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过六个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。

66.以下关于建筑业企业资质等级许可制度，说法错误的是（ ）

A. 建筑业企业按照其注册资本、专业技术人员、技术装备和已完工程业绩核定资质等级

B. 工程勘察资质分为综合资质、专业资质和专项资质

C. 工程设计综合资质企业，承接设计业务范围不受限制

D. 大型体育场馆项目不能由事务所资质监理企业承担监理

参考答案：B

从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。

工程监理企业资质分为综合资质、专业资质和事务所资质。综合资质、事务所资质不分级别。专业资质分为甲级、乙级，其中，房屋建筑、水利水电、公路和市政公用专业资质可设立丙级。

(1）综合资质可以承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务。

(2）专业甲级资质可承担相应专业工程类别建设工程项目的工程监理业务。专业乙级资质可承担相应专业工程类别二级以下（含二级）建设工程项目的工程监理业务。专业丙级资质可承担相应专业工程类别三级建设工程项目的工程监理业务。

(3）事务所资质可承担三级建设工程项目的工程监理业务，但是，国家规定必须实行强制监理的工程除外。

67（2007）甲建设单位发包某大型工程项目，乙是总承包单位，丙是具有相应专业承包资质的施工单位，丁是具有劳务分包资质的施工单位，下列关于该项目发包、分包的说法中，正确的有（ ）

A. 乙可以将专业工程分包给丙 B. 丙可以将劳务作业分包给丁

C. 乙可以将劳务作业分包给丁 D. 甲可以将专业工程发包给丙 E. 甲可以将劳务作业分包给丁

参考答案：ABCD

13

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。

（1）施工总承包企业可以承揽的业务范围 取得施工总承包资质的企业，可以承接施工总承包工程。施工总承包企业可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工，也可以将专业工程或劳务作业依法分包给具有相应资质的专业承包企业或劳务分包企业。

(2）专业承包企业可以承揽的业务范围 取得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程和建设单位依法发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的专业工程全部自行施工，也可以将劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包企业。

(3）劳务分包企业可以承揽的业务范围 取得劳务分包资质的企业，可以承接施工总承包企业或专业承包企业分包的劳务作业。

68. 关于建筑业专业技术人员执业资格特点，说法错误的是（ ） 。

A.均需要注册后方可执业 B. 不得超越执业范围执业

C. 均需要接受继续教育 D. 具有两个以上执业专业的，可以受聘于不同单位

参考答案：D

从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。

69. 关于建筑工程的发包、承包方式，以下说法正确的是（ ）

A.建筑工程实行直接发包的，应当发包给报价最低的承包单位

B.大型建筑工程，应当接受联合体投标

C.发包单位有权将项目的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个总承包单位

D.发包单位有权将地基基础、主体结构、屋面工程分别发包给具有相应资质的承包单位

参考答案：C

70(2009). 某酒店项目经公开招标，由某施工单位承建，包工包料。施工过程中，建设单位提出为确保外墙涂层质量，将施工单位已订购的某小厂生产的涂料更换为另一物美价廉的著名进口涂料。根据《建筑法》及其他有关规定，（ ）。

A. 建设单位通知设计单位修改设计文件后，可以更换

B. 建设单位通过监理工程师签字认可后，可以更换

C. 施工单位有权拒绝更换

D.如施工单位同意更换，更换后的外墙涂料由建设单位负责检验

参考答案：C

按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。

71（2005 建工实务）.某酒店项目经公开招标，由某施工单位承建，包工包料。根据《建筑法》要求，施工过程中，建设单位为确保外墙涂层质量，可以（ ）

A. 指定生产厂家 B. 指定供应商 C. 指定分包单位 D. 要求施工单位在恶劣天气下停止施工

参考答案：D

72. 假设某项目中标价2 亿元，其中成套机电设备暂估价为800 万元，则针对该设备，（ ）

A. 应当由招标人自行采购招标 B. 应当由中标人自行采购招标

C. 应当由招标人、中标人共同组织招标 D. 由招标人、中标人协商确定供应单位，不需要另行组织招标

参考答案：C

工程建设项目货物招标投标活动，依法由招标人负责。工程建设项目招标人对项目实行总承包招标时，未包括在总承包范围内的货物达到国家规定规模标准的，应当由工程建设项目招标人依法组织招标。工程建设项目招标人对项目实行总承包招标时，以暂估价形式包括在总承包范围内的货物达到国家规定规模标准的，应当由总承包中标人和工程建设项目招标人共同依法组织招标。双方当事人的风险和责任承担由合同约定。

73（2009）按照建筑法规定，以下正确的说法是（ ）。

A.建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程

14

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

B.建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程

C.联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

D.施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人

参考答案：D

承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级较低的单位的业务许可范围承揽工程。

74． 以下（ ）应认定为无效施工合同。

A. 某一级资质总承包企业超越资质等级承揽了某大型汽配厂项目，但竣工前已晋升为特级总承包资质

B. 某一级总承包资质企业未经招标，承揽了某大型水利项目

C. 某二级安装资质企业中标承揽了某机电安装项目，随后转包给另一一级总承包资质企业

D. 某二级劳务分包企业超越经营范围，将工地现场的废渣、废料出售给废品收购站

E．某一级装修企业与建设单位约定垫资承包某办公楼外墙装修

参考答案：BC

建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第52条第（5）项的规定，认定无效：

1．承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；2．没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；3．建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

对该无效合同按照以下办法处理：

1．建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持；2．建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：1）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；

2）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。3．承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持。

75．（ ）建筑工程，可以接受联合体共同承包。

A．大中型 B．结构特别的 C．结构复杂的 D．涉及专利技术的

参考答案：C

大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。

76. 甲施工单位与乙施工单位联合承包某市政工程，双方约定甲承担基础施工，乙承担路面施工，并要求各方对自己施工的工程质量承担全部责任。现甲的工作任务已通过验收并已退场，在后续施工过程中，乙公司发生质量事故给建设单位造成50 万元损失，建设单位竟要求甲公司承担全部损失。本案中，正确的表述是（ ）。

A. 由于基础工程已通过验收，甲有权拒绝建设单位的无理要求

B. 建设单位应首先要求乙赔偿，不足部分才可以要求甲承担连带赔偿责任

C. 甲有权申请事故鉴定，然后按责任比例对建设单位承担损失

D. 甲应向建设单位无条件先行赔付全部损失

参考答案：D

联合体中各成员单位的责任承担：

1．内部责任 组成联合体的成员单位投标之前必须要签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体投标未附联合体各方共同投标协议的，由评标委员会初审后按废标处理。

2．外部责任 共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。负有连带义务的每个债务人，都负有清偿全部债务的义务，履行了义务的人，有权要求其他负有连带义务的人偿付他应当承担的份额。

15

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

77. 甲建筑公司为了中标借用了乙建筑公司的资质。2010 年12 月，其所承建的工程竣工验收合格。此后甲因工程款纠纷起诉到法院，建设单位请求认定合同无效。关于本案，说法正确的是（ ）。

A．由于工程竣工验收合格，人民法院应当认定合同有效

B．由于工程竣工验收合格，甲有权请求参照合同约定支付工程款

C．由于合同无效，业主有权拒绝支付全部工程款

D．由于合同无效，人民法院有权收缴甲公司的全部工程款

参考答案：B

78（2006，2011）．某人挂靠某建筑施工企业并以该企业的名义承揽工程，因工程质量不合格给建设单位造成较大损失。关于责任承担的说法，正确的是（ ）.

A、建筑施工企业与挂靠个人承担连带赔偿责任 B、挂靠的个人承担全部责任

C、建筑施工企业承担全部责任 D、建筑施工企业与挂靠个人按比例承担责任

参考答案：D

79．根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列行为不属于违法分包的是（ ）。

A 分包商不具备相应资质条件但建设单位认可 B 分包商具备相应资质条件但建设单位不认可

C 经建设单位同意，总承包单位将主体结构中的钢筋绑扎任务分包给某公司

D 经总承包单位同意，分包单位将部分工程再分包给另一公司

参考答案：C

禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则的规定，收缴当事人已经取得的非法所得。违法所得，应理解为“扣除成本后的获利部分”。

80（2011）.下列工程承发包行为中，违反《建筑法》规定的是( )。

A．两个不同资质等级的承包单位共同承包某建筑工程

B．建设单位将某工程的设计和施工分别发包给两家承包单位

C．分包单位将其承包工程的劳务部分分包给了某劳务公司

D．总承包单位经建设单位同意将其主体工程的施工分包给了其他施工单位

参考答案：D

除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。即没有经过建设单位认可的分包商是违法的分包商。建设单位不得直接指定分包工程承包人。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。也禁止分包单位将其承包的工程再分包。

依据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》更进一步将违法分包的情形界定为：1．总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；2．建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；3．施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；4．分包单位将其承包的建设工程再分包的。

81.甲施工企业总承包了一个高档酒店工程，经建设单位同意，将其中的大堂装修工程分包给符合资质条件的乙装饰公司，分包合同写明：“大堂装修工程质量完全由乙方负责”。以下说法正确的是（ ）

A.该分包合同约定无效 B.该分包合同约定有效

C.该分包合同约定不得对抗建设单位

D.分包工程出现质量问题，建设单位可以要求总承包单位赔偿全部损失

E.总承包单位向建设单位赔偿损失后，可以依据分包合同约定向分包单位追偿

参考答案：BCDE

建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责。分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

16

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

连带责任既可以依合同约定产生，也可以依法律规定产生。建设单位虽然和分包单位之间没有合同关系，但是当分包工程发生质量、安全、进度等方面问题给建设单位造成损失时，建设单位既可以根据总承包合同向总承包单位追究违约责任，也可以根据法律规定直接要求分包单位承担损害赔偿责任，分包单位不得拒绝。总承包单位和分包单位之间的责任划分，应当根据双方的合同约定或者各自过错大小确定，一方向建设单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向另一方追偿。

82（概述题）.关于建设工程监理，下列表述正确的是( )。

A．监理业务可以由具有相应监理资质的本项目设计单位承担

B．工程承包合同不能作为建设工程监理的依据

C．经建设单位同意，监理单位可以分包工程监理业务

D．工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，有权要求设计单位整改

参考答案：A

83．法律授权国务院可以规定实行（ ）的建筑工程的范围。

A 招标发包 B 总承包 C 强制监理 D 联合承包

参考答案：C

国家推行建筑工程监理制度。国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。

84. 以下必须委托监理的项目是（ ）

A. 某小学新建项目，建筑面积5000 平米，总投资800 万元

B. 某经济适用房小区改造项目，建筑面积53000 平米，总投资2900 万元

C. 某镇政府办公楼装修项目，建筑面积2800 平米，总投资2800 万元

D. 某城市道路翻修项目，建筑面积28000 平米，总投资4080 万元

E. 国际红十字会援建医院项目，建筑面积5000 平米，总投资2500 万元

参考答案：ABDE

实行强制监理的建设工程范围：

（一）国家重点建设项目

（二）大中型公用事业工程 大中型公用事业工程是指项目总投资额在3000万元以上的下列工程项目：

1．供水、供电、供气、供热等市政工程项目；2．科技、教育、文化等项目；3．体育、旅游、商业等项目；4．卫生、社会福利等项目；5．其他公用事业项目。

（三）成片开发建设的住宅小区工程 建筑面积在5万平方米以上的住宅建设工程必须实行监理；5万平方米以下的住宅建设工程，可以实行监理，具体范围和规模标准，由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门规定。

（四）利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程 1．使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目；2．使用国外政府及其机构贷款资金的项目；3．使用国际组织或者国外政府援助资金的项目。

（五）国家规定必须实行监理的其他工程 1．项目总投资额在3000万元以上关系社会公共利益、公众安全的下列基础设施项目：2．学校、影剧院、体育场馆项目。

85（2010）．某工程监理公司是施工项目的监理单位，其监理的依据不包括（ ）。

A、法律、法规 B、承包合同约定的推荐性标准 C、设计文件 D、监理合同

参考答案：D

工程监理的依据包括：1．法律、法规；2．有关的技术标准 技术标准分为强制性标准和推荐性标准。强制性标准是各参建单位都必须执行的标准，而推荐性标准则是可以自主决定是否采用的标准。通常情况下，建设单位如要求采用推荐性标准，应当与设计单位或施工单位在合同中予以明确约定。经合同约定采用的推荐性标准，对合同当事人同样具有法律约束力，设计或施工未达到该标准，将构成违约行为。3．设计文件；4．建设工程承包合同。

86（2008）．监理单位在改建工程中，其监理内容包括（ ）

A.进度控制 B.质量控制 C 成本控制 D.合同管理 E.竣工组织

参考答案：ABCD

工程监理在本质上是项目管理，是代表建设单位而进行的项目管理。其监理的内容自然与项目

17

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

管理的内容是一致的。其内容包括三控制、三管理、一协调。

87（2005）.建设单位在实施建筑工程监理前，应当将( )书面通知被监理的建筑施工企业。

A．工程监理单位名称 B．监理的内容 C．总监理工程师姓名 D．监理权限 E．监理规划

参考答案：ABD

实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限，书面通知被监理的建筑施工企业。

88（2006）. 建设工程项目监理工程师在工程监理中，发现该工程设计图纸不符合工程建设强制性标准。此时其正确的作法应当是( )。

A.要求设计单位进行改正 B.报告建设单位要求设计单位改正

C.自行改正后报告建设单位 D.责令施工单位改正

参考答案：B

工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正；工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。

89（2007）（概述题）某工程为国家大型公用事业项目，下列关于该工程监理的说法，正确的有（ ）

A、该工程必须实行监理

B、建设单位可直接邀请具有相应资质的监理单位实行监理

C、监理单位保证承担全部责任的，可由其他监理单位代为监理

D、监理单位不得与该工程设计单位有隶属关系

参考答案：A

90（2011）工程监理单位和被监理工程的（ ）有隶属关系或其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。

A、建设单位 B、造价咨询单位

C、施工企业 D、建筑材料、构配件供应单位 E、设备供应单位

参考答案：CDE

工程监理单位与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系。

91、某竣工项目屋面出现大面积渗漏。经查该处防水层偷工减料严重，质量完全达不到标准，当时主管的监理工程师李某因请病假未到现场，便同意施工单位继续施工，李某回现场后在隐蔽验收单上补签。针对本案，说法错误的是（ ）

A. 建设单位可以要求施工单位赔偿损失

B. 建设单位可以要求监理单位赔偿损失

C. 建设单位只能要求施工单位和监理单位各自承担赔偿责任

D. 建设单位可以要求施工单位和监理单位承担连带赔偿责任

参考答案：D

工程监理单位应当根据建设单位的委托，客观、公正地执行监理任务。工程监理单位与承包单位串通、为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担连带赔偿责任。

92（2006）．某监理单位将不合格材料按照合格签字，造成建设单位直接经济损失5000元。监理单位将可能承担（ ）。

A.刑事责任 B.行政责任 C.违约责任 D.侵权责任 E.缔约过失责任

参考答案：BCD

93、以下不符合招标投标公开原则的是（ ）

A．公开招标信息 B．公开开标过程 C．公开评标过程 D．公开中标结果

参考答案：C

公开原则，首先要求招标信息公开。其次，公开原则还要求招标投标过程公开。

94（2005）、招标人不得以任何方式限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参

18

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

加投标，是（ ）的体现。

A．公开原则 B．公平原则 C．公正原则 D．诚实信用原则

参考答案：B

95（2009）、下面关于项目招标的说法错误的是（ ）。

A、施工单项合同估算价在200 万元人民币以上的项目必须招标

B、个人投资的项目不需要招标

C、施工主要技术采用特定专利的项目可以不招标

D、涉及到公众安全的项目必须招标

E、符合工程招标范围，重要材料采购单项合同估算价100 万元人民币以上项目必须招标

参考答案：ABD

必须招标的工程建设项目范围 在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：1．大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；2．全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；3．使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。

必须招标项目的规模标准 上述各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：1．施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；2．重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；3，勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；

4．单项合同估算价低于第1、2、3项规定的标准．但项目总投资额在3000万元人民币以上的。

96（2008）根据《招标投标法》和《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，说法错误的是（ ）。

A．某办公楼投资额5600 万元，其中120 万元为财政资金，必须招标

B．某体育场投资额2800 万元，施工单项合同1200 万元，必须招标

C．某经济适用住房项目，施工单项合同估算为300 万元人民币，可以不进行施工招标

D．利用扶贫资金实行以工代赈使用农民工的施工项目，可以不进行施工招标

参考答案：C

97．根据《招标投标法》，公用事业建设项目勘察、设计、监理等服务的采购，（ ）。

A 一律必须招标

B 总投资不超过3000 万元时，可以不招标

C 总投资不超过3000 万元，但单项合同估算价达到200 万元的必须招标

D 总投资不超过3000 万元，但单项合同估算价达到50 万元的必须招标

E 总投资超过3000 万元时，无论单项合同估算价多少，均应当招标

参考答案：DE

如果建设项目不属于必须招标的项目则可以招标也可以不招标。但是，即使符合必须招标项目的条件但是属于某些特殊情形的，也是可以不招标的。

可以不进行招标的施工项目 需要审批的工程建设项目，有下列情形之一的，由审批部门批准，可以不进行施工招标：1．涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的；2．属于利用扶贫资金实行以工代赈主要使用农民工的；3．施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的；

4．施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的；5．在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的；6．法律、行政法规规定的其他情形。

不需要审批但依法必须招标的工程建设项目，有前款规定情形之一的，可以不进行施工招标。 可以不进行招标的勘查、设计项目 下列建设工程的勘察、设计，经有关主管部门批准，可以直接发包：1．采用特定的专利或者专有技术的；2．建筑艺术造型有特殊要求的；3．国务院规定的其他建设工程的勘察、设计。

98．根据《工程建设项目施工招标投标办法》，以下（ ），即使既属于招标范围且达到规模标准，依法也可以不进行施工招标。

A．灾后重建项目 B.以工代赈项目 C．技术复杂项目 D.工期紧张项目

参考答案：B

19

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

99（2004）．抢险救灾紧急工程应采用（ ）方式选择实施单位。

A.公开招标 B.邀请招标 C. 议标 D.直接委托

参考答案：D

100（2006）.以下选项,依法不能作为投标保证金的是( )。

A 银行保函 B 银行汇票 C.商业汇票 D.保兑支票

参考答案：C

招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。投标保证金一般不得超过投标总价的2%，但最高不得超过80万元人民币。

101（2009）.施工项目投标价2 亿元，则该项目的投标保证金最高可以设定为（ ）

A. 40 万元 B. 80 万元 C. 100 万元 D. 400 万元

参考答案：B

102. 某招标文件中确定的开标时间是7 月1 日，投标有效期是3 个月，某投标人于6 月15 日提交投标书和投标保证金。该投标保证金的有效期应设定为（ ）。

A. 6 月15 日—9 月30 日 B．7 月1 日—9 月30 日

C．6 月15 日—10 月30 日 D．7 月1 日—10 月30 日

参考答案：D

103．某施工项目招标文件载明的投标截止时间为4 月25 日，投标有效期为2 个月。评标过程中因发生特大地震，招标人书面通知延长有效期1 个月。投标人甲同意延长投标有效期，则其提交的投标保证金有效期应相应延长到（ ）

A．6 月25 日 B.7 月24 日 C．7 月25 日 D.8 月24 日

参考答案：D

投标保证金有效期应当超出投标有效期30天。

104、招标文件要求投标人提供20 万元现金或现金支票作为投标担保，某投标人提交了20 万元银行保函。该投标文件（ ）。

A. 有效 B．经澄清说明后有效 C．经修改后有效 D．应作废标处理

参考答案：D

投标人应当按照招标文件要求的方式和金额，将投标保证金随投标文件提交给招标人。投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，该投标文件将被拒绝，作废标处理。

105．某招标项目，共有甲、乙、丙三家单位在投标截止时间前递交了投标文件，但甲的投标保证金晚于投标截止时间两分钟送达。则招标人做法正确的是（ ）

A. 要求甲就该事件进行书面澄清后同意其参加开标 B. 甲的投标保证金不应受理，投标有效

C. 将甲的投标文件作为废标处理，并没收其投标保证金 D. 甲的投标保证金不应受理，投标无效

参考答案：D

106（2010）．根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人( )。

A.可以补充、修改或者撤回已经提交的投标的文件，并书面通知招标人

B.不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件

C.须经过招标人的同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件

D.撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收

参考答案：A

投标人在招标文件要求投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。投标人补充、修改、替代投标文件的，招标人不予接受；投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收。

107、投标人在投标有效期内（ ）投标文件的，其投标保证金将被没收。

20

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

A. 补充 B．修改 C．替代 D．撤回

参考答案：D

108.某大型建筑工程招标项目，甲、乙、丙公司组成联合体投标，甲为牵头人，则下面说法正确的是（ ）。

A、该联合体是以一个投标人的身份投标 B、该联合体成员资质必须是同一专业

C、该联合体中标后，应向招标人提交共同投标协议

D、该联合体中标后，甲对承包合同的履行承担主要责任

参考答案：A

两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。对联合体各方资质条件要求如下：1．联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；2．国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件；3．由同一专业单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

109（2005）甲乙双方订立共同投标协议，共同承包了某大型建筑工程。其中，甲公司为施工总承包特级资质，乙公司为施工总承包一级，甲是牵头人。下面关于该承包行为的说法错误的有（ ）

A．该行为属于肢解工程发包的违法行为 B．甲公司就工程质量和安全对建设单位承担主要责任

C．乙公司按照共同投标协议的约定对建设单位承担责任 D．建设单位必须与甲乙分别签订承包合同

E．双方应按照施工总承包一级的业务许可范围承揽工程

参考答案：ABCD

联合体各方的责任：

1、履行共同投标协议中约定的责任 共同投标协议中约定了联合体中各方应该承担的责任，各成员单位必须要按照该协议的约定认真履行自己义务，否则将对对方承担违约责任。同时，共同投标协议中约定的责任承担也是各成员单位最终的责任承担方式。

2、就中标项目承担连带责任 如果联合体中的一个成员单位没能按照合同约定履行义务，招标人可以要求联合体中任何一个成员单位承担不超过总债务的任何比例的债务，而该单位不得拒绝。该成员单位承担了被要求的责任后，有权向其他成员单位追偿其按照共同投标协议不应当承担的债务。

3、不得重复投标 联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。

4、不得随意改变联合体的构成 联合体参加资格预审并获通过的，其组成的任何变化都必须在提交投标文件截止之日前征得招标人的同意。如果变化后的联合体削弱了竞争，含有事先未经过资格预审或者资格预审不合格的法人或者其他组织，或者使联合体的资质降到资格预审文件中规定的最低标准以下，招标人有权拒绝。

5、必须有代表联合体的牵头人 联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书。联合体投标的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证金。以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力。

110．某招标项目，甲乙丙组成联合体参加投标，甲为牵头人。该联合体中标后，以下做法符合法律规定的有（ ）

A. 以甲本人名义提交的投标保证金，仅对甲有约束力 B. 中标后，招标人要求联合体补充共同投标协议

C. 中标结果公示期间，未中标人要求招标人公开评标委员会成员名单

D 联合体中标后，丙因报价过低退出联合体，甲乙经招标人同意可以继续承揽该项目

参考答案：C

111（2009）．按照建筑法及其相关规定，投标人之间（ ）不属于串通投标的行为。

A.相互约定抬高或者降低投标报价 B.约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价

C.相互探听对方投标标价 D.先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标

21

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

参考答案：C

投标人不得实施以下不正当竞争行为：

（一）投标人相互串通投标报价 下列行为均属于投标人串通投标报价：1．投标人之间相互约定抬高或降低投标报价；2．投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；3．投标人之间先进行内部竟价，内定中标人，然后再参加投标；4．投标人之间其他串通投标报价行为。

（二）投标人与招标人串通投标 下列行为均属于招标人与投标人串通投标：1．招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；2．招标人向投标人泄露标底；3．招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；4．招标人预先内定中标人；5．其他串通投标行为。

（三）以行贿的手段谋取中标 禁止投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标。投标人以行贿手段谋取中标的法律后果是中标无效，有关责任人和单位应当承担相应的行政责任或刑事贵任，给他人造成损失的，还应当承担民事赔偿责任。

（四）以低于成本的报价竞标 投标人不得以低于成本的报价竞标。成本应指投标人的个别成本，该成本是根据投标人的企业定额测定的成本。

（五）以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标 投标人不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。以他人名义投标是指投标人挂靠其他施工单位，或从其他单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书，或者由其他单位及其法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字等行为。

112（2010）．根据招标投标相关法律法规，下列招标投标行为中，不构成招标人与投标人串通投标的是（ ）。

A．招标人在开标前将投标情况告知其他投标人 B．招标人预先内定中标人

C．招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给中标人让利

D．招标人从几名中标候选人中确定中标人

参考答案：D

113．以下构成招标人与投标人串通投标行为的是（ ）

A．招标人在投标截止时间后接受投标文件 B．招标人泄露标底

C．招标人在中标候选人以外确定中标人 D．招标人以不合理条件限制潜在投标人

参考答案：B

114（2006）．某投标人通过行贿的手段中了标，中标结果公布后，经过其他投标人投诉，有关行政主管部门着手进行调查。则对这一事件，不一定产生（ ）的法律后果。

A．中标无效 B．责任人承担相应的行政责任或刑事责任

C．重新招标 D．给他人造成损失的，承担民事赔偿责任

参考答案：C

115．项目招标过程中，某投标人投诉中标人甲报价低于成本，请求认定中标结果无效，重新招标。这里的成本是指（ ）。

A 整个建筑行业的平均成本 B 所有投标人的平均成本

C 根据甲企业内部定额测算的个别成本 D 根据定额站提供的定额标准测定的成本

参考答案：C

投标人不得以低于成本的报价竞标。成本应指投标人的个别成本，是根据投标人的企业定额测定的成本。

116（2009）．某工程项目标底是900万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是700万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为（ ）。

A、700万元 B、800万元 C、900万元 D、1000万元

参考答案：B

117（2006）.建设工程项目招标投标活动中，投标人以他人名义投标且中标，给招标人造成损失，则( )。

A.中标有效，但依法承担赔偿责任 B.中标无效，但无需承担赔偿责任

22

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

C.中标无效，并依法承担赔偿责任 D.中标是否有效，取决于给招标人造成损失的大小 参考答案：C

118 (2009) 某建设项目开标时间为20xx年3月1日上午9点，某投标人由于交通拥堵于20xx年3月1日上午9点5分将投标文件送达，开标当时的正确做法是（ ）。

A、招标人不予受理，该投标文件作为无效标书处理

B、经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序

C、经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序

D、由评标委员会按废标处理

参考答案：A

投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：1．逾期送达的或者未送达指定地点的；2．未按招标文件要求密封的。

119.开标会议上，无权检查投标文件密封情况的是（ ）

A 投标人 B 投标人推选的代表 C 招标人委托的公证机构 D 评标委员会主任

参考答案：D

120. 某项目评标委员会由7 人组成，其中招标人代表的名额最多为（ ）

A.1 人 B.2 人 C.3 人 D.5 人

参考答案：B

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。

121（2007）某建设项目招标，评标委员会由二位招标人代表和三名技术、经济等方面的专家组成，这一组成不符合《招标投标法》的规定，则下列关于评标委员会重新组成的作法中，正确的有（ ）

A.减少一名招标人代表，专家不再增加 B.减少一名招标人代表，再从专家库中抽取一名专家

C.不减少招标人代表，再从专家库中抽取一名专家 D.不减少招标人代表，再从专家库中抽取二名专家

E.不减少招标人代表，再从专家库中抽取三名专家

参考答案：BD

122（2011）根据《工程建设项目施工招标投标办法》，评标委员会对投标文件按废标处理的情况有（ ）。

A. 无单位盖章并且无法定代表人或者其授权的代理人签字或盖章的

B. 投标人名称或者组织结构与资格预审时不一致的

C. 投标人对同一招标项目按照招标文件的要求提交了两个报价方案

D．未按招标文件要求提交投标保证金的 E．联合体投标未附联合体各方共同投标协议的 参考答案：ABDE

《工程建设项目施工招标投标办法》第50条规定，以下的情形将被作为废标处理：1．无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；2．未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；3．投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；4．投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；5．未按招标文件要求提交投标保证金的；6．联合体投标未附联合体各方共同投标协议的。

20xx年3月1日起施行的《工程建设项目货物招标投标办法》在《工程建设项目施工招标投标办法》的基础上进一步补充了应当作为废标的悄形：1．无法定代表人出具的授权委托书的；2．投标人名称或组织结构与资格预审时不一致且未提供有效证明的；3．投标有效期不满足招标文件要求的；

《招标投标法》第42条规定：“评标委员会可以否决全部投标。依法必须进行招标的项目的所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。”

23

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

123．下列标书不应认定为废标的是（ ）。

A．技术标存在缺页和漏页 B．投标报价中数字表示和文字表示的数额不一致

C．多方案报价未声明哪一个有效 D．投标保证金有效期超出投标有效期15 天

参考答案：B

评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下述原则进行修正：1．用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；2．单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准；若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价。调整后的报价经投标人确认后产生约束力。

124（2007）某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标文件要求提交投标保证金，则对投标的处理以及是否重新发包，下列说法正确的是（ ）（案例上面一段）

A、评标委员会可以否决全部投标，招标人应当重新招标

B、评价委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包

C、评价委员会必须否决全部投标，招标人应当重新招标

D、评价委员会必须否决全部投标，招标人可以直接发包

参考答案：A

125.根据我国《招标投标法》和《工程建设项目施工招标投标办法》的有关规定，确定中标人应当遵守一定的程序，下列表述有误的是( )。

A．招标人可以授权评标委员会直接确定中标人

B．评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在15 个工作日内确定中标人

C．招标人应当接受评标委员会推荐的中标候选人，不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人

D．依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人

参考答案：B

确定中标人应当遵守如下程序：1．评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在15日内确定中标人，但最迟应当在投标有效期结束日30个工作日前确定。2．招标人应当接受评标委员会推荐的中标候选人，不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人。3．依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，依此类推。4．招标人可以授权评标委员会直接确定中标人。

126（2011）．对于依法必须招标的工程建设项目，排名第一的中标候选人（ ），招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

A、提供虚假资质证明 B、向评标委员会成员行贿

C、因不可抗力提出不能履行合同 D、与招标代理机构串通

参考答案：C

127（2008）某医院门诊大楼，投资总额为5600 万元，由招标人自行组织公开招标。共有甲、乙、丙、丁、戊五家施工企业于投标截止时间前提交了投标文件。经评标，评标委员会向招标人推荐了甲为第一中标候选人、乙为第二中标候选人。建设单位向乙发出中标通知书，并要求降低报价才与其签订合同。根据《招标投标法》的规定，下列说法中正确的是（ ）。

A．本项目属于必须进行施工招标且必须强制监理的项目

B．有效投标少于三个的，招标人应当依法重新招标

C．建设单位有权在中标候选人中选择确定中标人

D．建设单位有权要求中标人降低报价

参考答案：A

招标人发出中标通知书应当遵守如下规定：1．中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。2．招标人不得以向中标人提出压低报价、

24

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

增加工作量、缩短工期或其他违背中标人意愿的要求，依此作为发出中标通知书和签订合同的条件。

3．中标通知书对招标人和投标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

128（2009I）某项目20xx年3月1日确定了中标人，20xx年3月8日发出了中标通知书，20xx年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于（ ）。

A、20xx年3月16日 B、20xx年3月31日 C、20xx年4月7日 D、20xx年4月11日

参考答案：C

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

129（2006）在招标程序中，（ ）等将作为未来合同文件的组成部分。

A．招标文件 B．中标人的投标文件 C．中标函

D．未发中标通知书前双方协商对投标价格的修改 E．发出中标通知书后双方协商对投标价格的修改

参考答案：ABC

130（2011）某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（ ）作为结算工程款的依据。

A、双方达成的补充协议 B、双方签订的备案合同 C、类似项目的结算价格 D、市场的平均价格

参考答案：B

当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。

131. 某施工招标项目，招标人与中标人签订固定总价为5000 万元的合同并在主管机关办理备案。工程结算时，因设计变更导致工程量增加，双方协商追加400 万元工程款并签订了补充协议，就该补充协议的效力，判断正确的是（ ）

A．经主管机关备案后方为有效 B．经主管机关批准后方为有效

C．违反法律禁止性规定，无效 D．与备案的中标合同无实质性冲突，有效

参考答案：D

132.某招标人于2008 年4 月1 日向中标人发出了通知书，双方于2008 年4 月15 日签订了施工合同。根据相关法律规定，招标人应当在( )前退还其他投标人的投标保证金。

A．2008 年4 月5 日 B．2008 年4 月20 日 C．2008 年4 月25 日 D．2008 年5 月1 日

参考答案：B

招标人与中标人签订合同后5个工作日内，应当向未中标的投标人退还投标保证金。

133. 建设单位要求施工单位垫资进行建设，双方在合同中约定了垫资条款，建设单位同意按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息。工程竣工后，施工单位要求返还垫资并要求按照合同约定支付垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是( )。

A．法院对垫资应当按照工程欠款处理 B．由于垫资违反法律的强制性规定，该合同无效

C．法院对返还垫资和支付垫资利息的请求均应予以支持

D．法院对返还垫资请求应予支持，但对支付垫资利息的请求不应支持

参考答案：C

招标人不得强制要求中标人垫付中标项目建设资金。当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。

134．某依法招标的项目，2010 年4 月1 日评标委员会向招标人提交书面评标报告，并推荐甲为中标候选人。4 月3 日招标人确定甲为中标人。4 月30 日招标人向甲发出中标通知书。5 月

25

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

30 日招标人与甲签订书面合同。招标人应当在（ ）前向招标监管部门提交招标情况书面报告。

A．2010 年4 月16 日 B．2010 年4 月18 日 C．2010 年5 月15 日 D．2010 年6 月15 日

参考答案：B

依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况书面报告。

135. 某施工项目依法申请进行公开招标，其应具备的条件不包括（ ）

A.招标组织已依法成立 B.已经委托招标代理机构 C.资金来源已经落实 D.有招标所需的图纸和技术资料

参考答案：B

依法必须招标的工程建设项目，应当具备下列条件才能进行施工招标：1．招标人已经依法成立；2．初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准；3．招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准；4．有相应资金或者资金来源已经落实；5．有招标所需要的设计图纸及技术资料。

136（2009）招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为（ ）。

A.公开招标 B.邀请招标 C.议标 D.定向招标

参考答案：A

137（2008）．招标人应当在资格预审文件中载明的内容不包括（ ）。

A．资格条件 B．最低标准要求 C．审查方法 D．审查目的

参考答案：D

资格审查分为资格预审和资格后审。

1．资格预审 是指在投标前对潜在投标人进行的资格审查。采取资格预审的，招标人可以发布资格预审公告，资格预审公告适用有关招标公告的规定。招标人应当在资格预审文件中载明资格预审的条件、标准和方法。招标人不得改变载明的资格条件或者以没有载明的资格条件对潜在投标人进行资格预审。经资格预审后，招标人应当向资格预审合格的潜在投标人发出资格预审合格通知书，告知获取招标文件的时间、地点和方法，并同时向资格预审不合格的潜在投标人告知资格预审结果。资格预审不合格的潜在投标人不得参加投标。

2．资格后审 资格后审，是指在开标后对投标人进行的资格审查。进行资格预审的，一般不再进行资格后审，但招标文件另有规定的除外。采取资格后审的，招标人应当在招标文件预先明确对投标人资格要求的条件、标准和方法，不得改变载明的资格条件或者以没有载明的资格条件对投标人进行资格后审。资格后审不合格的投标人的投标应作废标处理。资格审查时，招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人，不得对潜在投标人或者投标人实行歧视待遇。任何单位和个人不得以行政手段或者其他不合理方法限制投标人的数量。

138（三个时间，2009）招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标，于20xx年3 月3 日开始发售招标文件，3 月6 日停售；招标文件规定投标保证金为100 万元；3月22 日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年3 月25日。上述事实中错误有（ ）处。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

参考答案：C

招标人应当按招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点出售招标文件。自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间；但是，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。

139 某房地产开发公司对某市滨江住宅小区项目进行公开招标，招标文件中含有如下内容，其中不符合有关法律法规的有（ ）

26

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

A. 本项目采用无标底招标 B. 投标人必须在近3 年内至少获得过一项该市优质工程奖

C. 投标工期不得超过2 年，商品混凝土甲供 D. 投标人中标后必须将土建工程分包给某单位

E. 评标标准和方法在开标会上宣布

参考答案：BDE

招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。招标文件中规定的各项技术标准均不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或清楚地说明拟招标项目的技术标准时，则应当在参照后面加上“”或相当于”的字样。施工招标项目工期超过十二个月的，招标文件中可以规定工程造价指数体系、价格调整因素和调整方法。招标人可根据项目特点决定是否编制标底。编制标底的，标底编制过程和标底必须保密。标底由招标人自行编制或委托中介机构编制。一个工程只能编制一个标底。任何单位和个人不得强制招标人编制或报审标底，或干预其确定标底。招标项目可以不设标底，进行无标底招标。

140（2007）．某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3 月20日，停止出售的时间为3 月30 日，提交投标文件的截止时间为4 月25 日，评标结束的时间为4 月30 日，则投标有效期开始的时间为（ ）

A．3 月20 日 B.3 月30 日 C．4 月25 日 D.4 月30 日

参考答案：C

投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算。在原投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力需要延长投标有效期的除外。

141 某钢结构招标项目在投标有效期即将结束时，发生不可抗力，招标人书面要求所有投标人延长投标有效期一个月。则以下符合法律规定的是（ ）

A. 甲投标人同意延长，但因为近期钢材价格上涨过快，要求修改报价

B. 乙投标人表示只要能按原招标文件规定时间收回投标保证金，就同意延长

C.丙投标人拒绝延长，并要求收回投标保证金

D.丁投标人同意延长，但要求对因延长有效期造成的损失给予适当补偿

参考答案：C

142（确定投标有效期）下列关于投标有效期，说法正确的是（ ）

A、投标有效期由招标文件预先规定 B、投标有效期从投标人提交投标文件之日起计算

C、投标有效期应超出投标保证金有效期30天 D、投标人拒绝延长投标有效期的，其投标保证金将被没收

参考答案：A

投标保证金有效期应当超出投标有效期30天。投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算。

143、咨询单位申请招标代理机构资质时，（ ）不是必备条件。

A 有从事招标代理业务的营业场所 B 有从事招标代理业务相应的资金

C 有编制招标文件和组织评标的相应专业力量 D 有对投标人的财务状况进行审计的专业人才

参考答案：D

招标代理机构应当具备下列条件：1．有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；2．有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量；3．有符合可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库。

144（2010）招标代理机构受招标人委托，有权在其资质等级许可范围内（ ）。

A．编制标底 B．评标 C．确定中标人 D．为该项目投标人提供咨询服务

27

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

参考答案：D

招标代理机构可以在其资格等级范围内承担下列招标事宜：1．拟订招标方案，编制和出售招标文件、资格预审文件；2．审查投标人资格；3．编制标底；4．组织投标人踏勘现场；5．组织开标、评标，协助招标人定标；6．草拟合同；7．招标人委托的其他事项。

招标代理机构不得无权代理、越权代理，不得明知委托事项违法而进行代理。招标代理机构不得接受同一招标项目的投标代理和投标咨询业务，未经招标人同意，不得转让招标代理业务。

145（概述题，2011）关于生产经营单位安全生产保障的说法，正确的是（ ）

A、生产经营单位必须参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费

B、建设工程实行工程总承包的，由建设单位对施工现场的安全生产负总责

C、建设项目安全设施的使用单位应当对安全设施设计负责

D、某单位易燃易爆品存放地点可与员工宿舍在同一建筑物内

参考答案：A

生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。

146. 以下生产经营单位，只需要配备兼职安全员的是（ ）

A. 17人的油漆生产厂 B.160人的建筑劳务公司 C. 320人的装饰板生产厂 D.60人的水泥生产厂

参考答案：D

矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。其他生产经营单位，从业人员超过300人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在300人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务。

147（2010）根据《安全生产法》规定，生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，这一规定属于安全生产保障措施中的( )。

A.组织保障措施 B.管理保障措施 C.经济保障措施 D.技术保障措施

参考答案：B

148（2009）生产经营单位保证安全生产必须的资金由（ ）予以保证，并对由于安全生产所需的资金投入不足导致的后果承担责任。

A.公司董事会 B.公司法定代表人 C.个人经营的投资人 D.公司股东 E.公司工会

参考答案：ABC

生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

149.有关世博会各项安全设施的投资、设计和施工，说法错误的是（ ）

A.各项安全设施投资应在项目实施阶段逐步落实

B.安全设施投资应由项目决策机构、主要负责人承担责任

C.主体工程设计通过审查后方可进行安全设施设计

D.各项安全设施的施工应在主体工程验收合格后方可进行

E.场馆投入使用时，各项安全设施应同时投入使用

参考答案：ACD

生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。

150某矿山建设项目，从业人员280 人，依据《安全生产法》，说法错误的是（ ）

A．该项目应当进行安全条件论证和安全评价

B. 该项目的通风、排水设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用

C．可以不设置安全生产管理机构，但应当配备专职或兼职的安全生产管理人员

D. 应当对重大危险源进行登记建档并报送主管部门备案

参考答案：C

28

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

151、根据《安全生产法》，在进行施工组织设计时，储存危险物品的仓库与员工宿舍（ ）。

A 可以在同一座建筑物内，但必须保持安全距离

B 可以在同一座建筑物内，但必须设有紧急疏散出口

C 不能在同一座建筑物内，但有关部门同意的除外

D 不能在同一座建筑物内，并应当保持安全距离

参考答案：D

生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一本建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的出口。

152. 根据总承包制订的流水作业计划，某施工现场甲设备安装分包施工期间，乙装修分包进场。则以下关于该两分包单位的安全生产责任，说法正确的有（ ）

A、该施工现场安全生产由总承包负总责

B、两分包单位就该施工现场的安全生产对总承包单位负连带责任

C、双方应签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理范围

D、施工期间，双方应指定兼职安全巡查员进行安全生产协调

参考答案：A

两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

153（2011）、生产经营单位的主要负责人因未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故被判处有期徒刑的，根据我国《安全生产法》的规定，自刑期执行完毕之日起（ ）

A、2 年内不得担任本施工企业的中层管理人员 B、3 年内不得担任监理单位的主要负责人

C、5 年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人 D、终身不得担任任何施工企业的主要负责人

参考答案：C

生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

154. 某施工单位项目经理未对施工现场内的安全危险因素进行说明，便要求安装拆卸工甲进入现场作业，则该项目经理侵犯了甲的( )。

A.劳动权 B.知情权 C.紧急避险权 D.拒绝权

参考答案：B

155（2009）．王某发现吊装预制构件欲脱落，拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为是行使法律赋予的（ ）。

A、正当防卫权 B、紧急避险权 C、拒绝权 D、应急处理权

参考答案：B

156（请求赔偿权）甲建设单位与乙施工单位订立总承包合同。乙经甲的同意，与丙单位订立劳务分包合同。丁是丙的工人，在办理工伤社会保险后，在一次事故中受伤，经鉴定为七级伤残，则其（ ）

A. 只能向工伤保险机构提出赔偿请求 B. 应首先向丙公司提出赔偿请求，不足部分可以要求乙公司赔偿

C. 应首先向工伤保险机构提出赔偿请求，不足部分由丙公司赔偿 D.可以追究甲、乙、丙的连带责任

参考答案：C

依法为从业人员缴纳工伤社会保险费和给予民事赔偿，是生产经营单位的法定义务。生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费；生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明依法为从业人员办理工伤社会保险的事项。发生生产安全事故后，受到损害的从业人员首先按照劳动合同和工伤社会保险合同的约定，享有请求相应赔偿的权利。如果工伤保险

29

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

赔偿金不足以补偿受害人的损失，受害人还可以依照有关民事法律的规定，向其所在的生产经营单位提出赔偿要求。生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。

157．根据有关安全生产法律规定，对于施工单位和其从业人员，下列说法不正确的是（ ）。

A、施工单位应与从业人员订立劳动合同 B、施工单位应为从业人员缴纳工伤保险费用

C、因工受伤的从业人员只能向社会保险机构请求索赔

D、施工单位不得订立免除或减轻自己安全责任的劳动合同

参考答案：C

158（2007）劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时，应立即向（ ）报告。

A．兼职安全巡查员 B.专业监理工程师 C．发包人代表 D.建设工程安全生产监督站 参考答案：A

159（2011）施工作业人员应遵守的从业义务为（ ）

A、正确使用劳动防护用品 B、接受安生生产培训

C、发现事故隐患立即报告 D、发生危及人身安全的事故时先进行抢救 E、为自己购买从业保险

参考答案：ABC

安全生产中从业人员的义务：1．自律遵规的义务；2．自觉学习安全生产知识的义务；3．危险报告义务。

160（2011）某施工企业与工人订立安全生产责任书，内容为：施工企业要求工人认真工作，如发生生产安全事故，后果由工人自负。对于此条款的处理结果，正确的有（ ）

A、发生生产安全事故由工人自负 B、该条款作无效处理

C、施工企业应受行政处罚 D、应撤销施工企业的资质

E、施工企业主要负责人应受行政罚款

参考答案：BE

生产经营单位与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的，该协议无效；对生产经营单位的主要负责人、个人经营的投资人处2万元以上10万元以下的罚款。

161. 施工单位违反施工程序，导致一座13 层在建楼房倒塌，致使一名工人死亡，七人重伤，直接经济损失达7000 余万元人民币。

（1）根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事件属于（ ）事故。

A.特别重大 B.重大 C.较大 D.一般

参考答案：B

（2）根据《建设工程安全生产管理条例》规定，事故发生后，施工单位负责人杨某应承担的义务不包括（ ）。

A. 立即如实上报事故 B. 立即启动事故应急救援预案，组织抢救

C．立即妥善保护事故现场及相关证据 D. 立即组织事故调查

参考答案：D

（3）该事故应当由（ ）组织事故调查组。

A. 县级建设行政主管部门 B. 县级人民政府 C．设区的市级人民政府 D. 省级人民政府

参考答案：D

（4）正常情况下，该事故调查工作应当( )完成。

A. 自事故发生之日起30 日内 B.自调查组成立之日起60 日内

C. 自事故发生之日起60 日内 D.自事故发生之日起90 日内

生产安全事故的报告应当遵守以下规定：1．生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人；2．单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组

30

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。对于实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故；3．负有安全生产监督管理职责的部门接到事故报告后，应当立即按照国家有关规定上报事故情况。负有安全生产监督管理职责的部门和有关地方人民政府对事故情况不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报。4．有关地方人民政府和负有安全生产监督管理职责部门的负责人接到重大生产安全事故报告后，应当立即赶到事故现场，组织事故抢救。

162（2011）、生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告（ ）

A、本企业负责人 B、当地安全生产监督管理部门

C、县级以上地方人民政府 D、省（含自治州、直辖市）安全生产监督管理部门

参考答案：A

163（2011）某幕墙专业分包工程施工过程中，发生了一起安全事故，造成2 人死亡，根据《建设工程安全生产管理条例》，此次事故应由（ ）上报有关主管部门。

A、幕墙分包企业 B、施工总承包企业 C、监理单位 D、建设单位

参考答案：B

对于实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故；

164. 某二级总承包企业承包的项目，施工现场发生脚手架垮塌安全事故，当场死亡2 人，重伤15 人，直接经济损失180 万元。政府随即组成了事故调查组开始调查。说法正确的是（ ）

A、该事故属于重大事故

B、该施工单位可以不建立应急救援组织，但应当配备兼职的应急救援人员

C、事故发生后，现场作业人员应当立即报告安全生产监督部门

D、事故发生后30 日内，出现伤亡人数变化的，应当及时补报

E、事故发生后60 日内，事故调查组应当提交事故调查报告

参考答案：DE

事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

生产安全事故的逐级报告：安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门接到事故报告后，应当依照下列规定上报事故情况，并通知公安机关、劳动保障行政部门、工会和人民检察院：1、特别重大事故、重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门；2、较大事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门；3、一般事故上报至设区的市级人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门依照前款规定上报事故情况，应当同时报告本级人民政府。国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及省级人民政府接到发生特别重大事故、重大事故的报告后，应当立即报告国务院。必要时，安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门可以越级上报事故情况。

生产安全事故报告的时间要求 安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过2小时。事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告，特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过60日。技术鉴定所需时间不计入事故调查期限。

165（概述题）根据安全生产法，关于建设行政主管部门安全生产监督管理职责，说法正确的是（ ）

A. 建设行政主管部门可以将施工现场的监督检查委托给建设工程监理机构具体实施

31

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

B. 对未取得安全生产许可证的施工单位擅自从事施工活动的，建设行政主管部门发现后应当责令整顿，予以通报批评

C. 建设行政主管部门在审核发放施工许可证后，应当对建设工程是否有安全措施进行审查

D. 建设行政主管部门对不符合安全标准的设施、设备、器材有权当场予以查封、扣押

参考答案：D

建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发施工许可证。

166(2007).按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，（ ）不属于建设单位安全责任范围。

A、向建设行政主管部门提供安全施工措施资料 B、向施工单位提供准确的地下管线资料

C、对拆除工程进行备案 D、为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障

参考答案：D

167(2005).甲建设单位将某工程发包给乙施工单位，甲依法应当向乙提供的资料有( )。

A.施工现场毗邻区域内供水、排水、供电、供气等地下管线资料

B.施工现场地下工程的施工方案资料 C.施工现场的气象和水文观测资料

D.相邻建筑物和构筑物的有关资料 E.地下工程的有关资料

参考答案：ACDE

168．某施工现场开挖时，因地下管线资料不全，施工单位不慎挖断一根军用光缆，依据《建设工程安全生产管理条例》及有关法律法规，表述错误的是（ ）。

A. 建设单位应保证现场资料的真实、准确、完整 B．建设单位负责向有关部门查询取得资料

C．该事件属于不可抗力，施工单位不用作出赔偿 D．施工单位作出赔偿后，有权向建设单位追偿

参考答案：C

建设单位的安全责任：1、向施工单位提供资料的责任 建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。这些资料如果不真实、准确、完整，并因此导致了施工单位的损失，施工单位可以就此向建设单位要求赔偿。2、依法履行合同的责任 建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。3、提供安全生产费用的责任 建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。4、不得推销劣质材料设备的责任 建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。5、提供安全施工措施资料的责任 建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。6、对拆除工程进行备案的责任 建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：①施工单位资质等级证明；②拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；③拆除施工组织方案；④堆放、清除废弃物的措施。

169．以下属于监理单位安全责任的是( )

A、对现场安全生产负总责 B、编制和审查安全施工措施和专项施工方案

C、发现事故隐患，及时向主管部门报告 D、按照法律、法规和强制性标准实施安全监理，并承担监理责任

参考答案：D

170（2011）．下列属于建设工程监理企业安全生产管理主要义务的是（ ）

A、安全技术措施审查 B、安全设备合格审查

C、专项施工方案审查 D、施工招标审查 E、安全生产事故隐患报告

32

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

参考答案：AC

工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

171.监理单位在实施监理过程中，发现工人不听劝阻，基坑开挖时盲目堆土，对基坑安全构成严重威胁。其应当（ ）。

A. 要求施工单位整改，并及时报告建设单位 B. 要求施工单位整改，并及时报告主管部门

C. 要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位

D. 要求施工单位暂时停止施工，并及时报告主管部门

参考答案：C

工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

172. 施工单位（ ）依法对本单位的安全生产全面负责。

A．法定代表人 B．主要负责人 C．安全生产管理机构 D．专职安全生产管理人员 参考答案：B

施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。“主要负责人”并不仅限于施工单位的法定代表人，而是指对施工单位全面负责，有生产经营决策权的人。

173(2009) 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工项目经理的安全职责有（ ）

A 应当制定安全生产规章制度 B 落实安全生产责任制

C 确保安全生产费用的有效使用 D 保证安全生产条件所需资金的投入 E 及时、如实报告生产安全事故

参考答案：BCE

施工单位主要负责人的安全生产方面的主要职责包括：1．建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度；2．制定安全生产规章制度和操作规程；3．保证本单位安全生产条件所需资金的投入；4．对所承建的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

项目负责人的安全责任主要包括：1．落实安全生产责任制度，安全生产规章制度和操作规程；

2．确保安全生产费用的有效使用；3．根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患；

4．及时、如实报告生产安全事故。

174. 乙分公司是甲建工集团在华北设置的大型区域公司，该分公司最近承接了丙项目。则关于甲、乙、丙设置安全生产管理机构情况，说法正确的是（ ）。

A．甲建工集团应当设置，乙分公司和丙项目部可以不再独立设置

B．甲建工集团应当设置，乙分公司可以不再设置，丙项目部必须设置

C．甲建工集团和乙分公司应当各自独立设置，丙项目部可以不再设置

D．甲建工集团和乙分公司应当各自独立设置，丙项目部必须设置

参考答案：D

施工单位所属的分公司、区域公司等较大的分支机构应当各自独立设置安全生产管理机构，负责本企业（分支机构）的安全生产管理工作。施工单位及其所属分公司、区域公司等较大的分支机构必须在建设工程项目中设立安全生产管理机构。

175 (2007). 总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故，则关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有（ ）

A、总承包单位对施工现场的安全生产负总责 B、专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理

C、总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任

D、专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任

33

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

E、分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务

参考答案：ABDE

建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

176(2008) 甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则（ ）。

A.甲公司负主要责任 B.乙公司负主要责任 C.乙公司负全部责任 D.监理公司负主要责任

参考答案：B

177.某工程的总承包商甲在例行的安全生产检查中，发现某分包工程的施工存在严重的安全隐患，于是书面要求分包商乙限期整改。同一天，监理单位丙也书面向甲乙发出停工通知。但乙拒不停工，也未采取有效整改措施，发生重大安全事故。关于各方安全生产责任的划分，下列说法错误的是( )。

A．该现场安全生产由甲负总责 B．乙就该安全事故的发生负主要责任

C．即使甲已书面通知乙整改，也不能免除责任 D．由于丙已书面通知停工，可以免除责任 参考答案：D

178（2009）根据法律、行政法规的规定，不需要经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格就可以任职的岗位是（ ）。

A.施工企业的总经理 B.施工项目的负责人 C.施工企业的技术负责人 D.施工企业的董事

参考答案：D

施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。

179(2011). 根据《建设工程安全生产管理规定》，施工企业对作业人员进行安全生产教育培训，应在（ ）之前。

A. 作业人员进入新的岗位 B. 作业人员进入新的施工现场 C. 企业采用新技术

D. 企业采用新工艺 E. 企业申请办理资质延续手续

参考答案：ABCD

作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，也应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

180（2007）．该施工现场配备的作业工人中，需要取得特种作业操作资格证书才能上岗作业的人员有（ ）。

A．钢筋工 B．电焊工 C．架子工 D．混凝土工 E．塔吊司机

参考答案：BCE

垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

181(2005).某企业招聘5 名新员工，其基本情况如下表：

姓名 年龄 性别 应聘岗位 文化程度

赵某 18 男 电焊工 高中生

李某 17 男 混凝土工 初中生

王某 23 男 钢筋工 本科生

34

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

田某 31 男 架子工 大专生

周某 36 女 油漆工 高中生

以上员工经过培训即可上岗的有（ ）。

A.王某 B.李某 C.王某 D.田某 E.周某

参考答案：CE

李某属于未成年工，不得从事第四级强度体力劳动；电焊工属于《消防法》规定应持证上岗人员。

182. 根据《安全生产管理条例》，施工单位在其施工组织设计中对某项目的脚手架搭建编制了专项施工方案，在编制和实施该专项施工方案时应当（ ）

A 附具安全验算结果 B 经项目技术负责人签字

C 经总监理工程师签字 D 由专职安全员现场监督 E 组织专家论证

参考答案：ACD

对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：(l）基坑支护与降水工程；(2）土方开挖工程；(3）模板工程；(4）起重吊装工程；(5）脚手架工程；

(6）拆除、爆破工程；(7）国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。

183.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当组织专家论证、审查的专项施工方案是( )。

A．基坑支护工程 B．土方开挖工程 C．大体积混凝土浇筑工程 D．高大模板工程 参考答案：D

184.某大型工程施工前，施工单位拟安排安全施工技术交底工作。根据《建设工程安全生产管理条例》规定，下列说法正确的是( )。

A.施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员交底 B.专职安全员向施工作业班组交底

C.施工单位负责项目管理的技术人员向安全员交底 D.施工作业班组向项目技术负责人交底

参考答案：A

建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

185．施工现场应当设置显著安全警示标志的部位是（ ）

A．现场入口 B．所有仓库入口 C．作业垃圾堆边沿 D．施工电梯、塔吊 E. 基坑底部

参考答案：AD

施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

186. 因监理工程师错误指令导致施工现场暂时停工的，如果合同中没有单独约定，则（ ）

（A）由建设单位做好现场保护，建设单位承担所需费用

（B）由施工单位做好现场保护，监理单位承担所需费用

（C）由建设单位做好现场保护，施工单位承担所需费用

（D）由施工单位做好现场保护，建设单位承担所需费用

参考答案：D

施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。

187．某市区一高架道路的施工现场总平面图如下：该施工现场总平面布置存在的问题有（ ）

A、办公区不符合安全性要求 B、仓库、料场不能合并设置

35

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

C、作业垃圾堆放位置不当 D、现场未设置封闭围挡 E、现场消防通道不符合要求 参考答案：ACDE

施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食及饮水、休息场所等应当符合卫生标准。施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。

188. 甲公司将实施基坑爆破。为避免对红线外一处煤气管线造成损害，则甲公司应事先采取（ ）

A．安全技术措施 B．专项施工方案 C．专项防护措施 D．安全技术交底

参考答案：C

施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。施工单位应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。在城市市区内的建设工程，施工单位应当对施工现场实行封闭围挡。

189、(2007). 根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位做法正确的是（ ）。

A．现场工人的安全帽由工人自行妥善保管

B. 空压机、卷扬机等施工机具必须建立相应的资料档案，配件不需要建立档案

C.安全网、扣件都应按照国家规定及时报废

D. 租赁的塔吊安装好后经施工单位和出租单位签字验收后投入使用

参考答案：C

施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。

190．根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在使用（ ）前，应当委托具有相应资质的检验检测机构进行检测，并组织有关单位进行验收。

A．施工电梯 B．物料提升机 C．整体提升模板 D．满堂脚手架 E．深基坑支护桩

参考答案：ABC

施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用。施工起重机械，在验收前应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格。施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起30日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。登记标志应当置于或者附着于该设备的显著位置。

191(2007I)．某施工分包合同约定，由分包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工，则该施工机械使用前应由（ ）共同进行验收。

A 总承包单位、出租单位、监理单位和建设单位 B 总承包单位、出租单位、安装单位和监理单位

C 分承包单位、出租单位、安装单位和建设单位 D 总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位

参考答案：D

192. 施工单位在施工现场员工，情况列表如下：

姓名 性别 年龄 身体状况 岗位

赵某 女 17 良好 档案员

钱某 女 27 怀孕3 个月 起重信号工

孙某 男 29 良好 塔吊安装工

李某 男 39 伤残未愈 架子工

36

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

周某 女 28 良好 油漆工

（1）依据《安全生产管理条例》，施工单位应当办理意外伤害险的是（ ）

A 赵某 B 钱某 C 孙某 D 李某 E 周某

参考答案：CD

（2）依据《安全生产管理条例》，以上人员中，经过特种作业培训才可上岗的是（ ）

A 赵某 B 钱某 C 孙某 D 李某 E 周某

参考答案：BCD

（3）依据《劳动法》，施工单位有法定义务为（ ）做定期体检。

A 赵某 B 钱某 C 孙某 D 李某 E 周某

参考答案：AE

（4）该施工单位因破产重整，经向劳动行政部门报告后实施经济性裁员，则依据《劳动合同法》，（ ）肯定不能列入裁员名单。

A 赵某 B 钱某 C 孙某 D 李某 E 周某

参考答案：BD

193（2008）．有关总承包单位与分包单位安全施工问题，说法正确的有（ ）。

A．分包工程的安全生产由分包单位负责，总承包单位仅有协调责任

B．建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

C．分包单位高空作业人员的意外伤害险费用应由分包单位自行承担

D．分包单位的安全事故应由总承包单位向建设行政主管部门报告

E．总承包单位应为分包单位的工人购买工伤社会保险

参考答案：BD

施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。

194. 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限（ ）。

A、自保险合同生效之日起至保险合同解除止

B、自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止

C、自实际施工之日起至竣工结算完毕止

D、自工程开工之日起至竣工验收合格止

参考答案：D

195（2011）.施工企业采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有（ ），并在进入施工现场前进行检查。

A．生产（制造）许可证 B. 施工资质证书 C．产品销售许可证 D. 施工许可证 E. 产品合格证

参考答案：AE

196（2010）在施工现场安装、拆卸施工起重机械，整体提升脚手架，模板等自升式架设设施，必须由( )承担。

A.总承包单位 B.使用设备的分包单位 C.具有相应资质的单位 D.设备出租单位

参考答案：C

197. 施工单位升降机安装后，不属于安装单位义务的是（ ）

A. 编制拆、装方案 B. 出具自检合格证明 C. 办理验收手续并签字 D. 定期检测

参考答案：D

198. 施工现场起重机安装完毕后，施工单位应当委托有资质的检测单位检测。检测单位检测合格后，应出具（ ）

A. 生产许可证 B.产品合格证 C. 自检合格证明 D. 安全合格证明

参考答案：D

出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格

37

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

证明。禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件。

199（2007）．本项目中，施工用的塔吊向设备租赁公司租赁，不正确的说法是（）。

A．出租的塔吊应当具有产品合格证 B．设备租赁公司应对出租塔吊的安全性能进行检测

C．设备租赁公司在签订塔吊租赁协议时，应出具检测合格证明

D．塔吊安装后，应由施工单位和安装单位进行验收后方可投入使用

参考答案：D

200．从事下述活动，不需要取得安全生产许可证的是（ ）。

A、幕墙安装施工 B、大型铸造设备制造 C、雷管生产 D、铜矿开采

参考答案：D

201（2008）．根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的要求，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件有（ ）。

A．建立、健全安全生产责任制 B．保证本单位安全生产条件所需资金的有效使用

C．设置安全生产管理机构，按规定配备专职安全生产管理人员

D．建立应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备

E．依法参加工伤保险，并为施工现场所有工人办理意外伤害保险

参考答案：ABC

202（2011）、取得安全生产许可证必须具备的条件有（ ）

A、特种作业人员经考核合格 B、职工参加了工伤保险

C、通过了安全生产管理体系认证 D、依法进行了安全评价 E、已办理安全监督手续 参考答案：AB

将建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件具体规定为：1．建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；2．保证本单位安全生产条件所需资金的投入；3．设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；4．主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；5．特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；6．管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格；7．依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；8．施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；

9．有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；10．有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；11．有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；12．法律、法规规定的其他条件。安全生产许可证颁发管理机关应当加强对取得安全生产许可证的企业的监督检查，发现其不再具备本条例规定的安全生产条件的，应当暂扣或者吊销安全生产许可证。

203（2009）某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建设施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括（ ）。

A、应急救援人员 B、单位主要负责人

C、全部作业人员 D、安全生产管理人员 E、特种作业人员

参考答案：BE

204.某施工单位在安全生产许可证有效期内，共发生两起安全事故，重伤1 人，轻伤3 人。根据《条例》，说法错误的是（ ）

A、安全生产许可证有效期3 年

B、该施工单位申请办理安全生产许可证延期手续时，发证机关可以不审查其安全生产条件

C、若施工单位发生死亡事故，发证机关应及时吊销其安全生产许可证

D、施工单位被吊销安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动

参考答案：C

安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守

38

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

205(2007) 下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律、行政法规禁止的是（ ）

A. 明示报名参加投标的各施工单位以低价竞标 B. 明示施工单位在施工中应优化工期

C. 暗示施工单位不采用《建设工程施工合同（示范文本）》签定合同

D. 暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥

参考答案：D

206．（ ）未报县级以上建设行政主管部门审查批准的，不得使用。

A. 施工组织设计 B. 安全施工措施资料 C. 规划设计方案 D. 施工图设计文件 参考答案：D

建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。

207. 某厂房承包合同约定由建设单位采购墙体保温材料，外墙面采用彩钢板敷设。该保温材料到场后，施工单位做进场检验，未发现质量问题，遂直接使用安装于工程。质量监督站到场后，墙体工程已经隐蔽完成，要求拆验。经检验这是一批不合格材料。本案分析错误的是（ ）

A 施工单位应负责返修，费用和工期可以向建设单位主张

B 隐蔽工程隐蔽前，施工单位应当经监理工程师签字方可施工

C 隐蔽工程隐蔽前，施工单位应当通知质量监督站到场

D 保温材料使用前，施工单位应在质量监督站的见证下做现场取样

参考答案：D

208(2005)．建设单位拟装修其办公楼，其中涉及承重结构变动，则下列表述正确的有（ ）

A 建设单位将装修方案报有关部门批准后，方可施工

B 建设单位在委托原设计单位提出设计方案后，方可施工

C 建设单位在委托相应资质等级设计单位提出设计方案后，方可施工

D 建设单位提出装修方案后，即可要求承包单位施工

E 建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司

参考答案：BC

209（2011）根据《建设工程质量管理条例》，对于涉及（ ）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案。

A、增加工程内部装饰 B、建筑主体和承重结构变动

C、增加工程造价总额 D、改变建筑工程局部使用功能

参考答案：B

210（2010）.建设工程竣工验收应当具备( )等条件

A.完整的技术档案资料和施工管理资料

B.工程所用的主要建筑材料、建筑构配件和设备等进场试验报告

C.勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件

D.已办理竣工结算 E.有施工单位签署的工程保修书

参考答案：ABCE

建设工程竣工验收应当具备下列条件：1．完成建设工程设计和合同约定的各项内容；2．有完整的技术档案和施工管理资料；3．有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；4．有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；5．有施工单位签署的工程保修书。

211、工程组织竣工验收前，不需要提交质量合格文件的是（ ）。

A. 建设单位 B. 施工单位 C. 设计单位 D. 监理单位

参考答案：A

212（2008）某酒店项目经公开招标，由某施工单位承建，包工包料。施工过程中，建设单位要求更换外墙保温材料。根据《条例》规定，以下不属于建设单位质量责任的是（ ）。

39

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

A．不得迫使承包方以低于成本价格竞标 B．对更换后的外墙保温材料进行检验

C．不得擅自改变主体结构进行装修 D．未取得保修书，不得组织工程竣工验收

参考答案：B

213（2008）．根据《建设工程质量管理条例》，（ ）应当保证钢筋混凝土预制桩符合设计文件和合同要求。

A．建设单位 B．监理公司 C．施工单位 D．设计单位

参考答案：C

214（2005）按照《建设工程质量管理条例》规定，网架施工分包单位必须按照（ ）施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

A．网架设计图纸和工程施工技术标准 B．网架设计图纸、工程师指令和工程施工技术标准

C．网架设计图纸、现场设计代表要求和工程施工技术标准

D．网架设计图纸、业主要求和工程施工技术标准

参考答案：A

215(2009）在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位的正确做法是（ ）。

A、继续按照工程设计图纸施工 B、按照技术标准修改工程设计

C、及时向设计单位提出索赔 D、及时提出意见和建议 E、通过建设单位要求设计单位予以变更

参考答案：DE

施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。建设单位、施工单位、监理单位不得修改建设工程勘察、设计文件；确需修改建设工程勘察、设计文件的，应当由原建设工程勘察、设计单位修改。经原建设工程勘察、设计单位书面同意，建设单位也可以委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改。修改单位对修改的勘察、设计文件承担相应责任。施工单位、监理单位发现建设工程勘察、设计文件不符合工程建设强制性标准、合同约定的质量要求的，应当报告建设单位，建设单位有权要求建设工程勘察、设计单位对建设工程勘察、设计文件进行补充、修改。建设工程勘察、设计文件内容需要作重大修改的，建设单位应当报经原审批机关批准后，方可修改。

216. 某项目施工中因重大设计缺陷需改变原承重结构，重新进行结构设计。根据《建设工程质量管理条例》的规定，（ ）

A. 只能由原设计单位提出改建方案

B. 经原审图机关批准，建设单位可以另行委托具有相应资质的设计单位设计

C. 经原设计单位书面同意，建设单位可以另行委托具有相应资质的设计单位设计

D. 修改后的结构安全，由修改单位和原设计单位承担连带责任

参考答案：C

217（2006）施工单位试验员张某对用于工程的钢筋、水泥、防水材料等取样检验，根据《建设工程质量管理条例》，张某对以上材料必须按照（ ）要求进行检验，合格后方可使用。

A.施工技术标准 B.总监理工程师 C.设计图纸 D.施工合同 E.质量监督机构

参考答案：ACD

施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。

218（2007）某钢筋混凝土工程的施工合同中规定，工程所需用的所有商品混凝土由建设单位负责供应，其余材料由施工单位负责采购，则（ ）。

A. 商品混凝土由建设单位负责检验，其他材料由施工单位负责检验

B. 商品混凝土由监理单位负责检验，其他材料由施工单位负责检验

C. 商品混凝土和其他材料均由施工单位负责检验 D. 商品混凝土和其他材料均由建设单位负责检验

40

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

参考答案：C

219（2006I）．某工程地下室柱子钢筋绑扎完成，准备浇筑混凝土时，按《建设工程质量管理条例》要求，施工单位应通知建设单位和（ ）。

A．建设行政主管部门 B．设计单位 C．建设工程质量监督机构 D．勘察单位

参考答案：C

隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。

230（2008）依据《建设工程质量管理条例》关于见证取样的规定，（ ）无需取样送检，即可用于工程。

A．水泥 B．焊剂 C．防水卷材 D．钢筋垫块

参考答案：D

施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

231（2008）以下是施工单位试验员的见证取样行为，不符合《建设工程质量管理条例》的有（ ）。

A.现浇板混凝土试块在监理工程师监督下，从混凝土搅拌机出料口取样

B.在监理工程师监督下，从已完成的钢筋骨架上截取钢筋焊接接头试样

C.试验员和监理工程师去门窗厂抽取窗户样品

D.在甲方代表监督下，对进场的防水材料随机抽取样品

E.在甲方代表监督下，到公司仓库抽取钢材试件

参考答案：ACE

232（2007）、某高校将教工宿舍楼工程发包给某施工单位，合同约定由施工单位包工包料。在质量检查中发现宿舍楼部分非承重墙轻微开裂。则高校（ ）。

A、可要求解除合同 B、可要求在合理期限内无偿修理或返工

C、可以追究设计单位的责任 D、可以追究材料供应商的责任

参考答案：B

在建设工程竣工验收合格前，施工单位应对质量问题履行返修义务，建设工程竣工验收合格后，施工单位应对保修期内出现的质量问题履行保修义务。因施工人原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

233（2006）工程施工过程中，监理工程师发现其检验合格的部分工程仍存在质量问题，则该部分工程质量缺陷由( )。

A.建设单位承担修复费用和工期损失 B.施工单位承担修复费用和工期损失

C.建设单位承担修复费用，但工期不予顺延 D.施工单位承担修复费用,但工期给予顺延 参考答案：B

234. 某施工合同约定包工包料，则以下说法正确的是( )

A. 建设单位无权指定主材的生产厂家和品牌

B. 未经甲方代表签字，所有建筑材料不得使用于工程

C. 所有建筑材料应由建设单位和施工单位共同负责检验

D. 检验合格的建筑材料，可以不再做见证取样

参考答案：A

235.施工单位以下做法符合《建设工程质量管理条例》规定的有（ ）

A．施工中发现图纸错误，经监理同意后按照强制性标准施工

B．隐蔽工程隐蔽前，应通知建设单位和质量监督站

C．施工人员与专业监理工程师去钢材加工厂对钢构件进行抽样检测

D．混凝土试块在监理员的见证监督下送交该工程监理单位下属的检测机构进行检测

参考答案：B

236（2008）某电信公司在市中心新建电信大厦，工程发包给甲施工单位，经电信公司同意，甲将消防工程分包给乙公司。下列关于甲单位的质量责任，说法正确的有（ ）。

41

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

A. 对乙公司分包范围的工程质量承担责任 B. 审查乙公司的质量保证体系

C. 发现设计文件错误，应当及时通知设计单位 D. 混凝土浇筑施工前，应当通知质量监督站见证取样

参考答案：A

237（2006I）某建设单位拟委托监理，现有甲、乙、丙、丁四家监理公司可供选择。根据《建设工程质量管理条例》，则建设单位可将监理任务委托给（ ）监理公司。

企业名称 企业资质 总监理工程师资格 备 注

甲 甲级 高工，注册监理工程师 施工单位子公司

乙 甲级 工程师，注册监理工程师 该工程设计单位所属的监理公司

丙 乙级 工程师，注册二级结构工程师

丁 甲级 高工，注册监理工程师 该工程预制构件供应商的合伙企业

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

参考答案：B

工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。

238.未经总监理工程师签字，（ ）。

A、建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或安装 B、施工单位不得进行下一步工序施工

C、不得进行隐蔽验收 D、建设单位不拨付进度款

参考答案：D

工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

239.施工单位应当于（ ）出具工程质量保修书。

A、竣工验收合格时 B、竣工验收备案时 C、提交竣工验收报告时 D、提交竣工结算文件时

参考答案：C

建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任。“有施工单位签署的工程保修书”是建设工程竣工验收应具备的条件之一。

240. 某高层住宅工程结构设计合理使用年限50年，屋面防水为一级、设计使用年限15年。该工程于20xx年12月15日竣工验收合格并交付使用。该工程所在地区的采暖期从每年11月15日起到次年3月15日止。施工单位出具的工程质量保修书中，符合法律要求的有（ ）。

A. 地基基础工程和主体结构工程：50年 B. 屋面防水工程：15年

C. 卫生间、厨房防水：5年 D. 消防工程：2年

E. 供热系统：自20xx年12月15日起到20xx年3月15日止

参考答案：ABCD

《建设工程质量管理条例》第40条规定了保修范围及其在正常使用条件下各自对应的最低保修期限：1．基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；3．供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。上述保修范围属于法律强制性规定。超出该范围的其他项目的保修不是强制的，而是属于发承包双方意思自治的领域。最低保修期限同样属于法律强制性规定，发承包双方约定的保修期限不得低于条例规定的期限，但可以延长。

241（2011）、某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是（ ）

A、主体结构工程为10 年 B、供热与供冷系统为3 年

C、屋面防水工程为3 年 D、有防渗漏要求的房间和内外墙为2 年

参考答案：B

42

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

242. 《建设工程质量管理条例》未规定最低保修期限，可由承发包双方任意约定保修期限的是（ ）。

A. 基础设施工程 B. 设备安装、装修工程 C. 门禁监控系统 D.供热与供冷系统 参考答案：C

243. 某住宅工程未约定保修期。工程于2008 年12 月15 日竣工验收合格，该工程所在地区的采暖期从每年11 月15 日起到次年3 月15 日止。2009 年9 月1 日，该工程地埋采暖管发生跑水事故，造成直接经济损失20 万元，维修费用5 万元。则就该事故，（ ）

A. 建设单位承担直接损失20 万元，承包商承担维修费用5 万元

B. 建设单位承担维修费用5 万元，承包商承担直接损失20 万元

C. 发生在保修期内，直接损失20 万元和维修费用5 万元均由承包商承担

D. 未发生在保修期内，直接损失20 万元和维修费用5 万元均由建设单位承担

参考答案：C

244、某高层住宅在合同中约定工程保修期二年。在交付使用后第6 至8 年间，发生了多种原因造成的质量缺陷，其中，属于法律规定保修范围的是（ ）。

A.地震引起的外墙开裂 B. 地基处理不当造成的不均匀沉降

C. 毗邻工地塔吊意外倾覆导致的屋顶损坏 D. 屋面防水材料老化引起的渗漏

参考答案：D

245. 某医院住院大楼竣工后第3 年夏天，在一场暴雨后，屋面发生大面积渗漏，经查是由于防水层设计不合理造成，则施工单位接到报修通知后（ ）

A. 不予维修 B. 应当立即维修，自行承担保修费用

C. 应当立即维修，要求设计单位承担保修费用 D. 应当立即维修，要求建设单位承担保修费用

参考答案：D

如果质量缺陷是由于施工单位未按照工程建设强制性标准和合同要求施工造成的，则施工单位不仅要负责保修，还要承担保修费用。但是，如果质量缺陷是由于设计单位、勘察单位或建设单位、监理单位的原因造成的，施工单位仅负责保修，其有权对由此发生的保修费用向建设单位索赔。建设单位向施工单位承担赔偿责任后，有权向造成质量缺陷的责任方追偿。

246（2009）施工单位于6 月1 日提交竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收；同年10 月8 日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行；10 月20日建设单位实际使用该工程。则施工单位承担的缺陷责任期应于（ ）起计算。

A. 6 月1 日 B.8 月30 日 C. 10 月8 日 D.10 月20 日

参考答案：B

缺陷责任期从工程通过竣（交）工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，缺陷责任期从实际通过竣（交）工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月，具体可由发、承包双方在合同中约定。

247（2008）若施工合同约定本工程保修期间采用质量保证金方式担保，则建设单位应按工程价款（ ）左右的比例预留保留金。

A．结算总额5％ B．预算总额5％ C．预算总额10％ D．结算总额10％

参考答案：A

全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5%左右的比例预留保证金。社会投资项目采用预留保证金方式的，预留保证金的比例可参照执行。采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金。

248.某设计单位承担了某体育场的设计任务，则其应承担的质量责任，表述错误的是（ ）

A 应当根据勘察成果文件进行设计，并注明工程合理使用年限

B 对有特殊要求的电视转播设备，可以在设计文件中标明生产厂家

C 正在送审的排水管网图纸不得进行设计交底

43

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

D 对跑道地面材料质量导致的质量事故应当出具技术处理方案

参考答案：D

除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

249．政府对工程质量监督的管理，主要以（ ）为依据。

A. 工程承包合同 B. 法律、法规

C. 工程设计文件 D. 监理规划和监理大纲 E. 强制性标准

参考答案：BE

政府实行建设工程质量监督的主要目的是保证建设工程使用安全和环境质量，主要依据是法律、法规和强制性标准，主要方式是政府认可的第三方强制监督，主要内容是地基基础、主体结构、环境质量和与此相关的工程建设各方主体的质量行为，主要手段是施工许可制度和竣工验收备案制度。

250（2009）《建设工程质量管理条例》中确定的建设工程质量监督管理制度，其主要手段不包括（ ）。

A.工程质量保修制度 B.施工许可制度 C.竣工验收备案制度 D.工程质量事故报告制度

参考答案：A

251.某建设项目中，合同中约定混凝土强度是35MPa，但相应规范中的强制性标准为30MPa。质量监督人员在对该项目进行检查时，经过试验证明已完工程的混凝土强度是33MPa，于是认定为不合格产品，要求施工单位返工。正确的观点是( )。

A．由于合同不属于政府监督的依据，所以，质量监督人员不可以据此要求施工单位返工

B．由于不符合合同中约定的标准，属于不合格产品，质量监督人员可以据此要求施工单位返工

C．由于满足强制性标准，属于合格产品，质量监督人员不可以要求施工单位返工

D．混凝土强度等级不属于质量监督范围，质量监督人员无权要求施工单位返工

参考答案：A

252（2006）建设工程质量监督机构的下列行为，错误的是（ ）

A 要求被检查单位出示资质证书 B 发现严重违法行为，以自己的名义给予降低资质处罚

C 发现工程质量问题时，采取局部停工措施 D 监督竣工验收程序

参考答案：B

253.某项目因层层转包、偷工减料，质量事故不断。当地质量监督站接到举报后，对涉案施工单位作出了如下处理决定，其中合法的有（ ）

A. 责令工程停工 B. 降低资质等级 C. 没收违法所得 D. 认定转包合同无效

参考答案：A

254．某工程3 月1 日，施工单位提交竣工报告，3 月5 日建设单位组织竣工验收，3 月6日竣工验收合格，3 月11 日质量监督站报送质量监督报告。则建设单位至迟应当在（ ）前将竣工验收报告和消防准用文件上报公安消防机构备案。

A.3 月11 日 B. 3 月16 日 C.3 月20 日 D.3 月21 日

参考答案：D

建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

255．某材料供应商专业从事装饰板的生产和销售，则其销售的所有产品均必须在显著位置标明（ ）。

A．中文警示标志 B．认证标志 C．检验合格标志 D．生产日期

参考答案：C

44

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

256.某建设项目施工单位拟采用的新技术与现行强制性标准规定不符，应由( )组织专题技术论证，并报批准该项标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。

A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位

参考答案：A

工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。工程建设中采用国际标准或者国外标准，现行强制性标准未作规定的，建设单位应当向国务院建设行政主管部门或者国务院有关行政主管部门备案。

257．应当在工程验收阶段对工程建设各方执行强制性标准情况介入监督的是（ ）。

A、项目监理单位 B、施工图设计审查单位 C、建筑安全监督管理机构 D、工程质量监督机构

参考答案：D

258.政府对工程建设强制性标准最早从( )阶段介入监督。

A．可行性研究 B．规划 C．设计 D．施工

参考答案：B

259.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，( )应当采用重点检查、抽查和专项检查的方式对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。

A．建设项目规划审查机关 B．施工图设计审查单位 C．工程质量监督机构 D．工程建设标准批准部门

参考答案：D

实施工程建设强制性标准的监督机构包括：1．建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督；2．施工图设计审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督；3．建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督。4．工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。5．工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。监督检查可以采取重点检查、抽查和专项检查的方式。

260.关于强制性标准，说法错误的是（ ）

A.某些地方标准可以在行政区域内强制实施 B.强制性标准一定是国家标准

C.保障质量的标准是强制性标准 D.部门规章规定执行的标准是强制标准

E.行业标准分为强制性标准和推荐性标准

参考答案：BCD

国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准。保障人体健康，人身、财产安全的标准和法律、行政法规规定强制执行的标准是强制性标准，其他标准是推荐性标准。省、自治区、直辖市标准化行政主管部门制定的工业产品的安全、卫生要求的地方标准，在本行政区域内是强制性标准。工程建设标准也分为强制性标准和推荐性标准。强制性标准，必须执行。推荐性标准，国家鼓励企业自愿采用。

261.下列工程建设标准，属于强制性标准的是（ ）

A、工程建设通用的综合标准 B、工程建设通用的安全标准

C、工程建设行业专用的试验标准 D、工程建设行业专用的制图方法标准

E、工程建设行业专用的信息技术标准

参考答案：AB

下列工程建设国家标准属于强制性标准（强调通用标准）：1．工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准；2．工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准；3．工程建设通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准；4．工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准；5．工程建设重要的通用的信息技术标准；6．国家主要控制的其他工程建设通用的标准。

下列工程建设行业标准属于强制性标准（强调重要的）：1．工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等行业专用的综合性标准和重要的行业专用的质量标准；2．工程建设行业

45

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

专用的有关安全、卫生和环境保护的标准；3．工程建设重要的行业专用的术语、符号、代号、量与单位和制图方法等标准；4．工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准；5．工程建设重要的行业专用的信息技术标准；6．行业需要控制的其他工程建设标准。

262．可能造成（ ）环境影响的，应当编制环境影响（ ），对产生的环境影响进行分析或专项评价。

A. 重大，报告书 B. 较大，报告表 C. 轻度，报告表 D. 轻度，登记表

参考答案：C

建设单位应当依法组织编制相应的环境影响评价文件：1．可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响进行全面评价；2．可能造成轻度环境影响的，应当编制环境影响报告表，对产生的环境影响进行分析或者专项评价；3．对环境影响很小、不需要进行环境影响评价的，应当填报环境影响登记表。

263 (2007)某大型项目由于未进行配套环境保护措施的技术论证，其环境影响评价文件未获批准，该项目的立项和开工，下列说法正确的是（ ）

A. 可以先批准立项，但建设单位不得开工 B. 不得批准立项，建设单位不得开工

C. 不得批准立项，但建设单位可以先开工 D. 可以先批准立项，建设单位可以先开工 参考答案：B

建设项目的环境影响评价文件，由建设单位按照国务院的规定报有审批权的环境保护行政主管部门审批，建设项目有行业主管部门的，其环境影响报告书或者环境影响报告表应当经行业主管部门预审后，报有审批权的环境保护行政主管部门审批。建设项目的环境影响评价文件未经法律规定的审批部门审查或者审查后未予批准的，该项目审批部门不得批准其建设，建设单位不得开工建设。

264 (2005)某大型工程建设项目交付使用后，发现与审批的环境影响报告表内容不符，建设单位应当采取的措施中，包括（ ）

A 组织环境影响后评价 B 立即停止使用 C 采取改进措施

D 填报环境影响报告书 E 接受建设行政主管部门的处罚

参考答案：AC

在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形的，建设单位应当组织环境影响的后评价，采取改进措施，并报原环境影响评价文件审批部门和建设项目审批部门备案；原环境影响评价文件审批部门也可以责成建设单位进行环境影响的后评价，采取改进措施。

265 根据《环境保护法》，建设项目的初步设计，应当按照环境保护设计规范的要求，编制环境保护篇章。其中，应当落实的内容不包括（ ）。

A、防治环境污染的措施 B、防止生态破坏的措施

C、环境保护设施投资概算 D、环境保护方案设计概算

参考答案：D

266（2009）3 月1 日，某染织厂项目投入试生产。则就该项目配套的污水处理站的建设和验收，做法正确的是（ ）

A．建设单位对染织厂污染环境进行检测后决定是否修建污水处理站

B．污水处理站应在项目初步设计阶段同时设计 C．染织厂试生产之日起3 个月内必须建设污水处理站

D．污水处理站应在3 月1 日投入试运行 E. 污水处理站验收不合格的，染织厂不得正式投入生产

参考答案：BDE

环境保护“三同时”制度，是指建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项目的主体工程完工后，需要进行试生产的，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入试运行。环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行。需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起3个月内，向审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验

46

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

收。建设项目务要配套建设的环境保护设施经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或者使用。

267(2011)．某交通施工项目贯穿某市区噪声敏感建筑集中区域，可能造成环境噪声污染，下列说法正确的是（ ）

A、禁止一切夜间施工作业活动 B、因特殊需要进行夜间施工的，须获批准

C、夜间施工前必须公告附近居民 D、采取有效的控制噪声污染的措施

E、在开工15 日前向工程所在地县级以上环境保护行政主管部门报告

参考答案：CDE

1．在城市市区范围内向周围生活环境排放建筑施工噪声的，应当符合国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准；2．在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况；3．在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。前款规定的夜间作业，必须公告附近居民；4．建设经过已有的噪声敏感建筑物集中区域的高速公路和城市高架、轻轨道路，有可能造成环境噪声污染的，应当设置声屏障或者采取其他有效的控制环境噪声污染的措施。“噪声敏感建筑物”是指医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的建筑物。“噪声敏感建筑物集中区域”是指医疗区、文教科研区和以机关或者居民住宅为主的区域。

5．在已有的城市交通干线的两侧建设噪声敏感建筑物的，建设单位应当按照国家规定间隔一定距离，并采取减轻、避免交通噪声影响的措施。

268 (2006)根据环境保护相关法律法规，对于项目夜间抢修的说法正确的是（ ）。

A．可以直接抢修 B．有县级以上人民政府或者有关主管部门证明可以抢修

C．向所在地居民委员会或街道申请后可以抢修 D．不可以夜间抢修

参考答案：A

269 (2009)在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是（ ）。

A、混凝土连续浇筑 B、特殊需要必须连续作业

C、自来水管道爆裂抢修 D、由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工 E、路面塌陷抢修

参考答案：ACE

270. 根据环境保护的有关法律法规，施工单位在施工期间不得（ ）。

A. 在河里清洗混凝土车 B. 在施工现场焚烧沥青、油毡

C. 在夜间进行施工 D. 在施工现场填埋危险建筑垃圾 E. 在河边建排污口

参考答案：AD

271．下列关于民用建筑节能的表述错误的是（ ）。

A.对不符合节能强制性标准的新建项目，不得颁发规划许可证、施工许可证

B.国家要求在新建建筑中必须安装和使用太阳能等可再生资源利用系统

C.建筑节能规划应当包括既有建筑节能改造规划

D.对既有建筑实施节能改造，应优先采用低成本改造措施

参考答案：B

国家鼓励和扶持在新建建筑和既有建筑节能改造中采用太阳能、地热能等可再生能源。在具备太阳能利用条件的地区，有关地方人民政府及其部门应当采取有效措施，鼓励和扶持单位、个人安装使用太阳能热水系统、照明系统、供热系统、采暖制冷系统等太阳能利用系统。民用建筑节能项目依法享受税收优惠。对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发建设工程规划许可证。施工图设计文件审查机构应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查；经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，县级以上地方人民政府建设主管部门不得颁发施工许可证。建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验；对不符合民

47

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。实施既有建筑节能改造，应当符合民用建筑节能强制性标准，优先采用遮阳、改善通风等低成本改造措施。既有建筑围护结构的改造和供热系统的改造应当同步进行。

272(2010)．以下关于建筑节能的说法，错误的是( )。

A.企业可以制定严于国家标准的企业节能标准 B.国家实行固定资产项目节能评估和审查制度

C.不符合强制性节能标准的项目不得开工建设

D.省级人民政府建设主管部门可以制定低于行业标准的地方建筑节能标准

参考答案：D

省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门可以根据本地实际悄况，制定严于国家标准或者行业标准的地方建筑节能标准，并报国务院标准化主管部门和国务院建设主管部门备案。国家鼓励企业制定严于国家标准、行业标准的企业节能标准。国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目，依法负责项目审批或者核准的机关不得批准或者核准建设；建设单位不得开工建设；已经建成的，不得投入生产、使用。

273. 国务院公安部门规定的（ ）和其他特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。

A.公众场所 B.大型的人员密集场所 C.民用项目 D.公用事业项目

参考答案：B

274关于工程建设中，施工单位应采取的消防安全措施，下列说法正确的有（ ）。

A、实行防火安全责任制，确定各岗位的消防安全责任人

B、施工过程中，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火作业

C、要求施工现场消防产品的质量必须符合国家标准或行业标准

D、要对职工进行消防安全培训，有火灾危险作业的人员必须持证上岗

E、在设有车间或仓库的建筑物内设置员工宿舍的，应当立即拆除

参考答案：BCD

工程建设中应当采取的消防安全措施：1．在设有车间或者仓库的建筑物内，不得设置员工集体宿舍。已经设置员工集体宿舍的，应当限期加以解决。对于暂时确有困难的，应当采取必要的消防安全措施，经公安消防机构批准后，可以继续使用。2．生产、储存、运输、销售或者使用、销毁易燃易爆危险物品的单位、个人，必须执行国家有关消防安全的规定。进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所，必须执行国家有关消防安全的规定。禁止携带火种进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所。储存可燃物资仓库的管理，必须执行国家有关消防安全的规定。3．禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火；因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续。作业人员应当遵守消防安全规定，并采取相应的消防安全措施。进行电焊、气焊等具有火灾危险的作业人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并严格遵守消防安全操作规程。4．消防产品的质量必须符合国家标准或者行业标准。禁止生产、销售或者使用未经依照《产品质量法》的规定确定的检验机构检验合格的消防产品。禁止使用不符合国家标准或者行业标准的配件或者灭火剂维修消防设施和器材。公安消防机构及其工作人员不得利用职务为用户指定消防产品的销售单位和品牌。5．电器产品、燃气用具的质量必须符合国家标准或者行业标准。电器产品、燃气用具的安装、使用和线路、管路的设计、敷设，必须符合国家有关消防安全技术规定。6．任何单位、个人不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占消火栓，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。公用和城建等单位在修建道路以及停电、停水、截断通信线路时有可能影响消防队灭火救援的，必须事先通知当地公安消防机构。

275．以下关于某大型体育场项目的消防安全管理，说法正确的是（ ）

A．未领取施工许可证，消防设计不予审核，项目不得开工

B．应当按照消防技术标准要求，使用不燃、难燃材料

C．项目竣工时，必须经公安消防机构进行消防验收

D．必须采用公安消防机构指定的消防产品 E. 全部窗口须做防盗处理

参考答案：BC

48

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

276.在焊接作业现场的下列说法中，不符合《消防法》规定的是（ ）。

A．氧气瓶应单独存放并做好安全标识 B．经项目负责人批准，可以携带火种进入焊接场所

C．焊接作业人员必须持证上岗 D．焊接作业人员应采取相应的消防安全措施

参考答案：B

277．某建筑公司雇佣5 名员工，具体情况如下表：

姓名 性别 年龄（周岁） 身体状况 工作岗位 备注

赵某 女 17 良好 档案员

钱某 女 20 良好 油漆工

孙某 男 21 良好 电焊工

李某 女 27 良好 试验员 怀孕3 个月

周某 女 28 良好 安全员 哺乳7 个月婴儿

（1）建筑公司应当对上述员工定期进行健康检查的是（ ）

A 赵某 B 钱某 C 孙某 D 李某 E 周某

参考答案：ABC

（2）假设赵某经培训仍不能胜任档案员工作，建筑公司有权调整赵某岗位。可以安排赵某从事的岗位有（ ）

A 矿井安检员 B 架子工 C 油漆工 D 工地收料员（夜班） E 测量员（野外高温作业）

参考答案：DE

278 (2007)某单位生产过程中，有如下具体安排，其中符合《劳动法》劳动保护规定的有（ ）

A、安排女工赵某在经期从事高温焊接作业 B、安排怀孕6 个月的女工钱某从事夜班工作

C、批准女工孙某只能休产假120 天 D、安排17 岁的李某担任矿井安检员

E、安排15 岁的周某担任仓库管理员

参考答案：BC

对女职工的特殊保护规定主要包括：1．禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。2．不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第三级体力劳动强度的劳动。3．不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的劳动。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。4．女职工生育享受不少于90天的产假。5．不得安排女职工在哺乳未满一周岁的婴儿期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动。不得安排其延长工作时间和夜班劳动。

对未成年工的特殊保护规定主要包括：1．不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。2．用人单位应当对未成年工定期进行健康检查。

279 (2006)．女大学生孙某毕业后被企业录用。孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业不得安排的工作是（ ）

A 高处高温工作 B 低温、冷水作业 C 夜班劳动 D 矿山井下作业

参考答案：D

280. 施工单位招聘油漆工的要求是（ ）

A、限男性，年满18 周岁，必须具有特种作业资格证书

B、限男性，年满16 周岁，不需特种作业资格证书

C、性别不限，年满16 周岁，不需特种作业资格证书

D、性别不限，年满18 周岁，不需特种作业资格证书

参考答案：D

281(2011)、下列争议中，属于劳动争议的是（ ）

A、企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门工伤认定的争议 B、公司股东李某因股息分配产生的争议

C、退休职工王某与社会保险机构因退休费用产生的争议

49

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

D、进城务工的黄某与劳务分包企业因支付工资报酬发生的争议

参考答案：D

282．陈某大学毕业后被某施工单位聘用。工作期间，陈某与公司因缴纳社会保险问题发生争议。关于该争议解决方法，下列选项是正确的是（ ）

A.陈某可提请仲裁，但必须在此之前先申请调解 B.陈某可提请仲裁，但在此之后不能够提起诉讼

C.陈某可直接向法院起诉 D.陈某可不与公司协商，而直接提起仲裁 参考答案：D

用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决。发生劳动争议，当事人不愿协商、协商不成或者达成和解协议后不履行的，可以向调解组织申请调解；不愿调解、调解不成或者达成调解协议后不履行的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁；对仲裁裁决不服的，除本法另有规定的外，可以向人民法院提起诉讼。

283（2009）某建筑企业的劳动争议调解委员会应由( )组成。

A.企业的法定代表人与劳动行政部门的代表 B.企业的工会代表与劳动行政部门的代表

C.企业的职工代表和企业代表 D.企业的职工代表，企业代表和劳动行政部门的代表

参考答案：C

企业劳动争议调解委员会由职工代表和企业代表组成。职工代表由工会成员担任或者由全体职工推举产生，企业代表由企业负责人指定。企业劳动争议调解委员会主任由工会成员或者双方推举的人员担任。

284. 以下关于劳动争议仲裁与仲裁法规定的民事仲裁比较，表述错误的是（ ）

A、劳动纠纷实行先裁后审，民事纠纷实行或裁或审

B、劳动仲裁实行法定管辖，民事仲裁实行约定管辖

C、劳动仲裁时效为1 年，民事仲裁适用诉讼时效

D、二者仲裁机构均属于民间社会团体，独立于行政机关

参考答案：D

劳动争议仲裁有以下基本特点：1．从仲裁主体上看，劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、工会代表和企业方面代表组成。劳动争议仲裁委员会组成人员应当是单数，是带有司法性质的行政执行机关。它不是一般的民间组织，也区别于司法结构、群众自治性组织和行政机构。2．从解决对象看，劳动争议仲裁解决劳动争议，这是与《仲裁法》规定的仲裁方式的重大区别。3．从仲裁实行的原则看，劳动争议仲裁实行的是法定管辖，而《仲裁法》规定的是约定管辖。4．从与诉讼的关系看，当事人对劳动争议仲裁裁决不服的，可以向法院起诉。《仲裁法》规定的仲裁，则采用或裁或审的体制。

285. 王某是甲市一施工单位外派到乙市某项目现场工作的技术人员，王某在乙市工作期间与施工单位发生劳动纠纷，王某在乙市申请劳动仲裁，但单位不同意通过仲裁解决纠纷。则按照劳动争议仲裁的相关规定，该劳动争议应（ ）。

A、由甲市劳动仲裁机构受理 B、由乙市劳动仲裁机构受理

C、劳动争议仲裁机构不得受理 D、由有管辖权的人民法院受理

参考答案：B

劳动争议仲裁的原则：1．一次裁决原则 即劳动争议仲裁实行一个裁级一次裁决制度，一次裁决即为终局裁决。当事人如不服仲裁裁决，只能依法向人民法院起诉，不得向上一级仲裁委员会申请复议或要求重新处理。2．合议原则 仲裁庭裁决劳动争议案件，实行少数服从多数的原则。

3．强制原则 主要表现为：当事人申请仲裁无须双方达成一致协议，只要一方申请，仲裁委员会即可受理；在仲裁庭对争议调解不成时，无须得到当事人的同意，可直接行使裁决权；对发生法律效力的仲裁文书，可申请人民法院强制执行。

286（2007）、王某是甲市一施工单位外派到乙市某企业现场指导的技术人员，两单位约定王某的奖金由乙市企业支付，王某后因奖金发放与原约定不符与乙市企业产生争议，则按照劳动争议仲裁的相关规定，该劳动争议应由（ ）仲裁。

50

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

A、甲市劳动争议仲裁机构 B、乙市劳动争议仲裁机构

C、指定的劳动争议仲裁机构 D、双方协商确定的劳动争议仲裁机构

参考答案：B

劳动争议仲裁委员会负责管辖本区域内发生的劳动争议。劳动争议由劳动合同履行地或者用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会管辖。双方当事人分别向劳动合同履行地和用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会申请仲裁的，由劳动合同履行地的劳动争议仲裁委员会管辖。

287（2009）.根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为（ ），仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。

A. 2 个月 B. 6 个月 C. 1 年 D. 2 年

参考答案：C

劳动争议申请仲裁的时效期间为一年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。前款规定的仲裁时效，因当事人一方向对方当事人主张权利，或者向有关部门请求权利救济，或者对方当事人同意履行义务而中断。从中断时起，仲裁时效期间重新计算。因不可抗力或者有其他正当理由，当事人不能在本条第一款规定的仲裁时效期间申请仲裁的，仲裁时效中止。从中止时效的原因消除之日起，仲裁时效期间继续计算。劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受本条第一款规定的仲裁时效期间的限制；但是，劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起一年内提出。

288. 施工单位安全员林某在外派某项目工作期间，与单位发生劳动纠纷申请仲裁。仲裁庭就双方争议事项作出裁决后，施工单位不服，可以在收到裁决书15 日内向法院起诉的事项包括（ ）

A. 支付拖欠林某的加班工资5200 元 B. 为林某补缴工作期间的社会保险

C. 支付林某经济补偿金7000 元 D. 支付林某在外地工作期间患急性阑尾炎的医疗费600 元

参考答案：D

当事人对仲裁裁决不服的，自收到裁决书之日起15日内，可以向人民法院起诉；期满不起诉的，裁决书即发生法律效力。但是，下列劳动争议，除《劳动争议调解仲裁法》另有规定的外，仲裁裁决为终局裁决，裁决书自作出之日起发生法律效力：1、追索劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金，不超过当地月最低工资标准12个月金额的争议；2、因执行国家的劳动标准在工作时间、休息休假、社会保险等方面发生的争议。当事人对发生法律效力的调解书和裁决书，应当依照规定的期限履行。一方当事人逾期不履行的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向人民法院申请强制执行。

289.项目经理韩某与施工单位发生劳动纠纷，经劳动仲裁，韩某的部分请求未获得支持。如韩某不服仲裁裁决，（ ）

A .可以向人民法院起诉 B . 可以重新申请劳动仲裁 C. 必须履行仲裁裁决 D. 可以请求撤消仲裁裁决

参考答案：A

人民法院受理劳动争议案件的条件：其一是争议案件已经过劳动争议仲裁委员会仲裁；其二是争议案件的当事人在接到仲裁决定书之日起15日内向法院提起。人民法院处理劳动争议适用《民事诉讼法》规定的程序，由各级人民法院民庭受理，实行两审终审。

290、根据《劳动合同法》，用人单位在招用劳动者时可采取的行为有（ ）

A、扣押居民身份证 B、扣押职业资格证

C、要求提供担保 D、签订专业技术培训服务违约条款 E、签订竞业限制保证书

参考答案：DE

用人单位招用劳动者，不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。

291．关于劳动关系和劳动合同，理解正确的是（ ）

A.劳动关系自转正之日起建立 B.用人单位至迟应当在试用期满前与劳动者订立书面劳动合同

C.用人单位不得解除无固定期限劳动合同 D.用人单位无法定理由不得在试用期内解除劳动

51

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

合同

参考答案：D

用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。1、因劳动者的原因未能订立劳动合同的法律后果 自用工之日起一个月内，经用人单位书面通知后，劳动者不与用人单位订立书面劳动合同的，用人单位应当书面通知劳动者终止劳动关系，无需向劳动者支付经济补偿，但是应当依法向劳动者支付其实际工作时间的劳动报酬。2、因用人单位的原因未能订立劳动合同的法律后果

用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当依照劳动合同法

第82条的规定向劳动者每月支付两倍的工资，并与劳动者补订书面劳动合同；劳动者不与用人单位订立书面劳动合同的，用人单位应当书面通知劳动者终止劳动关系，并依照劳动合同法第47条的规定支付经济补偿。用人单位向劳动者每月支付两倍工资的起算时间为用工之日起满一个月的次日，截止时间为补订书面劳动合同的前一日。用人单位自用工之日起满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，自用工之日起满一个月的次日至满一年的前一日应当依照劳动合同法的规定向劳动者每月支付两倍的工资，并视为自用工之日起满一年的当日已经与劳动者订立无固定期限劳动合同，应当立即与劳动者补订书面劳动合同。

292（2009）李某今年51 岁，自1995 年起就一直在某国企做临时工，担任厂区门卫。现企业改制后首次与所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令其结算工资走人。根据《劳动合同法》规定，企业（ ）。

A.应当与其签订固定期限劳动合同 B.应当与其签订无固定期限的劳动合同

C.应当与其签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同 D.可以不与之签订劳动合同，因其是临时工

参考答案：B

劳动合同分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务为期限的劳动合同。有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：1．劳动者在该用人单位连续工作满10年的；2．用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的；3．连续订立两次固定期限劳动合同，且劳动者没有本法第39条（即用人单位可以解除劳动合同的条件）和第40条第1项、第2项规定（即劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的）的情形，续订劳动合同的。若劳动者依据此处的规定提出订立无固定期限劳动合同的，用人单位应当与其订立无固定期限劳动合同。连续工作满10年的起始时间，应当自用人单位用工之日起计算，包括劳动合同法施行前的工作年限。劳动者非因本人原因从原用人单位被安排到新用人单位工作的，劳动者在原用人单位的工作年限合并计算为新用人单位的工作年限。原用人单位已经向劳动者支付经济补偿的，新用人单位在依法解除、终止劳动合同计算支付经济补偿的工作年限时，不再计算劳动者在原用人单位的工作年限。

293（2011）．2011 年2 月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是（ ）。

A．赵先生2010 年1 月入职丁企业后，该企业在2010 年11 月才与之签订书面劳动合同

B．张女士于1991 年1 月份到甲企业后一直在该企业工作

C．王先生于1989 年进入乙国有企业工作，2008 年3 月，该企业改制，王先生已年满50 岁

D．李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长

参考答案：A

294（2010）下列劳动合同条款，属于必备条款的是( )。

A．福利待遇 B．试用期 C.劳动条件 D．补充保险

52

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

参考答案：C

劳动合同应当具备以下条款：1．用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；2．劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；3．劳动合同期限；4．工作内容和工作地点；5．工作时间和休息休假；6．劳动报酬；7．社会保险；8．劳动保护、劳动条件和职业危害防护；9．法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。劳动合同除前款规定的必备条款外，用人单位与劳动者可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。

295（2009）某施工单位与王先生签订了为期一年的劳动合同，按照劳动合同法的规定，王先生的试用期不得超过（ ）个月。

A .1 B .2 C. 3 D. 6

参考答案：B

劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过l个月；劳动合同期限l年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。

296（2010）甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为6 个月，则甲的试用期应在( )的期间范围内确定。

A.15 日 B.1 个月 C.2 个月 D.3 个月

参考答案：B

297（2011）、劳动合同仅约定试用期限的，按《劳动合同法》的规定，应（ ）。

A、该试用期为劳动合同期限 B、按无效劳动合同处理

C、按无固定期限合同处理 D、按完成一定工作任务为期限的劳动合同处理

参考答案：A

同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的，不得约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。

298. 某建筑公司签订的以下劳动合同中，试用期约定合法的是（ ）

A.公司与项目经理甲书面约定，试用期2个月，待试用期满，再根据甲的能力和表现决定是否签订劳动合同

B.公司与电工乙约定，劳动合同期限为某项目开工日至竣工日，试用期1 个月

C.公司与出纳丙续订2 年劳动合同，调整丙担任会计岗位，约定试用期1 个月

D.公司与业务员丁签订1 年劳动合同，合同期限内包含2 个月试用期

参考答案：D

299. 某建筑公司安排公司骨干进行了为期半年的出国培训，人均专项培训费用5 万元。公司分别与各受训人员订立协议，约定服务期。则以下说法正确的是（ ）

A.约定的服务期不得超过2 年 B.约定的违约金不得超过5 万元

C.劳动者一方在服务期内提出辞职，必须承担违约金 D.单位一方在服务期内辞退劳动者，不得主张违约金

参考答案：B

用人单位为劳动者提供专项培训费用，对其进行专业技术培训的，可以与该劳动者订立协议，约定服务期。劳动合同期满，但是用人单位与劳动者依照劳动合同法的规定约定的服务期尚未到期的，劳动合同应当续延至服务期满；双方另有约定的，从其约定。劳动者违反服务期约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金。违约金的数额不得超过用人单位提供的培训费用。用人单位要求劳动者支付的违约金不得超过服务期尚未履行部分所应分摊的培训费用。培训费用包括用人单位为了对劳动者进行专业技术培训而支付的有凭证的培训费用、培训期间的差旅费用以及因培训而产生的用于该劳动者的其他直接费用。用人单位与劳动者约定了服务期，劳动者依照劳动合同法第38条的规定（即劳动者可以解除劳动合同的情形）解除劳动合同的，不属于违反服务期的约定，用人单位不得要求劳动者支付违约金。有下列情形之一，用人单位与劳动者解除约定服务期的劳动合同的，劳动者应当按照劳动合同的约定向用人单位支付违约金：1．劳动者严重违反用人单位的规章制度的；2．劳动者严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；3．劳动者

53

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；4．劳动者以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使用人单位在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；5．劳动者被依法追究刑事责任的。用人单位与劳动者约定服务期的，不影响按照正常的工资调整机制提高劳动者在服务期期间的劳动报酬。

300. 施工单位可以与本单位（ ）约定为期不超过2 年的竞业限制年限。

A.工资标准较高的人员 B.招聘成本较高的人员 C.负有保密义务的人员 D.担任项目经理的人员

参考答案：C

对负有保密义务的劳动者，用人单位可以在劳动合同或者保密协议中与劳动者约定竞业限制条款，并约定在解除或者终止劳动合同后，在竞业限制期限内按月给予劳动者经济补偿。劳动者违反竞业限制约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金。竞业限制的人员限于用人单位的高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员。竞业限制的范围、地域、期限由用人单位与劳动者约定，竞业限制的约定不得违反法律、法规的规定。竞业限制期限，不得超过二年。

301.某施工单位发现其员工王亮在应聘时伪造了学历和工作经历，则其劳动合同（ ）

A.有效 B. 无效 C. 可撤消 D. 效力待定

参考答案：B

下列劳动合同无效或者部分无效：1．以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；2．用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的；3．违反法律、行政法规强制性规定的。对劳动合同的无效或者部分无效有争议的，由劳动争议仲裁机构或者人民法院确认。劳动合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。劳动合同被确认无效，劳动者已付出劳动的，用人单位应当向劳动者支付劳动报酬，劳动报酬的数额，参照本单位相同或者相近岗位劳动者的劳动报酬确定。

302. 施工单位聘用刘某担任项目经理，与刘某口头约定劳动合同期限为项目开工日至竣工日，试用期2 个月，试用工资3000 元，转正工资4000 元。项目完工后，施工单位通知刘某终止劳动合同。刘某发现单位里相同岗位最低工资为6000 元，遂申请劳动仲裁要求按照每月6000 元工资标准支付劳动报酬。则以下说法正确的是（ ）

A. 该劳动合同为无固定期限劳动合同 B. 该劳动关系自用工之日起建立

C. 施工单位最迟应于用工之日起1 个月内与刘某订立书面劳动合同

D. 该劳动合同试用期约定无效 E. 刘某的仲裁请求不应当支持

参考答案：BCDE

303．（1）某施工单位因施工任务不足连续7 个月未向工人甲支付工资，则甲（ ）。

A.可以随时通知单位解除该劳动合同 B.可以解除该劳动合同，但应提前3 日通知单位

C.可以解除该劳动合同，但应提前30 日以书面形式通知单位

D.不能解除该劳动合同，而应首先提请劳动仲裁委员会仲裁

参考答案：C

用人单位有下列情形之一的，劳动者可以解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿：

1．未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的；2．未及时足额支付劳动报酬的；3．未依法为劳动者缴纳社会保险费的；4．用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的；5．因本法第26条第1款（即：以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的）规定的情形致使劳动合同无效的；6．法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。

用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。

具备下列情形之一的，劳动者可以与用人单位解除固定期限劳动合同、无固定期限务动合同或者以完成一定工作任务为期限的劳动合同：1．劳动者与用人单位协商一致的；2．劳动者提前30日以书面形式通知用人单位的；3．劳动者在试用期内提前3日通知用人单位的；4．用人单位在劳动合同中免除自己的法定责任、排除劳动者权利的；5．用人单位违反法律、行政法规强制性规

54

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

定的。

（2）甲要通过劳动仲裁解决以上劳动纠纷，可以自（ ）提出。

A.知道或应当知道被侵害之日起1 年内 B.劳动关系终止之日起1 年内

C.知道或应当之日被侵害之日起2 年内 D.劳动关系终止之日起2 年内

参考答案：B

304（2009）职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期二年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同考虑到李某在单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式属于（ ）。

A.随时解除 B.预告解除 C.经济性裁员 D.违法解除

参考答案：A

劳动者有下列情形之一的，用人单位可以随时解除劳动合同：(1) 在试用期间被证明不符合录用条件的；(2）严重违反用人单位的规章制度的；(3）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；(4）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；(5）因本法第26条第1款第1项（即：以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实惫思的情况下订立或者变更劳动合同的）规定的情形致使劳动合同无效的；(6）被依法追究刑事责任的。

305. 19xx年小王大学毕业后,应聘到甲建筑公司质量科工作，2001 年春节期间，因车祸致残。半年后回到公司不能胜任原来工作，被安排到预算科做核算工作。一个月后小王提出不能胜任，请求重新安排工作。对此甲公司可以（ ）。

A.立即与小王解除劳动合同,不必通知小王 B.解除劳动合同,但应提前30 天以书面形式通知小王

C.解除劳动合同,但应于45 日前以书面或口头形式通知小王

D.解除劳动合同,但必须与小王达成终止劳动关系的协议

参考答案：B

（预告解除）劳动者有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者l个月工资后，可以解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿：(1）劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；(2）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；(3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。用人单位依照此规定，选择额外支付劳动者1个月工资解除劳动合同的，其额外支付的工资应当按照该劳动者上l个月的工资标准确定。

306.某施工单位在外地承接了一工程的施工任务，并与建设单位签订了施工合同。该施工单位在工程所在地招募了一批劳务工，并与他们签订了劳动合同。在施工过程中，由于建设单位资金筹措困难而导致施工合同终止，则该施工单位（ ）。

A. 可以随时解除劳动合同 B. 可以解除劳动合同，但应提前30 日书面通知劳动者本人

C. 可以解除劳动合同，但应提前30 日向劳动部门报告

D. 应与这批劳务工协议到其他工程上工作，协议不成方可解除

参考答案：D

307．某施工单位濒临破产进行法定整顿期间，拟实施经济性裁员，则以下可以列入裁员名单的是（ ）。

A．甲木工因工伤被鉴定为七级伤残 B．乙项目经理与单位签订有无固定期限劳动合同

C．丙业务员患肝炎在家病休，2 个月后医疗期到期 D．丁会计超期休产假一周，仍未上班 参考答案：B

经济性裁减人员时，应当优先留用下列人员：(1）与本单位订立较长期限的固定期限劳动合同的；(2）与本单位订立无固定期限劳动合同的；(3）家庭无其他就业人员，有需要扶养的老人或者未成年人的。用人单位依照本条第1款规定裁减人员，在六个月内重新招用人员的，应当通知被裁减的人员，并在同等条件下优先招用被裁减的人员。

55

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

用人单位不得解除劳动合同的情形： (1）从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；(2）在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；(3）患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；(4）女职工在孕期、产期、哺乳期的；(5）在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的；

(6）法律、行政法规规定的其他情形。

308. 某施工单位试验员李某2009 年3 月上班，2010 年5 月，施工单位以李某怀孕不能胜任工作为由将其解雇。经劳动争议仲裁，如李某不愿意回单位上班，可主张按（ ）的工资标准支付赔偿金。

A．1 个月 B．1.5 个月 C．3 个月 D．4.5 个月

参考答案：C

309（2009）按照劳动合同的规定，企业的集体合同由（ ）与企业订立。

A.企业工会代表企业职工 B.企业每一名职工 C.企业10 名以上职工 D.企业绝大部分职工

参考答案：A

集体合同的当事人一方是由工会代表的企业职工，另一方当事人是用人单位。集体合同草案应当提交职工代表大会或者全体职工讨论通过。集体合同由工会代表企业职工一方与用人单位订立，尚未建立工会的用人单位，由上级工会指导劳动者推举的代表与用人单位订立。

310.某甲建筑施工企业出资设立了专门从事建筑业服务的某乙劳务公司，乙公司向某丙电力公司派遣了3 名工人。则关于该劳务派遣行为，说法错误的是（ ）

A. 乙公司可以向甲公司派遣工人 B.乙公司应当与该3 名工人签订2 年以上固定期限劳动合同

C. 该3 名工人在丙公司工作期间，有权主张与丙公司工人同工同酬

D. 该3 名工人在无工作期间，也有权向乙公司主张按月支付最低标准工资

参考答案：A

用人单位或者其所属单位出资或者合伙设立的劳务派遣单位，不得向本单位或者所属单位派遣劳动者。劳务派遣的劳动合同由劳务派遣单位与劳动者签订。该劳动合同除了应当具备一般劳动合同应当具备的条款外，还应当载明被派遣劳动者的用工单位以及派遣期限、工作岗位等情况。劳务派遗单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬；被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬。

311(2010) 非全日制用工报酬结算支付周期最长为( )

A.7 天 B.15 天 C.20 天 D.30 天

参考答案：B

非全日制用工，是指以小时计酬为主，劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时，每周工作时间累计不超过24小时的用工形式。非全日制用工有以下几个特点：1．非全日制用工双方当事人可以订立口头协议。2．从事非全日制用工的劳动者可以与一个或者一个以上用人单位订立劳动合同；但是，后订立的劳动合同不得影响先订立的劳动合同的履行。3．非全日制用工双方当事人不得约定试用期。4．非全日制用工双方当事人任何一方都可以随时通知对方终止用工。终止用工，用人单位不向劳动者支付经济补偿。5．非全日制用工小时计酬标准不得低于用人单位所在地人民政府规定的最低小时工资标准。6．非全日制用工劳动报酬结算支付周期最长不得超过15日。劳务派遣单位不得以非全日制用工形式招用被派遣劳动者。

312.根据档案管理标准，工程质量保修书属于( )。

A．监理文件 B．竣工验收文件 C．施工文件 D．工程准备阶段文件

参考答案：B

313（2007）、关于建设工程档案的有关说法不正确的是（ ）。

A、工程档案原件应由建设单位保管 B、工程档案一般不少于两套

C、工程准备阶段的文件应由建设单位整理

D、监理单位应在工程竣工验收前将形成的有关工程档案向建设单位归档

56

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

参考答案：A

314．某施工单位逾期拖欠营业税超过20 万元，税务机关有权采取的措施中不包括（ ）

A. 责令施工单位一周内足额缴纳 B. 从滞纳税款之日起，按日加收0.5‰的滞纳金

C. 通知施工单位在处分其不动产或大额资产前及时报告 D. 通知出境管理机关限制施工单位高管出境

参考答案：D

纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经批准可以延期缴纳税款，但是最长不得超过三个月。纳税人未按照规定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。欠缴税款的纳税人或者他的法定代表人需要出境的，应当在出境前向税务机关结清应纳税款、滞纳金或者提供担保，未结清税款、滞纳金，又不提供担保的，税务机关可以通知出境管理机关阻止其出境。欠缴税款数额较大的纳税人在处分其不动产或者大额资产之前，应当向税务机关报告。

315．环境污染侵权案例：某家庭装修公司在为王先生装修新房后，因甲醛超标，装修公司告知王先生只有在房间充分晾晒通风后才可以入住，但王先生第二天即搬入新家，最终病倒，经医院诊断患上了血液病。王先生起诉施工单位要求赔偿，施工单位则辩称王先生执意不听劝阻，存在重大过错；且王先生自购的部分装修材料和家具也存在甲醛超标情况，因此不同意赔偿。

特殊侵权行为，是指由法律直接规定，在侵权责任的主体、主观构成要件、举证责任的分配等方面不同于一般侵权行为，应适用民法上特别责任条款的致人损害的行为。与工程建设密切相关的有：1．违反国家保护环境防止污染的规定，污染环境造成他人损害的，应当依法承担民事责任；2．在公共场所、道旁或者通道上挖坑、修缮安装地下设施等，没有设置明显标志和采取安全措施造成他人损害的，施工人应当承担民事责任。3．建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物、悬挂物发生倒塌、脱落、坠落造成他人损害的，它的所有人或者管理人应当承担民事责任，但能够证明自己没有过错的除外。

316 (2006) 王某骑自行车路过一个广场，掉进一个没有设置明显标志且未采取安全措施的基坑中，造成腿部受伤，花去医疗费用2000 元。王某多次找该项目的建设单位、施工单位索赔，双方互相推诿。承担该责任的主体应是（ ）。

A 建设单位 B 施工单位 C 王某与建设单位 D 王某与施工单位

参考答案：B

317. 2010 年3 月5 日，赵某停放在某办公楼停车场的车辆被车库顶棚脱落的消防管线砸伤，赵某的损失可以向该办公楼的（ ）主张。

A、物业管理单位 B、总承包单位 C、消防分包单位 D、监理单位

参考答案：A

318(2011)．建设单位在施工合同履行中未能按约定付款，由此可能承担的法律责任是（ ）

A 警告 B 支付违约金 C 罚款 D 赔礼道歉

参考答案：B

319(2006)．施工单位在施工中未采取专项保护措施，给毗邻建筑物造成损害。建设行政主管部门不能给予的处罚是（ ）

A 责令停业 B 罚款 C 责令限期改正 D 责令赔偿损失

参考答案：D

320 (2009)下列属于行政处罚的是（ ）。

A.没收财产 B.罚金 C.撤职 D.责令停产停业

参考答案：D

321 北方建筑公司因为将工程转包，被行政机关降低资质等级，取消1 年投标资格，并处罚款20 万元，没收违法所得10 万元，其项目经理（注册建造师）郑某也受到停止执业6 个月的处罚。则上述处罚中，当事人可以申请听证的是（ ）

A. 降低资质等级 B. 罚款20 万元

C. 没收违法所得10 万元 D. 取消1 年投标资格 E. 停止执业6 个月

57

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

参考答案：BDE

听证程序，是指针对行政执法机关作出吊销资质证书、执业资格证书、责令停产停业、责令停业整顿（包括属于停业整顿性质的，责令在规定的时限内不得承接新的业务）、责令停止执业业务、没收违法建筑物、构筑物和其他设施以及处以较大数额罚款等行政处罚，而设定的行政处罚程序。对于适用听证程序的行政处罚，行政机关在作出行政处罚决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。当事人不承担行政机关组织听证的费用。

322 (2009)某施工单位因野蛮施工造成了重大生产安全事故，有关行政机关拟吊销其资质证书，以下有关行政处罚程序的表述错误的是（ ）。

A、这起行政处罚不适用听证程序 B、行政机关应负责组织听证

C、行政机关应承担组织听证的费用 D、施工单位有权要求举行听证

参考答案：A

323 (2005)某施工单位的现场劳动安全设施不符合国家规定，监理工程师提出后，项目经理仍不采取措施。因而发生重大伤亡事故，则项目经理承担的刑事责任有（ ）。

A. 拘留 B. 吊销资格证书 C. 有期徒刑或者拘役 D. 有期徒刑并处拘役、罚金 参考答案：C

324. 2011 年5 月18 日著名音乐人高晓松因醉酒驾车被处以拘役6 个月。以下关于拘役说法错误的是( )。

A．拘役属于刑罚 B．拘役须经过法院审理判决

C．拘役也可以由公安机关决定 D．判决执行前先行羁押的，羁押1 日折抵刑期1 日

参考答案：C

拘役是短期剥夺犯罪人自由，就近实行劳动的刑法方法。拘役的期限为1个月以上6个月以下，数罪并罚时不得超过1年。拘役的刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押1日抵折刑期1日。

325．张某在某厂房外墙面装饰施工项目担任项目经理期间，为节省成本违反有关规定，使用毛竹脚手架。虽然多名工人提出异议要求对脚手架进行加固，但张某反而扬言：“谁不肯做谁就来我这结帐回家，反正有的是人做”。结果施工中因大风天气，脚手架倒塌，造成多人伤亡。则张某构成（ ）。

A.重大责任事故罪 B.重大劳动安全事故罪 C.工程重大安全事故罪 D.故意犯罪 参考答案：A

326.由于升降机失控，某工地劳务分包乙公司多名工人伤亡。

（1）经有关部门查实，该升降机未经检测即投入使用，操作人员不具有特种作业资格证书，该事故发生后，应以（ ）追究有关责任人员刑事责任。

A. 重大责任事故罪 B. 重大劳动安全事故罪 C．工程重大安全事故罪 D. 按故意犯罪处理

参考答案：B

（2）经有关部门查实，事故发生前，总包甲施工单位已多次口头或书面要求乙公司停止使用该升降机，并已贴好封条，事故是由于乙公司现场作业人员偷偷撕去封条，擅自启用所致。该事故发生后，应以（ ）追究有关责任人员刑事责任。

A. 重大责任事故罪 B. 重大劳动安全事故罪 C．工程重大安全事故罪 D. 按故意犯罪处理

参考答案：A

重大责任事故罪，是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定，或者强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。重大劳动安全事故罪，主要指安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。工程重大安全事故罪，是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为。

327．甲为出租车司机，乙为乘客。甲送乙去往机场，结果下车时候二人皆走神，乙将一件重

58

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

要的随身行李遗落在出租车的行李箱内。乙发现后即联系出租车公司通知甲将行李送回。甲要求乙赔偿空车行驶损失，乙却要求甲赔偿误机损失。本案中，应当谁赔偿谁？

328. 某市中心医院项目进行公开招标，乙建筑公司在当地建设行政主管部门的干预下中标。经多轮谈判，最终招标人甲与乙签订了将风险不合理转嫁给乙的承包合同。施工过程中，乙公司偷工减料，没有按照施工图纸和规范进行施工。而监理单位丙因甲拖欠监理费，减少了来现场的次数，未能及时发现和阻止乙的行为。最终导致质量事故的发生。对本案各方行为，分析错误的是（ ）。

A.建设行政主管部门的不合理干预违反了合同自愿原则 B.甲的行为违反了合同公平原则

C.乙的行为违反了合同履行的诚实信用原则 D.丙的行为属于先履行抗辩，体现了合同平等原则

参考答案：D

329．建设工程合同属于（ ）

A.要式、双务、有偿合同 B.要式、单务、诺成合同

C.不要式、实践、格式合同 D.要式、单务、从合同

参考答案：A

330. 以下说法错误的是（ ）

A. 建设工程合同属于有名合同 B. 监理合同属于要式合同

C. 设计合同属于诺成合同 D. 保证合同属于双务合同

参考答案：D

实践合同，又称要物合同，是指除双方当事人的意思表示一致以后，尚须交付标的物才能成立的合同，如保管合同、定金合同等。

331．下列关于《合同法》中格式合同的表述，错误的是（ ）。

A.格式合同由提供方事先拟定，可以重复使用

B.提供格式条款的一方免除对方的责任、加重自己责任的，该条款无效

C.对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释

D.对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于格式条款提供方的解释

参考答案：B

格式条款具有《合同法》规定的导致合同无效的情形的，或者提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。

332．某施工单位为工程项目投保工程险时，对保险公司提供的格式条款提出以下看法，其中正确的是（ ）

A、格式条款中不能有免除保险公司责任的内容 B、对格式条款理解有争议的，由施工单位予以解释

C、对格式条款有两种以上解释的，该条款无效 D、格式条款与非格式条款不一致时，以非格式条款为准

参考答案：D

333．某项目建设单位以施工单位伪造资质文件为由请求认定承包合同无效。如建设单位的请求获得支持，则相关的（ ）也无效。

A． 仲裁协议 B．保证合同 C． 分包合同 D．劳动合同

参考答案：B

主合同是指不需要其他合同存在即可独立存在的合同；从合同就是以其他合同为存在前提的合同。例如，对于保证合同而言，设立主债务的合同就是主合同，保证合同是从合同。

334（2006）承包商为了追赶工期，向水泥厂紧急发函要求按市场价格订购200 吨425＃硅酸盐水泥，并要求三日内运抵施工现场。承包商的订购行为（ ）。

A 属于要约邀请，随时可以撤消 B 属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤回

C 属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤消 D 属于要约，而且不可撤消

59

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

参考答案：D

要约不得撤销的情形：1．要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销；2．受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作。要约的撤回发生在要约生效之前，而要约的撤销则是发生在要约生效之后。

335.20xx年3月12日，甲建筑工程公司向乙钢铁公司发出一封传真，内容如下：本公司希望向你公司购买二级螺纹钢20t，每吨4800 元，20xx年3月20日之前在甲公司所在城市的火车站交货，货到付款，请于3 日内答复。2008 年3月14 日，乙公司回复：同意你方要求，但请预付3 万元定金。对于本案的表述正确的是( )。

A．甲公司和乙公司通过要约和承诺订立合同，合同已经成立

B．甲公司的传真不构成要约，所以合同并未成立

C．乙公司的回复不构成承诺，所以合同并未成立

D．甲公司的传真不构成要约，乙公司的回复也不构成承诺，所以合同并未成立

参考答案：C

承诺是完全同意要约的意思表示，承诺的内容应当与要约的内容一致，但并不是说承诺的内容对要约内容不得作丝毫变更，这里的一致是指受要约人必须同意要约的实质性内容。所谓实质性变更是指有关合同标的、质量、数量、价款或酬金、履行期限、履行地点和方式、违约责任和争议解决办法等的变更。若受要约人对要约的上述内容作变更，则不是承诺，而是受要约人向要约人发出的新要约。若承诺对要约的内容作出非实质性变更的，除要约人及时表示反对或者要约表明承诺不得对要约的内容作出任何变更的以外，该承诺有效，合同的内容以承诺的内容为准。

336（2007）某施工单位以电子邮件的方式向某设备供应商发出要约，该供应商提供了三个电子邮箱，并且没有特别指定，则此要约的生效时间是（ ）

A、该要约进入任一电子邮箱的首次时间 B、该要约进入三个电子邮箱的最后时间

C、该供应商获悉该要约收到的时间 D、该供应商理解该要约内容的时间

参考答案：A

采用数据电子文件形式的要约，当收件人指定特定系统接收电文的，自该数据电文进入该特定系统的时间（视为到达时间），该要约发生效力；若收件人未指定特定系统接收电文的，自该数据电文进入收件人任何系统的首次时间（视为到达时间），该要约发生效力。

337.张某与王某通过电子邮件订立合同，张某向王某发出要约，此项要约发生效力的时间为

( )。

A．张某发出电子邮件时 B．邮件进入王某指定的电子信箱时

C．王某知道自己已经收到该邮件时 D．王某了解该要约的内容时

参考答案：B

338. 要约人5 月1 日发出要约，5 月3 日到达受要约人，5 月5 日受要约人作出承诺，5月7 日要约人收到该承诺。则要约人在（ ）期间可以撤消该要约。

A．5 月1 日后—5 月7 日前 B．5 月1 日后—5 月3 日前

C．5 月3 日后—5 月5 日前 D．5 月3 日后—5 月7 日前

参考答案：C

要约的撤回，指在要约发生法律效力之前，要约人使其不发生法律效力而取消要约的行为。要约可以撤回。撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。要约的撤销，指在要约发生法律效力之后，要约人使其丧失法律效力而取消要约的行为。要约可以撤销。撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。

339.根据《合同法》的规定，撤销要约的通知应当在( )到达受要约人。

A．双方订立正式合同之前 B．要约人实际履行合同之前

C．受要约人发出承诺通知之前 D．受要约人发出的承诺通知到达要约人之前

参考答案：C

340. 某施工项目业主在招标文件中规定承包商工期罚款按5000 元/天计算，投标单位在投标文件中提出工期罚款4000 元/天计算。经过开标、评标、定标后，业主发出了中标通知书，双方在签订合同时工期罚款应为( )元/天。

60

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

A．4000 B．4500 C．5000 D．9000

参考答案：A

341．下列法律行为中，属于承诺的是（ ）

A 发布招标公告 B 递交投标文件 C 发售招标文件 D 发出中标通知书

参考答案：D

要约邀请是指行为人作出的邀请他方向自己发出要约的意思表示。要约邀请虽然也是为订立合同作准备，但是为了引发要约，而本身不是要约，例如招标公告、拍卖公告、一般商业广告、寄送价目表、招股说明书等。但商业广告的内容符合要约规定的，视为要约。

342．下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中，正确的是( )。

A. 提交投标文件是承诺 B. 发放招标文件是要约

C. 签订书面合同是承诺 D. 发放中标通知书是承诺

参考答案：D

343 (2008)甲发函至乙搅拌站，欲采购某标号早强水泥10 吨，500 元/吨，货到付款。乙要求款到发货，则乙的意思表示属于（ ）

A.要约邀请 B.要约 C.承诺 D. 合同

参考答案：B

344 (2009)甲施工单位由于施工需要大量钢材，遂向乙供应商发出要约，要求其在一个月内供货，但数量待定，乙回函表示一个月内可供货2000 吨，甲未作表示，下列表述正确的是( )。

A.该供货合同成立 B.该供货合同已生效 C.该供货合同效力特定 D.该供货合同未成立

参考答案：D

345. 甲建筑公司向乙供货商发出购买100 吨钢材的要约，3500 元/吨，乙公司收到要约后直接将80 吨钢材送进现场，甲公司接受并使用于工程。以下说法正确的是（ ）

A. 乙公司的行为构成承诺 B. 乙公司的行为属于新要约

C. 甲公司接受钢材并使用于工程，构成承诺 D. 双方的合同已经成立

E. 乙的行为违背了甲公司的真实意思，合同不成立

参考答案：BCD

346. 某日，材料供应商甲与施工单位乙经理通电话，提出低价出售一批建筑材料。乙正需要这批建筑材料，但因为不熟悉该种材料的行情，当时未置可否。两日后，乙电话答复说，经过考虑，愿意接受甲的条件购买甲的材料。甲回答说，该批材料已于昨日卖给了丙。乙指责甲不守信用，并要求甲承担法律责任。关于此案，正确的是：（ ）

A． 甲无须承担任何责任 B． 甲应承担缔约过失责任

C． 甲应承担违约责任 D． 甲应承担侵权责任

参考答案：A

347.材料供应单位甲于2009 年3 月1 日向施工单位乙提出低价出售一批建筑材料，并说明该价格3 月31 日前有效。乙正需要这批建筑材料。在以下选项中，乙的行为不构成有效承诺的是（ ）。

A. 乙于2009 年3 月20 日电话通知甲，表示愿意购买这批建筑材料

B. 乙于2009 年3 月30 日将货款汇到甲的账户

C. 因工作太忙，乙于2009 年4 月2 日才书面通知甲，表示接受该价格购买这批建筑材料，甲未作出表示

D. 因邮递延误，乙的书面承诺通知于2009 年4 月2 日才到达甲，甲未作出表示

参考答案：C

348. 2008 年6 月8 日，某建筑公司的项目经理向水泥厂发出一个要约，想要购买水泥厂的水泥100t。要约中要求水泥厂在2008 年6 月12 日之前作出答复，但是，水泥厂考虑到水泥可能会涨价而拖延到了2008 年6 月20 日才回复同意卖给项目经理水泥，则不正确的说法是( )。

A．该项目经理收到该回复后合同生效

B．该迟到的承诺是否有效，由该项目经理决定

61

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

C．如果该项目经理不想买水泥了，可以不用通知水泥厂

D．如果该项目经理承认该迟到的承诺的效力，就要及时通知水泥厂

参考答案：A

承诺应在要约规定的期限内作出 要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算。信件未载明日期的，自投寄该信件的邮戳日期开始计算。要约以电话、传真等快速通讯方式作出的，承诺期限自要约到达受要约人时开始计算。只有在规定的期限到达的承诺才是有效的。受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，为新要约。承诺延误是指受要约人发出的承诺由于外界原因而延迟到达要约人。受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外，该承诺有效。

349. 在招标程序中，（ ）等将作为未来合同文件的组成部分。

A．招标文件 B．中标人的投标文件 C．中标函

D．未发中标通知书前双方协商对投标价格的修改 E．发出中标通知书后双方协商对投标价格的修改

参考答案：ABC

350. 甲乙两公司采用书面形式订立买卖合同，但甲在合同上签章后乙并未签章也不将合同书寄回，不久甲公司交货，乙公司收货后付款。乙公司在使用中发现货物质量有问题，遂诉至法院，根据合同法规定，下列表述正确的是( )。

A．合同无效，已履行部分双方返还 B．合同无效，但已履行部分双方不再返还

C．合同未成立，已履行部分双方相互返还 D．合同已成立，甲公司承担违约责任

参考答案：D

351. 某建设工程项目采用直接发包方式，6 月1 日甲建设单位表示同意接受乙施工单位的最终报价，交由乙施工单位施工。乙施工单位随即提出双方应签订书面合同，但建设单位对乙的施工能力并不完全放心，遂借口公章已挂失，等重新刻好章后再签。6 月5 日施工单位进场放线并开始搭设脚手架，此后工程进展顺利，9 月15 日工程竣工，9 月30 日双方补签了施工合同。则双方的施工合同自（ ）起成立。

A、6 月1 日 B、6 月5 日 C、9 月15 日 D、9 月30 日

参考答案：B

当事人在合同履行过程中订有数份合同，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。

352 (2009)某建筑公司以欺骗手段超越资质等级承揽某工程施工项目，开工在即，建设单位得知真相，遂主张合同无效，要求建筑公司承担（ ）。

A.违约责任 B.侵权责任 C.缔约过失责任 D.行政责任

参考答案：C

缔约过失责任，是指一方因违背诚实信用原则所要求的义务而致使合同不成立，或者虽已成立但被确认无效或被撤销时，造成确信该合同有效成立的当事人信赖利益损失，而依法应承担的民事责任。这种责任主要表现为赔偿责任，其一般发生在订立合同阶段。这是违约责任与缔约过失责任的显著区别。构成缔约过失责任应具备如下条件：1、该责任发生在订立合同的过程中 只有合同尚未生效，或者虽已生效但被确认无效或被撤销时，才可能发生缔约过失责任。合同是否有效存在，是判定是否存在缔约过失责任的关键。2、当事人违反了诚实信用原则所要求的义务 由于合同未成立，因此当事人并不承担合同义务。但是，在订约阶段，依据诚实信用原则，当事人负有保密、诚实等法定义务，这种义务也称先合同义务。若当事人因过错违反此义务，则可能产生缔约过失责任。3、受害方的信赖利益遭受损失 所谓信赖利益损失，指一方实施某种行为（如订约建议）后，另一方对此产生信赖（如相信对方可能与自己立约），并为此发生了费用，后因前者违反城实信用原则导致合同未成立或者无效，该费用未得到补偿而受到的损失。

353 (2005)下面的行为中当事人应当承担缔约过失责任的是（ ）

62

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

A.承包商没有按照合同约定的时间完成工程 B.投标人在开标前撤回标书

C.承包商在投标时借用其他企业的资质，在资格预审时没有通过审查

D.招标人在发出中标通知书后，改变了中标人

参考答案：D

354. 当事人在订立合同过程中有下列情形，给对方造成损失的，应当承担缔约过失责任( )。

A．假借订立合同，恶意进行磋商 B．不当使用商业秘密

C．同时与多个相对人进行协商 D．故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况

E．签订合同后拒绝履行

参考答案：ABD

违反先合同义务是认定缔约过失责任的重要依据，有以下几种情况：1、假借订立合同，恶意进行磋商 恶意磋商是在缺乏订立合同真实意愿情况下，以订立合同为名目与他人磋商。其真实目的可能是破坏对方与第三方订立合同，也可能是贻误竞争对手商机。2、故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况 依诚实信用原则，缔约当事人负有如实告知义务。3、其他违背诚实信用原则的行为 ①违反有效要约或要约邀请，违反初步协议，未尽保护、照顾、通知、保密等附随义务，违反强制缔约义务。②泄露或不正当使用商业秘密 当事人在订立合同过程中知悉的商业秘密，无论合同是否成立，不得泄露或者不正当地使用。泄露或者不正当地使用该商业秘密给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。

355.关于缔约过失责任与违约责任的区别，下列表述错误的是( )。

A．因一方恶意磋商，导致合同不成立，另一方可主张双倍返还定金

B．违约责任的承担不以违约人主观上有过错为前提

C．缔约过失责任必须是由缔约人一方主观上有过错造成的

D．缔约过失责任发生在合同订立过程，而违约责任发生在合同履行过程

参考答案：A

总结几个要点：

一、掌握：无效合同的5 种情况都是因为欠缺要件（3），可撤消合同的4 种情形都是因为欠缺要件（2），而效力待定合同的3 种情形是因为欠缺要件（1）。

二、可撤消合同与效力待定合同有极大区别。可撤消合同能否撤消要通过诉讼或仲裁途径最终裁定；效力待定合同最终有效还是无效取决于合同外的有权人是追认还是拒绝。

三、尤其注意：限制/无民事行为能力人订立的合同、无权代理合同、无权处分合同并不全是效力待定的，里面有几种类型是有效的。例如：儿童购买雪糕一只，其父母对该买卖合同并无拒绝权。

四、还要注意：无权代理中，无权代理人与第三人恶意串通，损害被代理人利益的，符合无效合同的第（2）种情形。这也不属于效力待定。

五、只要合同无效，合同被撤消，我们就说双方之间没有合同依据。之前任一方从对方取得的财物或其他利益，均构成不当得利。应予返还。

356（2007）甲施工单位与乙水泥公司签订一份水泥采购合同，甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章。则该合同成立的时间为（ ）

A、甲、乙达成合意时 B、甲签字、盖章时 C、乙收到合同书时 D、乙签字、盖章时 参考答案：D

合同成立是指当事人完成了签订合同过程，并就合同内容协商一致。合同成立不同于合同生效。合同生效是法律认可合同效力，强调合同内容合法性。因此，合同成立体现了当事人的意志，而合同生效体现国家意志。合同成立是合同生效的前提条件，如果合同不成立，是不可能生效的。但是合同成立也并不意味着合同就生效了。当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。各方当事人签字或者盖章的时间不在同一时间的，最后一方签字或者盖章时合同成立。当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书。签订确认书时合同成立。此时，确认书具有最终正式承诺的意义。

357．招标人于4 月30 日向投标人甲发出中标通知书。双方于5 月10 日签订书面施工合同，

63

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

并于5 月15 日在有关主管部门办理合同备案。该工程于5 月25 日开工。则该施工合同成立的时间是( )。

A．4 月30 日 B．5 月10 日 C．5 月15 日 D．5 月25 日

参考答案：B

358.下列关于合同成立的时间，说法错误的是( )。

A．承诺生效时，合同成立

B．当事人采用合同书形式订立合同的，自双方签字或盖章时合同成立

C．法律、行政法规规定或当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行全部义务，对方接受的，合同成立

D．当事人采用数据电文形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书，签订确认书时合同成立

参考答案：C

359（2007）甲水泥厂因无力支付建厂赊购钢材的贷款，遂向乙钢材厂提供了一批水泥用来抵帐。后乙将该批水泥出售给丙施工单位，则关于该水泥买卖合同的效力，下列说法正确的是（ ）

A、有效 B、因乙超越经营范围而无效

C、因乙超越经营范围而效力待定 D、因乙超越经营范围而可撤消

参考答案：A

合同的生效要件有：1、订立合同的当事人必须具有相应的民事权利能力和民事行为能力 经营范围是衡量法人权利能力与行为能力的重要标准。当事人超越经营范围订立合同，人民法院不因此认定合同无效。但违反国家限制经营、特许经营以及法律、行政法规禁止经营规定的除外。2、意思表示真实 是指表意人的表示行为真实反映其内心的效果意思，即表示行为应当与效果意思相一致。3、不违反法律、行政法规的强制性规定，不损害社会公共利益 有效合同不仅不得违反法律、行政法规的强制性规定，而且不得损害社会公共利益。4、具备法律所要求的形式 这里的形式包括两层意思：订立合同的程序与合同的表现形式。这两方面都必须要符合法律的规定，否则不能当然发生法律效力。依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。如果符合此规定的合同没有进行登记、备案，则合同不能当然发生法律效力。

360.施工单位与建设单位约定垫资承包某办公楼工程，在基础施工完成后，施工单位无力继续垫资，遂中止施工并向法院起诉，以垫资承包违反国家规定为由请求变更为按形象进度付款。本案说法正确的是（ ）

A、法院应当宣告该垫资承包条款无效 B、法院可以显失公平为由裁决撤消该垫资承包条款

C、法院可以显失公平为由裁决变更该垫资承包条款

D、施工单位应当继续履行该垫资承包条款，并承担违约责任

参考答案：D

361. 如果施工合同违反法律、行政法规的强制性规定，致使合同无效，则（ ）。

A.合同自订立时起就不具有法律效力 B.当事人不能通过同意或追认使其生效

C.在诉讼中，法院可以主动审查决定该合同无效 D.合同全部条款无效

E.合同中独立存在的解决争议条款有效

参考答案：ABCE

无效合同，是指合同虽然已经成立，但因不符合法律要求的要件而不予承认和保护的合同。无效合同具有以下特征：1、合同自始无效 无效合同自订立时起就不具有法律效力，而不是从合同无效原因发现之日或合同无效确认之日起，合同才失去效力。2、合同绝对无效 合同自订立时起就无效，当事人不能通过同意或追认使其生效。3、合同当然无效 无论当事人是否知道其无效情况，无论当事人是否提出主张无效，法院或仲裁机构可以主动审查决定该合同无效。4、合同无效，可能是全部无效，也可能是部分无效 如果合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。5、合同无效不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。

362（2008） 甲受到欺诈的情况下与乙订立了合同，后经甲向人民法院申请，撤消了该合同，

64

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

则该合同自（ ）起不发生法律效力

A 人民法院决定撤消之日 B 合同订立时 C 人民法院受理请求之日 D 权利人知道可撤消事由之日

参考答案：B

363. 以下（ ）应认定为无效合同。

A. 某一级资质总承包企业超越资质等级承揽了某大型汽配厂项目，但竣工前已晋升为特级总承包资质

B. 某一级总承包资质企业未经招标，承揽了某大型水利项目

C. 某二级安装资质企业中标承揽了某机电安装项目，随后转包给另一一级总承包资质企业

D. 某二级劳务分包企业超越经营范围，将工地现场的废渣、废料出售给废品收购站

E．某一级装修企业与建设单位约定垫资承包某办公楼外墙装修

参考答案：BC

无效合同的原因：1、一方以欺诈手段订立合同，损害国家利益；2、一方以胁迫手段订立合同，损害国家利益；3、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同；4、以合法形式掩盖非法目的；5、损害社会公共利益；6、违反法律、行政法规的强制性规定 合同无效，应当以全国人大及其常委会制定的法律和国务院制定的行政法规为依据，不得以地方性法规、行政规章为依据。同时，必须是违反了法律、行政法规的强制性规范才导致合同无效，违反其中任意性规范并不导致合同无效。

364（2010）根据合同中的规定，建筑施工合同中约定出现因( )时免除自己责任的条款，该免责条款无效。

A.合同履行结果只有对方受益 B.不可抗力造成对方财产损失

C.履行合同造成对方人身伤害 D. 对方不履行合同义务造成损失

E. 故意或重大过失造成对方财产损失

参考答案：CE

合同中的下列免责条款无效：1、造成对方人身伤害的 生命健康权是不可转让、不可放弃的权利，因此不允许当事人以免责条款的方式事先约定免除这种责任。2、因故意或者重大过失造成对方财产损失的 财产权是一种重要的民事权利，不允许当事人预先约定免除一方故意或重大过失而给对方造成损失。

365. 某施工合同经仲裁被确认无效，但竣工验收合格，则相应的法律后果有（ ）

A 参照合同约定支付工程款 B 支付违约金

C 双倍返还定金 D 没收违法建筑物

参考答案：A

366．因日本核辐射事件引起的中国“谣盐”风波中，武汉市民郭先生花2.7 万元购入总计6.5 吨食盐，被称为“抢盐帝”。国家调控后，盐价回落到每袋0.65 元。关于本案，说法错误的是（ ）

A、因重大误解，可以要求变更或撤消合同 B、因显失公平，可以要求变更或撤消合同

C、因乘人之危，可以要求变更或撤消合同 D、因不可抗力不能实现合同目的，可以要求解除合同

E、没有法律根据，不能要求变更、撤消或解除合同

参考答案：ABCD

合同的变更、撤销，是指因意思表示不真实，法律允许撤销权人通过行使撤销权，使已经生效的合同效力归于消灭或使合同内容变更。无效合同是自始无效、当然无效，即从订立起就是无效，且不必取决于当事人是否主张无效。但是，可变更、可撤销合同在被撤销之前存在效力，尤其是对无撤销权的一方具有完全拘束力；而且，其效力取决于撤销权人是否向法院或者仲裁机构主张行使撤销权以及是否被支持。导致合同变更与撤销的原因：

（一）重大误解 是指合同当事人因自己过错（如误认或者不知情等）对合同的内容发生错误认识而订立了合同并造成了重大损失的情形。重大误解的构成条件有：1．表意人因为误解作出了意思表示；2．表意人的误解是重大的；只有因“重大”误解订立的合同才是可撤销的。当行为人因为对行为的性质、对方当事人、标的物的品种、质量、规格和数量等的错误认识，使行为的

65

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

后果与自己的意思相悖，并造成较大损失的，可以认定为重大误解。3．误解是由表意人自己的过失造成的；4．误解不应是表意人故意发生的。

（二）显失公平 是指一方当事人利用优势或利用对方没有经验，致使双方的权利、义务明显不对等，使对方遭受重大不利，而自己获得不平衡的重大利益。其构成要件为：1．合同在订立时就显失公平；2．合同的内容在客观上利益严重失衡；3．受有过高利益的当事人在主观上具有利用对方的故意。

（三）因欺诈、胁迫而订立的合同 因欺诈、胁迫而订立的合同应区分为两类：一类是欺诈、胁迫的手段订立合同而损害国家利益的，应作为无效合同对待；另一类是以欺诈、胁迫的手段订立合同但未损害国家利益的，应作为可撤销合同处理，即被欺诈人、被胁迫人有权将合同撤销。

（四）乘人之危而订立的合同未损害国家利益

367. 建设单位与施工单位于2009 年1 月签订某项目装饰工程施工合同，建设单位由于对面积计算规则发生重大误解，在2010 年3 月竣工结算时，才发现该项目的实际装修面积是2500m2，而不是3000m2。则建设单位（ ）

A、只能按3000m2 履行合同 B、应按效力待定处理该合同

C、可以要求变更为按2500m2 履行合同 D、可以要求撤消该合同

E、可以要求确认该合同无效

参考答案：CD

任何一方当事人认为合同是由重大误解订立的或者显失公平订立的，都可以向法院提出变更或撤销的请求。而以欺诈、胁迫或者乘人之危订立合同的，请求变更、撤销权只有受损害方才能行使。对于可变更、可撤销合同，撤销权人可以申请法院或者仲裁机构撤销合同，也可以申请法院或者仲裁机构变更合同，当然，还可以不行使撤销权，继续认可该合同效力。如果撤销权人请求变更的，法院或者仲裁机构不得撤销。当事人请求撤销的，人民法院可以变更。对于重大误解或者显失公平的民事行为，当事人请求变更的，人民法院应当予以变更。当事人请求撤销的，人民法院可以酌情予以变更或者撤销。

有下列情形之一的，撤销权消灭：1．具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权；2．具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。在可变更、可撤销合同被撤销之前，该合同具有效力。在被撤销之后，该合同即不具有效力，且将溯及既往，即自合同成立之始起就不具有效力，当事人不受该合同约束，不得基于该合同主张认可权利或承担任何义务。可变更、可撤销合同被撤销后，其法律后果与无效合同后果相同。

368（2006） 在投标形势竞争激烈的情况下，承包人与发包人签订了将风险不合理转嫁给承包人的合同。该合同已履行完毕，承包人对此约定未提出异议，则该合同( )。

A. 属于有效合同 B. 法院应主动介入判定为无效合同

C. 仲裁机构应主动介入裁定为可撤销合同 D. 属于效力待定合同

参考答案：A

369 (2009).根据《合同法》规定，对效力待定合同的理解正确的是（ ）。

A.在相对人催告后一个月内，当事人之法定代理人未作表示，合同即可生效

B.效力待定合同的善意相对人有撤销的权利，撤销期限自行为作出之日起一年

C.表见代理实质上属于无权代理，却产生有效代理的后果

D.超越代理权签订的合同，若未经被代理人追认，则必定属于效力待定合同

参考答案：C

效力待定合同，是指合同成立之后，是否具有效力还未确定，有待于其他行为或者事实使之确定的合同。效力待定合同不同于无效合同。二者主要区别在于：无效合同具有违法性，其不具有效力是自始确定的，不会因其他行为而产生法律效力，效力待定合同并无违法性，只是效力尚不确定，法律并不强行干预，而将选择合同效力的权利赋予相关当事人或者真正权利人。效力待定合同不同于可撤销合同。二者主要区别在于：可撤销合同在未被撤销前是有效的，效力待定合同是欠缺某种生效要件，是否有效未确定。可撤销合同只能通过法院或者仲裁机构进行撤销，效力待定合同不必通过法院或者仲裁机构，而是通过私人之间的行为（诸如追认、催告）或者一定事

66

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

实来确定合同效力。

370（2009）关于表见代理的错误说法是（ ）。

A、表见代理的行为人没有代理权 B、表见代理是无效代理

C、表见代理在本质上属于无权代理 D、善意相对人有理由相信行为人有代理权

参考答案：B

表见代理是指行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。表见代理无须被代理人追认，产生代理效力，即由被代理人对第三人承担授权责任。因表见代理订立的合同如无其他导致合同无效的原因，该合同有效。

371（2010）某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该批模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为（ ）合同。

A．可变更、可撤销 B．有效 C．无效 D．效力待定

参考答案：B

372.施工单位甲将其工地上的废渣、废料卖给乙废品收购站。回答（1）-（4）题。

（1）若施工单位没有销售废品业务许可，则此合同（ ）。

A．有效 B.无效 C. 效力待定 D.可撤消

参考答案：A

（2）若工地上的废渣废料归建设单位所有，则此合同属于（ ）

A．有效 B.无效 C. 效力待定 D.可撤消

参考答案： C

（3）若工地上的废渣、废料归施工单位所有，但废品收购站对部分废料的性能发生重大误解。则此合同属于（ ）

A．有效 B.无效 C. 效力待定 D.可撤消

参考答案：D

（4）若上述合同系施工单位项目负责人李某越权订立，则该合同在（ ）的情况下无效。

A．施工单位拒绝 B. 李某事后撤消 C. 乙单位明知李某越权 D. 经过法院宣告 参考答案：C

373．某设备采购合同中约定：甲公司向乙公司订购5 台设备，由于乙公司的库存只有3台，约定剩余2 台设备由丙公司交付给甲公司，但丙公司一直未向甲公司交付设备。则该合同中应由

( )承担违约责任。

A．乙向丙 B．乙向甲 C．丙向甲 D．丙向乙

参考答案：B

合同履行的主体包括完成履行的一方（履行人）和接受履行的一方（履行受领人）。完成履行的一方首先是债务人，也包括债务人的代理人。但是法律规定、当事人约定或者性质上必须由债务人本人亲自履行者除外。另外，当事人约定的债务人之外第三人也可为履行人。但是，约定代为履行债务的第三人的不履行责任却要由原债务人承担。第三人不履行债务或者履行债务不符合约定，债务人应当向债权人承担违约责任。

接受履行的一方首先是债权人，由债权人享有给付请求权及受领权。但是，在某些情况下，接受履行者也可以是债权人之外的第三人。如当事人约定由债务人向第三人履行债务。但是，债务人如果没有向约定受偿的第三人履行债务，却要向原合同的债权人承担违约责任。债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定，应当向债权人承担违约责任。

374 (2006)甲建设单位与乙施工单位订立一份建设工程承包合同。合同中约定： "由甲负责供应水泥"。后甲与戊水泥供货商签订水泥供应合同，约定由戊将水泥运至施工现场。该工程由丙监理公司负责监理。乙经甲同意将防水工程分包给丁施工单位。合同履行过程中，由于戊水泥供货商延期供应水泥，给丁造成5000 元的经济损失。丁有权要求( )承担赔偿责任。

A.甲 B.乙 C.丙 D.戊

参考答案：B

67

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

375（2007）甲供应商向同一项目中的乙、丙两家专业分包单位供应同一型号材料，两份供货合同对材料质量标准均未约定。乙主张参照其他企业标准，丙主张执行总承包单位关于该类材料的质量标准，甲提出以降低价格为条件，要求执行行业标准，乙、丙表示同意，则该材料质量标准应达到（ ）

A、国家标准 B、行业标准 C、总承包单位确定的标准 D、其他企业标准

参考答案：B

合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充。达成补充协议的，按照补充协议内容执行；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定：

1、适用于普通商品的具体规定 ①质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。②价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。③履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。④履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。⑤履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行。⑥履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担。

2、适用于政府定价或者政府指导价商品的具体规定 执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。

376. 甲搅拌站是乙施工单位长期合作的供应商，一直以来，都是搅拌站负责运送商品混凝土到指定施工地点。某日，搅拌站按照约定下料后，因订单太多，无法有效组织泵车运送，遂临时通知施工单位自提，施工单位拒绝，造成工期延误。事后，双方都要求对方赔偿损失。本案中，（ ）。

A. 应当由搅拌站负责运送到施工现场 B. 应当由施工单位自提货物，运费由搅拌站承担

C. 应当由施工单位自提货物，运费自行承担 D. 双方违约，均应向对方赔偿损失

参考答案：A

377. 甲、乙公司于2005 年3 月10 日在广交会上签订合同，双方约定在6 月20 日在北京验货和收款，但合同中对价款没有做出明确规定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则应按照（ ）的市场价格履行。

A．2005 年3 月10 日广东 B．2005 年6 月20 日广东

C．2005 年3 月10 日北京 D．2005 年6 月20 日北京

参考答案：C

价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行。

378 （不定项选择）．A 市甲建筑公司向B 市乙建材公司订购了100 吨钢材，约定货款30万元。但双方事先未就提货和付款地点做好约定，后发生纠纷。下列表述中，正确的是( )。

A．付款地点为A 市 B．交货地点为A 市

C．付款地点在B 市 D．交货地点在B 市

参考答案：CD

379 (2008)在施工合同履行的过程中，如果合同内容约定不明确，协议补充和按照交易习惯都不能解决时，下列表述中正确的有( )。

A．质量要求不明确，可按照国家标准、行业标准履行

B．履行地点不明确，给付货款的，在接受货币一方所在地履行

C．履行期限不明确，债务人可以随时履行，但应当给对方必要的准备时间

D．价款不明确的，可按照合同签订地的市场价格履行

E．履行费用负担不明确的，由债权人负担

参考答案：ABC

380.某合同执行政府指导价。签定合同时约定价格为每千克1000 元，每天逾期交货和逾期付

68

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

款违约金均为每千克1 元。供货方按时交货，但买方逾期付款30 天。付款时市场价格为每千克1200 元。则买方应付货款为每千克（ ）元。

A．1000 B．1030 C．1200 D．1230

参考答案：D

381（2006）甲、乙双方签订某特种材料买卖合同，约定乙方应于2006 年3 月1 日前向甲方交付该种材料1000 吨，每吨2800 元。乙方因故于2006 年5 月1 日交货。此时政府调整指导价格为每吨2600 元。甲方遂要求按调低后的价格结算, 乙方拒绝。则关于结算价格的认定，正确的是（ ）。

A.合同生效后对双方具有法律约束力, 应按合同价格结算

B.因合同签订在政府调整价格之前,故应按调整前的价格结算

C.乙方迟延交货,故应按调低后的价格结算

D.乙方迟延交货,只应承担违约责任,但必须按合同约定价格结算

参考答案：C

382.同时履行抗辩权的成立条件不包括( )。

A．合同中约定了先后履行顺序 B．由同一双务合同产生互负的债务

C．当事人另一方未履行债务 D．对方的对待给付是可能履行的义务

参考答案：A

同时履行抗辩权，是指在没有规定履行顺序的双务合同中，当事人一方在当事人另一方未为对等给付以前，有权拒绝先为给付的权利。当事人互负义务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。同时履行抗辩权的成立要件：1．由同一双务合同产生互负的债务 双务合同是产生抗辩权的基础，单务合同中不存在抗辩权的问题。同时，当事人只有通过不履行本合同中的义务来对抗对方在本合同中的不履行，而不能用一个合同中的权利去对抗另一个合同。2．在合同中未约定履行顺序 这正是同时履行的本质。如果约定了履行顺序，其抗辩权就不是同时履行抗辩权。

3．当事人另一方未履行债务 只有一方未履行其义务，另一方才具有行使抗辩权的基本条件。4．对方的对等给付是可能履行的义务 倘若对方所负债务已经没有履行的可能性，即同时履行的目的已不可能实现时，则不发生同时履行抗辩问题，当事人可依照法律规定解除合同。

同时履行抗辩权只能由当事人行使，法院不能依职权主动适用。同时履行抗辩权有阻止对方请求权的效力，没有消灭对方请求权的效力。即在对方没有履行或提出履行前，可以拒绝履行；当对方履行或提出履行时，应当恢复履行。

383(2007) 因工程需要，甲公司与乙公司签订了两台切割机买卖合同，合同约定20xx年9 月5 日前交货，货到后，一周内付款。但在9 月5 日前，乙只交付了一台切割机。基于此种情况，下列说法正确的表述是（ ）。

A．乙在交付一台切割机的同时，可要求甲付全部货款 B．甲、丁双方均享有同时履行抗辩权

C．若乙只交付一台切割机，甲有权拒付一半货款

D．若乙逾期未交货，甲以此为由拒付货款，双方均构成违约，各自承担责任

参考答案：C

384．施工合同约定，承包人自收到发包人30 万元备料款后一周内进场。现发包人未支付备料款，而要求承包人先进场。承包人调查后认为发包人已出现资金周转困难，予以拒绝。本案中，承包人的行为属于（ ）。

A．违约行为 B．同时履行抗辩权 C．先履行抗辩权 D．不安抗辩权

参考答案：C

先履行抗辩权，是指当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行或者履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝先履行一方的履行要求。先履行抗辩权的成立要件：1．双方基于同一双务合同且互负债务 先履行抗辩权存在于双务合同，而非单务合同。先履行抗辩权的双方债务应基于同一合同。2．履行债务有先后顺序 债务履行的顺序可能基于法律规定，也可能基于当事人约定。如果债务没有先后履行顺序，就应适用同时履行抗辩权而非先履行抗辩权。3．有义

69

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

务先履行债务的一方未履行或者履行不符合约定 如果先履行一方已经适当、全面地履行债务，则后履行一方就没有先履行抗辩权，而应当依约履行自身义务，否则可能承担违约责任。

先履行抗辩权在当事人行使时，可采取明示或采取默示。行使先履行抗辩权，在他方未先履行义务前，可拒绝自己履行义务，并不承担违约责任。行使先履行抗辩权没有消除合同的效力，在先履行方适当履行后，先履行抗辩权消灭。

385 (2010)在某建设单位与供应商之间的建筑材料采购合同中约定，工程竣工验收后1 个月内支付材料款，期间，建设单位经营状况严重恶化，供应商遂暂停供应建筑材料，要求先付款，否则终止供货，则供应商的行为属于行使( )

A.同时履行抗辩权 B.先履行抗辩权 C.不安抗辩权 D.先诉抗辩权

参考答案：C

不安抗辩权，是指先履行合同的当事人一方因后履行合同一方当事人欠缺履行债务能力或信用，而拒绝履行合同的权利。不安抗辩权的成立要件：1．双方当事人基于同一双务合同而互负债务 不安抗辩权存在于双务合同，而非单务合同。不安抗辩权的双方债务应基于同一合同。2．债务履行有先后顺序，且由履行顺序在先的当事人行使 如果债务履行没有先后顺序，则只能适用同时履行抗辩权。在履行债务有先后顺序的情况下，先履行一方可能行使不安抗辩权，后履行一方只可能行使先履行抗辩权。3．履行顺序在后的一方履行能力明显下降，有丧失或者可能丧失履行债务能力的情形 应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：(1）经营状况严重恶化；(2）转移财产、抽逃资金以逃避债务；(3）丧失商业信誉；(4）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任。4．履行顺序在后的当事人未提供适当担保 履行顺序在后的当事人履行能力明显下降，可能严重危及履行顺序在先当事人的债权。但是，如果后履行方提供适当担保，则先履行方的债权不会受到损害，所以，就不得行使不安抗辩权。

中止履行的一方，即行使不安抗辩权的一方负有对相对人欠缺信用、欠缺履行能力的举证责任。当事人中止履行的，应当及时通知对方。对方提供适当担保时，应当恢复履行。中止履行后，对方在合理期限内未恢复履行能力并且未提供适当担保的，中止履行的一方可以解除合同。

386. 甲、乙双方在合同中约定甲方货到后乙方付款，甲公司听说乙公司的经营状况不好就中止了发货，后经证实是谣传。甲公司的行为属于( )

A．违约行为 B．属于行使先履行抗辩权 C．属于行使不安抗辩权 D．属于行使同时履行抗辩权

参考答案：A

387 (2011)应当先履行合同义务的一方当事人有确切证据证明对方（ ），有权行使不安抗辩权。

A、经营状况严重恶化 B、法定代表人被追究刑事责任

C、丧失商业信誉 D、企业负有较大债务 E、转移资产以躲避债务

参考答案：ACE

388（2009）甲施工企业与乙起重机厂签订了一份购置起重机的买卖合同，约定4月1日甲付给乙100万元预付款，5月12日由乙向甲交付两辆起重机，但到了4月1日，甲经调查发现乙确已全面停产，经营状况严重恶化，此时甲可以（ ），以维护自己的合法权益。

A、行使同时履行抗辩权 B、终止合同

C、中止履行合同并通知对方 D、请求对方提供适当担保 E、转让合同

参考答案：CD

389. 建设单位与供应商签订了设备供应合同，约定货到付款，争议解决方式为仲裁。但到货后建设单位后悔出价过高，便借口该设备存在设计缺陷，通知供应商暂缓付款，并退还设备要求重新设计制作。

（1）本案中，建设单位行使的是（ ）

A、抵消权 B、先履行抗辩权 C、不安抗辩权 D、法定解除权

参考答案：B

（2）如供应商坚持认为设备质量符合合同约定，不存在设计缺陷。其可以通过（ ）将该设备

70

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

予以提存。

A、仲裁机构 B、鉴定机构 C、公证机构 D、质量监督机构

参考答案：C

390 (2011)甲欠乙50 万元工程款，乙又欠丙20 万元贷款，因乙怠于行使到期债权，又不能还丙的欠款，为此丙起诉甲支付欠款，下列说法正确的是（ ）

A、丙不能以自己名义起诉甲 B、丙起诉甲是在行使代位权

C、丙起诉甲以50 万元为限 D、丙的起诉费用由自己承担

参考答案：B

因债务人怠于行使到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权，但该债权专属于债务人自身的除外。代位权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担。代位权的特征如下：1、代位权针对的是债务人消极行为，即怠于行使对次债务人的债权的消极行为；2、代位权是债权人以自身名义直接向次债务人提出请求，这不同于债权人向债务人提出请求，也不同于债务人向次债务人提出请求。

3、代位权的行使方式必须是在法院提起代位权诉讼，而不能通过诉讼外的其他方式来行使。

债权人提起代位权诉讼，应当符合下列条件：1、债权人对债务人的债权合法 债权人与债务人之间的债权债务关系必须合法存在，否则代位权就失去其存在的基础。因此，如果合同未成立、合同被宣告无效或者合同被撤销，或者合同关系已经被解除，则不存在行使代位权的可能。2、债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害 债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害的，是指债务人不履行其对债权人的到期债务，又不以诉讼方式或者仲裁方式向其债务人主张其享有的具有金钱给付内容的到期债权，致使债权人的到期债权未能实现。3、债务人的债权已到期 债务人的债权已到期是债务人可以对次债务人行使债权的条件，而债权人的代位权是代位行使本属于债务人的债权，因此，债务人债权已到期也是债权人行使代位权的条件。4、债务人的债权不是专属于债务人自身的债权 债权人可以代位行使的权利必须不是专属于债务人的权利。基于扶养关系、抚养关系、赡养关系、继承关系产生的给付请求权和劳动报酬、退休金、养老金、抚恤金、安置费、人寿保险、人身伤害赔偿请求权等权利就是专属债务人自身的债权。

债权人行使代位权的，必须以自己的名义提起诉讼，因此，代位权诉讼的原告只能是债权人。代位权必须通过诉讼程序行使。代位权的行使范围以债权人的债权为限，其含义包括如下两方面：

1．债权人行使代位权，只能以自身的债权为基础，而不应以债务人的其他债权人的债权为基础。

2．债权人代位行使的债权数额应当与其对债务人享有的债权数额为上限。即债务人所享有的债权超过了债权人所享有的债权，债权人不得就超过的部分行使代位权。在债务链中，如果原债务人的债务人向原债务人履行债务，原债务人拒绝受领时，则债权人有权代原债务人受领。但在接受之后，应当将该财产交给原债务人，而不能直接独占财产。然后，再由原债务人向债权人履行其债务。如原债务人不主动履行债务时，债权人可请求强制履行受偿。

391. 工程竣工结算后，建设单位甲拖欠总包单位乙工程款100 万元，乙拖欠劳务分包丙工程款50 万元。甲提出以二期工程继续发包给乙为条件，不再支付剩余工程款，乙同意，则丙可以（ ）

A 通过法院行使代位权 B 通过仲裁行使代位权 C 通过法院行使撤消权 D 通过仲裁行使撤消权

参考答案：C

因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行为。撤销权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使撤销权的必要费用，由债务人负担。撤销权的成立要件：1、债务人实施了处分财产的行为 可能导致债权人行使撤销权的债务人行为包括如下三种情形：①债务人放弃到期债权；②债务人无偿转让财产；③债务人以明显不合理的低价转让财产。2债务人处分财产的行为发生在债权人的债权成立之后 如果债务人处分财产的行为发生在债权人债权成立之前，债务人的行为不发生危及债权的可能性。3、债权人处分财产的行为已经发生效力 债权人的撤销权建立在债务人处分财产的行为已经生效的基础上。如果债务人的行为没有成立和生效，或者就是无效行为，就不必由债权人行使撤销权。4、债务人处分财产的行为侵害债权人债权 只有当债务人处分

71

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

财产的行为已经或者将要严重侵害债权人的债权时，债权人才能行使撤销权。一般认为，当债务人实施处分财产后，其资产已经不足以向债权人清偿债务，就可以认定为其行为有害于债权人的债权。

392 (2011)下列情形中，债权人不能行使法定撤销权的是（ ）。

A、受让人明知债务人以不合理的低价转让财产 B、债务人放弃到期的债权

C、债务人将巨额财产赠予他人 D、债务人出售其全部财产

参考答案：D

393 (2010)．2008 年4 月1 日，甲公司将其厂房无偿转让给乙公司，导致甲公司的债权人丙公司无法实现债权，丙公司于2009 年1 月1 日才得知该情况，则丙公司撤销权的截止日期为（ ）。

A．2011 年1 月1 日 B．2010 年1 月1 日 C．2010 年4 月1 日 D．2009 年4 月1 日

参考答案：B

债权人行使撤销权的，撤销权诉讼的原告只能是债权人。债权人行使撤销权必须通过向法院起诉的方式进行，并由法院作出撤销判决才能发生撤销的效果。若撤销权实现，即撤销了债务人与第三人之间的民事行为。撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使。自债务人的行为发生之日起五年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。撤销权的行使范围以债权人的债权为限。其含义包括如下几点：①债权人行使撤销权，只能以自身的债权为基础，而不能以债务人的其他债权人的债权为保全对象；②债权人在行使撤销权时，其请求撤销的数额应当与其债权数额相一致，但不要求完全相等（也不可能做到完全相等），而应当是大致相当。

394. 2007 年3 月1 日建设单位甲公司与承包单位乙钢结构公司订立钢结构施工合同。2007 年6 月1 日，因为图纸变更导致用钢量大大增加。2007 年10 月1 日纲结构完工，双方办理竣工结算。钢结构公司提出，由于2007 年6、7 月份期间，钢材价格发生大幅上涨，该阶段实际用钢量远远超出原合同约定，请求建设单位对该部分损失予以合理补偿，对超出的用钢量单价按6 月份实际价格调整。双方发生争议，施工单位12 月1 日起诉到法院。则双方应按（ ）价格结算。

A2007 年3 月1 日 B2007 年6 月1 日 C2007 年10 月1 日 D2007 年12 月1 日 参考答案：A

395. 施工合同履行过程中，合同一方当事人提出变更合同要求。在双方就变更内容协商期间，合同应（ ）履行。

A．中止 B．终止 C．继续 D．对要求变更的部分中止

参考答案：C

合同变更分为约定变更和法定变更。①约定变更 当事人经过协商达成一致意见，可以变更合同。②法定变更 法律也规定了在特定条件下，当事人可以不必经过协商而变更合同。在承运人将货物交付收货人之前，托运人可以要求承运人中止运输、返还货物、变更到达地或者将货物交给其他收货人，但应当赔偿承运人因此受到的损失。

合同变更的条件与程序：①合同关系已经存在 合同变更是针对已经存在的合同，无合同关系就无从变更。合同无效、合同被撤销，视为无合同关系，也不存在合同变更的可能。②合同内容主要变更 合同内容变更可能涉及合同标的变更、数量、质量、价款或者酬金、期限、地点、计价方式等等。合同生效后，当事人不得因其主体名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而主请求合同变更。③经合同当事人协商一致，或者法院判决、仲裁庭裁决，或者援引法律直接规定。④符合法律、行政法规要求的方式 如果法律、行政法规对合同变更方式有要求，则应遵守这种要求。《合同法》第77条同时规定：“法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。”

合同变更的效力 合同的变更效力仅及于发生变更的部分，已经发生变更的部分以变更后的为准；已经履行的部分不因合同变更而失去法律依据；未变更部分继续原有的效力。同时，合同变更不影响当事人要求赔偿损失的权利，例如，合同因欺诈而被法院或者仲裁庭变更，在被欺诈人遭受损失的情况下，合同变更后继续履行，但不影响被欺诈人要求欺诈人赔偿的权利。

396 (2007)甲向乙借款5 万元，同时丙又欠甲5 万元，如果由丙向乙直接偿还，下列作法错误的是（ ）。

A、甲、乙协商一致，再通知丙 B、甲、丙协商一致，再通知乙

72

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

C、甲、丙达成协议并得到乙同意 D、甲、乙、丙三方达成协议

参考答案：B

导致合同权利义务转让的事由：1．依法律规定而产生权利转让 遗产包括被继承人的合同权利，该权利可以依法转让给继承人；继承遗产的继承人应当清偿被继承人的税款和债务。2．依法律行为而发生转让 合同原债权人、债务人与第三人（受让人）就合同权利转让或者义务承担达成一致。

397（2010）根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是( )。

A. 甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位

B. 甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，没有通知乙单位

C. 甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业

D. 甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司

E. 甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位

参考答案：ABD

债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但有下列情形之一的除外：①根据合同性质不得转让；②按照当事人约定不得转让；③依照法律规定不得转让。债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外。

398（2008）施工单位甲向水泥厂乙购买水泥，乙因生产能力所限无法按时供货，便将该笔业务部分转让给另一厂家丙，约定届时一起向甲供货和收款，并将此事通知了甲，但甲未置可否。最终，因丙提供的水泥质量不符合要求，造成质量事故。则（ ）。

A．甲有权追究乙、丙的连带责任 B．甲有权要求乙继续履行合同，但只能要求丙赔偿损失

C．甲只能要求乙继续履行合同，并赔偿损失 D．甲只能要求丙继续履行合同，并赔偿损失 参考答案：C

399. 某施工单位与丙企业订立合同后，分立为甲、乙两个施工单位，但未将此情况告知道丙，则丙有权要求（ ）。

A 甲、乙对合同承担连带责任 B 解除合同 C 撤消合同 D 原施工单位上级主管部门承担责任

参考答案：A

债务转移的条件：1．被转移的债务有效存在。2．被转移的债务应具有可转移性。如下合同不具有可转移性：①某些合同债务与债务人的人身有密切联系，如以特别人身信任为基础的合同（例如委托监理合同）；②当事人特别约定合同债务不得转移；③法律强制性规范规定不得转让债务，如建设工程施工合同中主体结构不得分包。3．须经债权人同意。债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。债权人同意是债务转移的重要生效条件。

当事人订立合同后合并的，由合并后的法人或者其他组织行使合同权利，履行合同义务。当事人订立合同后分立的，除债权人和债务人另有约定的以外，由分立的法人或者其他组织对合同的权利和义务享有连带债权，承担连带使务。企业合并或者分立，原企业的合同权利义务将全部转移给新企业，这属于法定的权利义务概括转移，因此，不需要取得合同相对人的同意。

400．某施工合同因发生不可抗力而解除，则合同解除后，其中的（ ）条款仍对合同双方不再具有约束力。

A 清理 B 结算 C 担保 D 争议解决

参考答案：C

合同权利义务的终止，不影响合同中结算、清理条款和独立存在的解决争议方法的条款（如仲裁条款）的效力。

401（2007）下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人一方可以依法解除合同（ ）

A、发生泥石流将拟建工厂选址覆盖

B、由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行

C、建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保

73

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

D、施工单位施工组织不力，导致工程工期延误，使该项目已无投产价值

E、施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员

参考答案：ABD

402（2006）甲施工单位与乙工厂签订了某建筑设备的买卖合同，约定乙应于11 月1日前交付设备，但未按时交付。于是甲发电报告知乙必须于12 月1 日前交付，否则解除合同。12 月2 日，在未收到设备的情况下，甲单位将解除合同的通知以挂号信方式寄给了乙厂。12 月10 日，乙厂收发室签收，但由于乙厂厂长出差直到12 月15 日归来才看到该通知。对此，乙厂厂长并无异议。那么该买卖合同解除的时间是( )。

A.12 月1 日 B.12 月2 日 C.12 月10 日 D.12 月15 日

参考答案：C

当事人一方依照规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。解除人和相对人均有权请求法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。

403．《合同法》规定，解除合同表述正确的有（ ）。

A. 当事人必须全部履行各自义务后才能解除合同

B. 当事人协商一致可以解除合同

C. 因不可抗力致使不能实现合同目的，一方可以解除合同

D．一方当事人对解除合同有异议，可以按约定的解决争议的方式处理

E. 合同解除后，当事人均不再要求对方承担任何责任

参考答案：BCD

合同解除的法律后果：1．尚未履行的债务，终止履行。合同解除后，发生合同效力消灭的效果，因此，尚未履行的义务也随合同效力消灭而丧失履行的基础。2．已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。

404 (2009)当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在合同对违约责任没有具体约定的情况下，违约方应当承担的法定违约责任有( )

A.继续履行 B.采取补救措施 C.赔偿损失 D.支付违约金 E.定金

参考答案：ABC

违约责任的承担方式主要有三种，即继续履行、采取补救措施和赔偿损失。但是，在承担违约责任的过程中也会存在各种特殊的情形，例如，当事人既约定了违约金又约定了定金的情形、当事人的违约是由于第三人的原因引起的情形等。违约责任在一定条件下可以被免除。这些条件可以是约定的，也可以是法定的。

405 (2010)工程施工合同履行过程中，建设单位迟延支付工程款，则施工单位要求建设单位承担违约责任的方式可以是( )。

A．继续履行合同 B．降低工程质量标准

C．提高合同价款 D．提前支付所有工程款 E．支付逾期利息

参考答案：AE

406. 甲与乙签订房屋买卖合同，将一栋房屋卖给乙。双方同时约定，一方不履行合同应支付购房款35%的违约金；迟延履行合同应支付1000 元/天的违约金。但在交房前适逢房价飚升50%，甲提出房屋不打算卖了，并表示愿意承担违约金。（ ）

A、乙有权要求甲继续履行合同，并支付购房款35%的违约金

B、乙有权要求甲继续履行合同，并支付迟延履行期间1000 元/天的违约金

C、乙有权要求甲继续履行合同，并减少房屋价款

D、乙不能要求甲实际交付该房屋，但可要求甲承担违约责任

参考答案：B

违约责任是财产责任。这种财产责任表现为支付违约金、定金、赔偿损失、继续履行、采取补救措施等。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。1、继续履行 是指在某合同当事人违反合同后，非违约

74

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

方有权要求其依照合同约定继续履行合同，也称强制实际履行。继续履行必须建立在能够并应该实际履行的基础上。当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行，但有下列情形之一的除外：①法律上或者事实上不能履行；②债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高；③债权人在合理期限内未要求履行。2、采取补救措施 违约方采取补救措施可以减少非违约方所受的损失。质量不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，或不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。3、赔偿损失 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。

407. 某材料采购合同，双方约定违约金为70 万元。合同履行过程中因供货方的原因导致不能交货，承包人为避免停工待料，只能以高出原采购合同价100 万元的价格采购同样的材料。则供货方应赔偿给承包人（ ）。

A. 30 万元 B. 70 万元 C. 100 万元 D. 170 万

参考答案：C

约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。

408. 某商业项目，2008 年3 月1 日建设单位与施工单位订立施工合同，约定工期罚款3000 元/天，工期3 年。当时同地段类似项目运营收益为1 万元/天。2009 年5 月1 日，建设单位签订预租合同，约定大楼完工后整体租赁予某大型超市运营商，租金2 万元/天，2011 年5 月1 日交房。则如果施工单位工期延误，建设单位可以主张施工单位赔偿的最高额不超过（ ）

A. 3000 元/天 B. 10000 元/天 C. 13000 元/天 D. 20000 元/天

参考答案：B

损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

409（2006）甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付200 吨水泥，货款6 万元，乙向甲支付定金1 万元；如任何一方不履行合同应支付违约金1.5 万元。甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成损失2 万元。乙提出的如下诉讼请求中，不能获得法院支持的是（ ）。

A.要求甲双倍返还定金2 万元 B.要求甲支付违约金2 万元

C.要求甲支付违约金1.5 万元 D.要求甲双倍返还定金2 万元，同时支付违约金1.5 万元

参考答案：D

定金，是合同当事人一方预先支付给对方的款项，其目的在于担保合同债权的实现。定金是债权担保的一种形式，定金之债是从债务，因此，合同当事人对定金的约定是一种从属于被担保债权所依附的合同的从合同。

当事人可以依照约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金，收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。违约金存在于主合同之中，定金存在于从合同之中。它们可能单独存在，也可能同时存在。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。

410 (2011)甲乙材料采购合同约定，违约金4 万元，定金3 万元，由于甲方不履行，给乙造成损失5 万元，则乙可以向主张最多返还（ ）万元

A 8 万 B 6 万 C 11 万 D 7 万

参考答案：A

411. 根据我国《合同法》的规定，在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务被称为( )。

A．先期违约 B．实际违约 C．缔约过失 D．不安抗辩

参考答案：A

先期违约，也叫预期违约，是指当事人一方在合同约定的期限届满之前，明示或默示其将来不

75

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

能履行合同。当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。

412．甲将自有的一台挖掘机租赁给乙，约定租期为3 月1 日至8 月31 日，2 月12 日甲将该挖掘机卖给丙，约定3 月15 日交货，则乙自（ ）起可以要求甲承担违约责任

A 2 月12 日 B 3 月1 日 C 3 月15 日 D 8 月31 日

参考答案：A

413．某装修工程，由于春雨连绵油漆未干，承包单位乙公司迟迟不能交工，在此期间建设单位甲公司也因资金周转困难一再拖延支付工程进度款，双方为此发生纠纷。本案中说法正确的是（ ）。

A. 由于双方违约，甲公司和乙公司应当免除对方的违约责任；

B. 由于双方违约，甲公司和乙公司可以主张违约责任抵消；

C. 由于双方违约，甲公司和乙公司均无权要求对方承担违约责任

D. 由于双方违约，甲公司和乙公司均应向对方承担违约责任

参考答案：D

当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。当事人双方违约，是指当事人双方分别违反了自身的义务。双方违约责任承担的方式是由违约方分别各自承担相应的违约责任，即由违约方向非违约方各自独立地承担自己的违约责任。

414 (2006)甲承包人施工过程中，由于自身管理原因，经监理工程师同意改变了己被批准的施工组织设计，导致同时在现场施工的乙承包人受到损失。按照《合同法》的违约责任原则，乙承包人的损失应（ ）。

A．视为发包人的主观过错，要求发包人赔偿 B. 视为发包人的合同责任，要求发包人赔偿

C. 要求甲承包人与监理公司承担连带责任 D. 只能要求甲承包人赔偿

参考答案：B

当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

415. 甲装修公司的工人在为乙顾客家装修房屋的过程中，不慎弄脏了乙家的地毯，造成地毯污渍无法洗净，其价值受损。乙要求甲公司承担违约责任，甲公司认为：在双方订立的合同中，并未约定装修公司有不得弄污地毯的义务，自己并未违约，当然不应承担责任。以下错误的有（ ）

A．乙有权请求甲公司承担违约责任 B. 乙只能要求甲公司承担侵权责任

C．乙有权请求甲公司同时承担违约责任和侵权责任

D．乙有权请求甲公司承担缔约过失责任 E．乙无权请求甲公司承担任何责任

参考答案：BCDE

416. 某工程施工过程中，由于建设单位负责供应的材料未能按时到场，致使施工单位多名木工窝工，项目经理安排他们去绑扎钢筋和清理场地。

（1）这属于合同履行中被违约方的（ ）。

A. 延伸义务 B. 连带义务 C. 减损义务 D. 新增义务

参考答案：C

（2）此事体现了合同法规定的（ ）

A. 平等原则 B. 自愿原则 C. 公平原则 D. 诚实信用原则

参考答案：D

417 (2004)一方当事人的违约行为导致工程受到5 万元的损失时，对方及时地采取了减损措施，支出的费用为1 万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为7 万元。依据《合同法》的违约责任规定，违约方应承担的赔偿额为（ ）万元。

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

参考答案：D

当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的

76

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

合理费用，由违约方承担。

418．施工中，由于图纸延误造成施工单位机械闲置损失800 元/天，工人窝工损失1200元/天。由于设计单位事先通知将推迟30 天提供设计图纸，因此，项目经理安排这批工人到近郊的另一项目上作业，为此，需每天派车接送这批工人上下班，发生交通费用400 元/天。建设单位应当就此事件向施工单位承担（ ）的损失赔偿。

A. 机械闲置、交通费用共3.6 万元 B. 工人窝工、交通费用共4.8 万元

C. 机械闲置、工人窝工共6 万元 D. 机械闲置、工人窝工、交通费用共7.2 万元

参考答案：A

419 (2007)甲施工单位与乙建材公司订立水泥供货合同，乙建材公司委托丙运输公司将水泥发往甲所在地。由于正值货运旺季，车辆安排不开，丙逾期发货。在运输途中，遇山洪暴发，公路被洪水淹没，导致水泥运至甲时已经延误了15 天。对此损失，应由（ ）最终承担。

A．甲 B．乙 C．丙 D．甲丙

参考答案：C

420．某施工单位通过行贿中标某大型项目，并向项目建设单位提交了某银行出具的工程履约保函。目前工程已经实施过半，经其他投标人投诉，招标主管部门调查认定行贿谋取中标情节属实。则（ ）

A. 施工合同无效，履约保函有效 B. 施工合同无效，履约保函也无效

C. 施工合同有效，履约保函也有效 D. 施工合同与履约保函效力没有相关性

参考答案：B

421．下列关于保证担保的说法，正确的是（ ）。

A.保证合同是要式、单务合同 B.保证方式没有约定的，保证人承担一般保证责任

C.保证人可能是主合同的当事人 D.企业分支机构订立的保证合同一律无效

参考答案：A

保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。保证人与债权人可以就单个主合同分别订立保证合同，也可以协议在最高债权额限度内就一定期间连续发生的借款合同或者某项商品交易合同订立一个保证合同。保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。保证人承担保证责任后，有权向债务人追偿。具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作保证人。下列单位不可以作保证人：1．国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。2．学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人。3．企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。保证的方式分为一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。

422.某银行为建设单位向施工单位提供工程款支付担保，保证合同中没有明确约定保证范围。工程交工后，建设单位拖欠施工单位工程款530 万元，迟延履行利息7 万元，违约金15 万元。施工单位起诉产生的诉讼费用40 万元。则施工单位有权向保证人主张（ ）。

A．530 万元 B．537 万元 C．552 万元 D．592 万元

参考答案：D

423．保证人对债权人可以拒绝承担保证责任的情况是（ ）。

A、保证合同是连带保证，债务人的财产没有执行完毕

B、保证合同是一般保证，债务人的财产没有执行完毕

C、保证合同没有明确采用保证的方式

D、债务人财产经依法强制执行仍不能履行债务

参考答案：B

一般保证是指债权人和保证人约定，首先由债务人清偿债务，当债务人不能清偿债务时，才由保证人代为清偿债务的保证方式。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任。连带责任保证是指

77

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证方式。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。

424 (2009)甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是（ ）。

A、丙的保证方式为一般保证 B、保证期间与买卖合同的诉讼时效相同

C、如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任

D、如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任

参考答案：C

一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。在合同约定的保证期间和前款规定的保证期间，债权人未对债务人提起诉讼或者申请仲裁的，保证人免除保证责任；债权人已提起诉讼或者申请仲裁的，保证期间适用诉讼时效中断的规定。连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起6个月内要求保证人承担保证责任。在合同约定的保证期间和前款规定的保证期间，债权人未要求保证人承担保证责任的，保证人免除保证责任。

保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任。保证合同另有约定的，按照约定。保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任。债权人与债务人协议变更主合同的，应当取得保证人书面同意，未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的，按照约定。

425．甲向乙购买1000 吨水泥，约定6 月1 日到货，甲同时向乙支付定金8 万元，6 月2 日乙发来700 吨货物后无货可交，则甲有权要求乙返还（ ）。

A. 10.4 万元 B. 8 万元 C. 4.8 万元 D. 16 万元

参考答案：C

当事人一方在法律规定的范围内可以向对方给付定金。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行债务的，无权要求返还定金；接受定金的一方不履行债务的，应当双倍返还定金。

426（2009）6 月1 日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100 万元，约定由买方支付定金30 万元。由于资金周转困难，买方于6 月10 日交付了25 万元，卖方予以签收。下列说法正确的是（ ）。

A.买卖合同是主合同，定金合同是从合同 B.买卖合同自6 月1 日成立

C.定金合同自6 月1 日成立 D.若卖方不能交付货物，应返还50 万元

E.若买方放弃购买，仍可以要求卖方返还5 万元

参考答案：ABE

定金合同除具备合同成立的一般条件外，还须具备以下条件才能生效：1、主合同有效 这是由定金合同的从属性决定的。2、发生交付定金的行为 定金合同为实践性合同，如果只有双方当事人的意思表示一致，而没有一方向另一方交付定金的交付行为，定金合同不能生效。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效（但是主合同从合同签订之日起生效）。3、定金的比例符合法律规定 定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20％。

427（2010）以下不属于民事纠纷处理方式的是（ ）

A.当事人自行和解 B.行政复议 C.行政机关调解 D.商事仲裁

参考答案：B

428（2010）民事诉讼是解决建设工程合同纠纷的重要方式，其中不属于民事诉讼参加人的有

( )

A.当事人代表 B.第三人 C.鉴定人 D.法官

参考答案：D

诉讼参与人包括原告、被告、第三人、证人、鉴定人、勘验人等。

78

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

429（2010）下列纠纷、争议中，适用于《仲裁法》调整的是( )

A.财产继承纠纷 B.劳动争议 C.婚姻纠纷 D.工程款纠纷

参考答案：D

《仲裁法》的调整范围仅限于民商事仲裁，即“平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷”仲裁，劳动争议仲裁和农业承包合同纠纷仲裁不受《仲裁法》的调整。此外，下列纠纷不能仲裁：1．婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷；2．依法应当由行政机关处理的行政争议。

430 （2009）下列关于《仲裁法》中规定的仲裁制度的表述正确的是（ ）。

A.仲裁委员会由当事人自主选定 B.仲裁委员会是人民法院的下属事业单位

C.仲裁审理以公开审理为原则 D.对生效的仲裁裁决书可以请求上级仲裁委员会予以撤销

参考答案：A

仲裁的基本特点：1、自愿性 仲裁以双方当事人的自愿为前提，即当事人之间的纠纷是否提交仲裁，交与谁仲裁，仲裁庭如何组成，由谁组成，以及仲裁的审理方式、开庭形式等都是在当事人自愿的基础上，由双方当事人协商确定的。2、专业性 具有一定专业水平和能力的专家担任仲裁员，对当事人之间的纠纷进行裁决是仲裁公正性的重要保障。3、灵活性 仲裁中的许多具体程序都是由当事人协商确定和选择的，因此，与诉讼相比，仲裁程序更加灵活更具弹性。4、保密性 仲裁以不公开审理为原则。有关的仲裁法律和仲裁规则也同时规定了仲裁员及仲裁秘书人员的保密义务。仲裁的保密性较强。5、快捷性 仲裁实行一裁终局制，仲裁裁决一经仲裁庭作出即发生法律效力。这使当事人之间的纠纷能够迅速得以解决。6、经济性 仲裁的经济性主要表现在：时间上的快捷性使得仲裁所需费用相对减少；仲裁无需多审级收费，使得仲裁费往往低于诉讼费；仲裁的自愿性、保密性使当事人之间通常没有激烈的对抗。7、独立性 仲裁机构独立于行政机构，仲裁机构之间也无隶属关系，仲裁庭独立进行仲裁，不受任何机关、社会团体和个人的干涉，不受仲裁机构的干涉，显示出最大的独立性。

431（2010）下列选项中，对调解的理解错误的是( )

A.当事人庭外和解的，可以请求法院制作调解书 B.仲裁调解生效后产生执行力

C.仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解 D.法院在强制执行时不能制作调解书 参考答案：C

和解达成的协议不具有强制执行的效力。但是可以成为原合同的补充部分。当事人不按照和解达成的协议执行，另一方当事人不可以申请强制执行，但是却可以追究其违约责任。当事人申请仲裁后，可以自行和解。达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁。当事人在诉讼中和解的，应由原告申请撤诉，经法院裁定撤诉后结束诉讼。在执行中，双方当事人在自愿协商的基础上，达成的和解协议，产生结束执行程序的效力。如果一方当事人不履行和解协议或者反悔的，对方当事人只可以申请人民法院按照原生效法律文书强制执行。

432 (2009)建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可以强制执行的是（ ）。

A.双方签收的由人民调解委员会制作的调解书 B.双方签收的仲裁调解书

C.人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书 D.双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书

参考答案：B

调解的形式：1．民间调解 即在当事人以外的第三人或组织的主持下，通过相互谅解，使纠纷得到解决的方式。民间调解达成的协议不具有强制约束力。2．行政调解 是指在有关行政机关的主持下，依据相关法律、行政法规、规章及政策，处理纠纷的方式。行政调解达成的协议也不具有强制约束力。3．法院调解 法院调解，是指在人民法院的主持下，在双方当事人自愿的基础上，以制作调解书的形式，从而解决纠纷的方式。调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力。

4．仲裁调解 仲裁庭在作出裁决前进行调解的解决纠纷的方式。当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。仲裁的调解达成协议，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与

79

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

裁决书具有同等法律效力，调解书经当事人签收后即发生法律效力。

433（2009）甲乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔，则下列说法正确的是（ ）。

A、甲公司可以向人民法院申请强制执行 B、人民法院应当根据调解书进行判决

C、人民法院应当认定调解书无效并及时判决 D、人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解

参考答案：A

434（2010）当事人提交给法院的以下材料中，不属于民事诉讼证据的有( )

A.建筑工程法规 B.建筑材料检验报告 C.工程竣工验收现场录像 D.双方往来的电子邮件 E.代理意见

参考答案：AE

435（2009）建设单位与施工单位发生纠纷提起诉讼，（ ）不能作为证人出庭作证。

A 总监理工程师 B 建设单位诉讼代理人

C 施工单位项目经理 D 施工单位工人王某（十七周岁） E 本案司法鉴定人员

参考答案：BE

证人包括单位证人和自然人证人两大类。单位作为证人要出庭作证时，应当由单位的法定代表人、负责人或经其授权的人代表单位作证。证人如果确有困难不能出庭的，经法院许可，可以提交书面证词或者视听资料或者通过视听传输手段作证。与当事人有亲属关系和其他密切关系的人虽然可以作为证人出庭作证，但由于上述关系的特殊性，其证言的证明力一般要小于其他证人的证言。下列几类人不能作为证人：1．不能正确表达意志的人；2．诉讼代理人；3．审判员、陪审员、书记员；4．鉴定人员；5．参与民事诉讼的检察人员。

436（2007）建设单位因施工单位在履行施工合同中存在违约行为对其提起诉讼，并准备申请对工程进行质量鉴定，则鉴定申请应在（ ）提出。

A.开庭审理前 B.法庭辩论前 C.法院判决前 D.举证期限内

参考答案：D

当事人可以向人民法院申请鉴定，也可以由一方当事人自行委托有关部门鉴定。但一方自行委托有关部门作出的鉴定结论，另一方当事人有证据足以反驳并申请重新鉴定的， 人民法院应予准许。当事人申请鉴定的，应当在举证期限内提出，只有在申请重新鉴定，并经人民法院同意时除外。对需要鉴定的事项负有举证责任的当事人，在人民法院指定的期限内无正当理由不提出鉴定申请或者不预缴鉴定费用或者拒不提供相关资料，致使无法通过鉴定结论予以认定的，应当对该事实承担举证不能的后果。

437（2008）施工单位若对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议，申请重新鉴定。法院应予准许的情况包括（ ）

A.鉴定程序严重违法 B.鉴定人员不具备相关的鉴定资格

C.鉴定结论明显依据不足 D.经过质证不能作为证据使用 E.有缺陷的鉴定结论可通过补充鉴定解决

参考答案：ABCD

当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下列情形之一的，人民法院应予准许：1．鉴定程序或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的；2．鉴定程序严重违法的；3．鉴定结论明显依据不足的；4．经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。对于有缺陷的鉴定结论，可以通过补充鉴定、重新质证或者补充质证等方法解决的，不予重新鉴定。

438（2011） 某施工合同约定按固定价结算工程价款。完工后双方无法就调价问题达成一致，施工企业起诉并请求进行造价鉴定。关于该案鉴定的说法，正确的是（ ）

A、鉴定申请应当在庭审结束前提出 B、鉴定报告由造价主管部门出具

C、法院对鉴定请求不予支持 D、鉴定期间计入审限

参考答案：C

80

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

439. 根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，说法正确的是（ ）

A．未经对方当事人同意私自录制其谈话取得的资料，不能作为证据使用

B．与一方当事人有利害关系的证人证言，不能作为证据使用

C．当事人双方没有争议的事实，不需要提供证据证明 D．司法鉴定一旦作出，当事人不能申请重新鉴定

参考答案：C

440．当事人向人民法院申请证据保全，不得迟于( )届满前的7 日。

A. 送达期限 B．答辩期限 C．举证期限 D．上诉期限

参考答案：C

当事人向人民法院申请保全证据的，不得迟于举证期限届满前7日。当事人申请保全证据的，人民法院可以要求其提供相应的担保。在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，当事人可以申请证据保全。当事人申请证据保全的，仲裁委员会应当将当事人的申请提交证据所在地的基层人民法院。人民法院进行证据保全，可以根据具体情况，采用查封、扣押、拍照、录音、录像、复制、鉴定、勘验、制作笔录等方法。人民法院进行证据保全，可以要求当事人或者诉讼代理人到场。

当事人应当在举证期限内向人民法院提交证据材料，当事人在举证期限内不提交的，视为放弃举证权利。对于当事人逾期提交的证据材料，人民法院审理时不组织质证。当事人增加、变更诉讼请求或者提起反诉的，也应当在举证期限届满前提出。当事人在举证期限内提交证据材料确有困难的，应在举证期限内申请延期举证，经人民法院批准，可以适当延长举证期限。

441（2008）仲裁过程中，如果申请人甲申请证据保全，则正确程序是（ ）

A．甲向仲裁机构所在地的基层人民法院提出申请

B．仲裁机构将甲的申请提交证据所在地的基层人民法院

C．仲裁机构将甲的申请提交仲裁机构所在地的基层人民法院

D．仲裁机构采取必要的证据保全措施

参考答案：B

442（2007）人民法院可以根据情况对不同的证据采用不同的保全方法，下列行为不是证据保全方法的是（ ）

A、没收 B、扣押 C、查封 D、勘验

参考答案：A

443 （2010）在民事诉讼中，当事人不需要运用证据加以证明的是( )的事实。

A.请求实体权益 B.免除自己法律责任 C.主张程序违法 D.对方承认

参考答案：D

在民事诉讼中，需要运用证据加以证明的对象包括：(l）当事人主张的实体权益的法律事实，如当事人主张权利产生、变更、消灭的事实。(2）当事人主张的程序法事实。如当事人的资格与行为能力等问题。(3）证据事实。如书证是否客观真实，所反映内容与本案待证事实是否相关。(4）习惯、地方性法规。

444（2009）根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》，当事人无需举证证明的事实有（ ）。

A.太阳自东方升起，西方落下 B.人受重伤后若得不到及时救治，会有生命危险

C.人所共知的某企业偷工减料 D.已被仲裁机构生效的裁决书所确认的事实

E.已被人民法院生效裁判所确认的事实

参考答案：ABDE

对下列事实当事人无需举证证明：(1）众所周知的事实；(2）自然规律及定理；(3）根据法律规定或者已知事实和日常生活经验法则，能推定出的另一事实；(4）已为人民法院发生法律效力的裁判所确认的事实；(5）已为仲裁机构的生效裁决所确认的事实；(6）已为有效公正文书所证明的事实。

445（2008）甲建设单位与乙施工单位签订了一份装饰合同，合同约定由乙负责甲办公楼的装饰工程，并且约定一旦因合同履行发生纠纷，由当地仲裁委员会仲裁。施工过程中，因乙管理不善

81

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

导致工期延误，给甲造成了损失，甲要求乙赔偿，遭到乙拒绝，于是甲提出仲裁申请。针对乙延误工期这一事实，提供证据的责任由（ ）承担。

A．甲 B.乙 C.甲乙双方 D.仲裁庭

参考答案：A

民事诉讼举证责任的分配：

1、一般原则 谁主张相应的事实，谁就应当对该事实加以证明，即“谁主张，谁举证”。在合同纠纷诉讼中，主张合同成立并生效的一方当事人对合同订立和生效的事实承担举证责任。主张合同变更、解除、终止、撤销的一方当事人对引起合同变动的事实承担举证责任。对合同是否履行发生争议的，由负有履行义务的当事人承担举证责任。代理权发生争议的，由主张有代理权的一方当事人承担举证责任。在侵权纠纷诉讼中，主张损害赔偿的权利人应当对损害赔偿请求权产生的事实加以证明，即存在侵害事实、侵害行为与侵害事实之间存在因果关系、行为具有违法性以及行为人存在过错。另一方面，关于免责事由就应由行为人加以证明。如，损害是受害人的故意造成的。在劳动争议纠纷案件中，因用人单位作出开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬、结算劳动者工作年限等决定而发生劳动争议的，由用人单位负举证责任。

2、举证责任的倒置 举证责任倒置，是为了弥补一般原则的不足，针对一些特殊的案件，将按照一般原则本应由己方承担的某些证明责任，改为由对方当事人承担的证明方法。证明责任倒置必须有法律的规定，法官不可以在诉讼中任意将证明责任分配加以倒置。如，因医疗行为引起的侵权诉讼，由医疗机构就医疗行为与损害结果之间不存在因果关系及不存在医疗过错承担举证责任。

446．某建设工程合同纠纷，当事人双方建设单位和施工单位提供了一系列证据，则关于这些证据的证明力，排序有误的是（ ）

A. 质量监督报告>质量评估报告 B. 建设工程规划许可证>施工设计图纸

C. 现场工程照片>现场勘验笔录

D. 质量监督站工作人员甲某证言>总监理工程师乙某证言>项目经理丙某证言

参考答案：C

人民法院及审判人员在对证据的审核认定过程中，人民法院就数个证据对同一事实的证明力，可以依照下列原则认定：1．国家机关、社会团体依职权制作的公文书证的证明力一般大于其他书证；2．物证、档案、鉴定结论、勘验笔录或者经过公证、登记的书证，其证明力一般大于其他书证、视听资料和证人证言；3．证人提供的对与其亲属或者其他密切关系的当事人有利的证言，其证明力一般小于其他证人证言。

447（2009）对民事诉讼的基本特征表述正确的是（ ）。

A.当事人约定诉讼方式解决纠纷的，人民法院才有管辖权 B.除简易程序外均采用合议庭制

C.所有民事案件审理及判决结果均应当向社会公开 D.一个案件须由两级人民法院审理才告终结

参考答案：B

民事诉讼法的基本制度包括：

1、合议制度 合议制度，是指由3人以上单数人员组成合议庭，对民事案件进行集体审理和评议裁判的制度。合议庭评议案件，实行少数服从多数的原则。在民事诉讼过程中，除适用简易程序由审判员一人独任审判以外，均采用合议制度。

2、回避制度 回避制度是指为了保证案件的公正审判而要求与案件有一定利害关系的审判人员或其他有关人员不得参与本案的审理活动或诉讼活动的审判制度。

3、公开审判制度 公开审判制度，是指人民法院审理民事案件，除法律规定的情况外，审判过程及结果应当向社会公开的制度。

4、两审终审制度 两审终审制度是指一个民事案件经过两级法院审理就宜告终结的制度。最高人民法院做出的一审判决、裁定为终审判决、裁定。适用特别程序、督促程序、公示催告程序和企业法人破产还债程序审理的案件，实行一审终审。

448.根据《民事诉讼法》关于特殊地域管辖的规定，因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者( )人民法院管辖。

82

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

A．原告住所地 B．合同履行地 C．合同签订地 D．标的物所在地

参考答案：B

特殊地域管辖，是指以被告住所地、诉讼标的所在地或法律事实所在地为标准确定的管辖。因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。合同的当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。

449. 甲市的建设单位与乙市的施工单位就位于丙市的某污水处理项目订立施工合同，合同在丁市签订，并约定合同发生争议，在丁市起诉。工程完工后，因工程款纠纷施工单位提起诉讼。则关于本案管辖，说法正确的是（ ）

A.施工单位可以在甲市或丙市起诉 B．施工单位只能在丙市起诉

C．施工单位只能在丁市起诉 D．施工单位可以选择在甲、乙、丙、丁市起诉

参考答案：C

450.下列纠纷中，应当由不动产所在地人民法院专属管辖的是( )。

A．房产买卖纠纷 B．装饰材料买卖纠纷

C．工程监理合同纠纷 D．工程施工合同纠纷 E．土地使用权转让纠纷

参考答案：AE

专属管辖，是指法律规定某些特殊类型的案件专门由特定的法院管辖。专属管辖是排他性管辖，排除了诉讼当事人协议选择管辖法院的权利。专属管辖与一般地域管辖和特殊地域的关系是：凡法律规定为专属管辖的诉讼，均适用专属管辖。因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等。建设工程施工合同纠纷不适用专属管辖，而应当适用合同纠纷的地域管辖原则，即由被告住所地或合同履行地人民法院管辖。发包人和承包人也可根据《民事诉讼法》第25条的规定，在发包人住所地、承包人住所地、合同签订地、施工行为地（工程所在地）的范围内，通过协议确定管辖法院。

451. 两个人民法院之间因管辖权发生争议，正确的处理方法是( )。

A．由双方协商解决 B．由最先受理的法院管辖

C．由最先收到起诉状的法院管辖 D．报请双方共同的上级法院指定管辖 E．根据当事人的选择确定

参考答案：AD

有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民法院指定管辖。人民法院之间因管辖权发生争议，由争议双方协商解决，协商解决不了的，报请他们的共同上级人民法院指定管辖。

452（2009）下列关于诉讼管辖的表述正确的是（ ）。

A.第一审重大涉外民事案件应当由中级人民法院管辖

B.建设工程施工合同纠纷应当由不动产所在地人民法院管辖

C.受移送人民法院认为移送的案件不属于本院管辖的，可继续移送有管辖权的人民法院

D.房屋买卖纠纷实行“原告就被告”原则

参考答案：A

1．基层人民法院管辖第一审民事案件，法律另有规定除外。

2．中级人民法院管辖下列第一审民事案件：(1）重大涉外案件；(2）在本辖区有重大影响的案件；(3）最高人民法院确定由中级人民法院管辖的案件。

3．高级人民法院管辖在本辖区有重大影响的第一审民事案件。最高人民法院管辖下列第一审民事案件：(l）在全国有重大影响的案件；(2）认为应当由本院审理的案件。

人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，应当移送有管辖权的人民法院，受移送的人民法院应当受理。受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，应当报请上级人民法院指定管辖，不得再自行移送。

453. 甲地的建设单位与乙地的施工单位在丙地签订了建设工程施工合同，合同规定：若发生争议，向丙地法院起诉。则该诉讼管辖方式为（ ）

A. 一般地域管辖 B. 协议管辖 C.专属管辖 D. 指定管辖

83

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

参考答案：B

454（2010）为保证案件的公正处理，民事诉讼规定了回避制度，下列人员中( )若与审理的案件有利害关系，应当回避。

A.法院的书记员 B.勘验人 C.鉴定人 D.出庭的证人 E.被告方的诉讼代理人 参考答案：ABC

审判人员、书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人有下列情形之一的，必须回避，当事人有权用口头或者书面方式申请回避：1．是本案当事人或者当事人、诉讼代理人的近亲属；2．与本案有利害关系；3．与本案当事人有其他关系，可能影响对案件公正审理的。

当事人提出回避申请，应当说明理由，在案件开始审理时提出。回避事由在案件开始审理后知道的，也可以在法庭辩论终结前提出。院长担任审判长时的回避，由审判委员会决定；审判人员的回避，由院长决定；其他人员的回避，由审判长决定。人民法院对当事人提出的回避申请，应当在申请提出的三日内，以口头或者书面形式作出决定。申请人对决定不服的，可以在接到决定时申请复议一次。复议期间，被申请回避的人员，不停止参与本案的工作。人民法院对复议申请，应当在三日内作出复议决定，并通知复议申请人。

455 (2011)关于民事诉讼回避制度的说法，正确的有（ ）

A、当事人必须在案件开始审理前提出回避申请

B、当事人提出回避申请，可以在法庭辩论终结前提出

C、案件诉讼代理人的近亲属仅担当翻译人员的，无需回避

D、人民法院的回避决定，可以口头或书面形式作出

E、申请回避复议期间，被申请回避的人员不停止参与本案的工作

参考答案：BDE

456（2011）建设单位就专业分包工程存在的施工质量缺陷提起民事诉讼，根据《民事诉讼法》及相关司法解释，建设单位可以将（ ）列为共同被告。

A、招标代理机构 B、总承包企业 C、分包企业 D、实际施工人 E、建设行政主管部门

参考答案：BCD

因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。

457. 非经特别授权，诉讼代理人不得（ ）

A 申请法官回避 B 申请证人出庭 C 申请证据保全 D 申请变更诉讼请求

参考答案：D

委托他人代为诉讼的，必须向人民法院提交由委托人签名或盖章的授权委托书，授权委托书必须记明委托事项和权限。委托权限分为一般授权与特别授权。一般授权，委托代理人仅有程序性的诉讼权利。特别授权可以行使实体性的诉讼权利，即代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉。若授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情形，视为诉讼代理人没有获得特别授权，无权行使实体性诉讼权利。

458（2009）某公司因情况紧急，于3月2日请求人民法院对某港口仓库的一批货物采取诉前保全措施。3月3日，法院同意了财产保全申请，并于当天裁定对该批货物进行了扣押。如果该公司在（ ）前未起诉，法院将解除该财产保全。

A、3月22日 B、3月18日 C、3月13日 D、3月12日

参考答案：B

财产保全诉前财产保全和诉讼财产保全。

1．诉前财产保全 是指在起诉前，人民法院根据利害关系人的申请，对被申请人的有关财产采取的强制措施。采取诉前保全，须符合下列条件：(l）必须是紧急情况，不立即采取财产保全将会使申请人的合法权益受到难以弥补的损害；(2）必须由利害关系人向财产所在地的人民法院提出申请，法院不依职权主动采取财产保全措施；(3）申请人必须提供担保，否则，法院驳回申请 人

84

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

民法院接受申请后，必须在48小时内作出裁定。裁定采取诉前财产保全措施的，应当立即开始执行。当事人不服人民法院财产保全裁定的，可以申请复议一次，复议期间不停止裁定的执行。申请人在人民法院采取保全措施后15日内不起诉的，人民法院应当解除财产保全。

2．诉讼财产保全 是指人民法院在诉讼过程中，为保证将来生效判决的顺利执行，对当事人的财产或争议的标的物采取的强制措施。采取诉讼财产保全，应符合下列条件：(l）可能因当事人一方的行为或者其他原因，使判决不能执行或难以执行的案件；(2）须在诉讼过程中应当事人提出申请，或者必要时法院也可依职权作出。(3）人民法院可以责令申请人提供担保。若情况紧急时，人民法院接受申请后，必须在48小时内作出裁定。

459（2007）某施工单位拖欠王某工资，经劳动仲裁后，王某不服，将施工单位诉至人民法院。在一审人民法院开庭审理的过程中，王某的儿子有病住院急需用钱，则关于本案中先予执行的适用，下列说法中正确的是（ ）

A、人民法院可直接裁定先予执行 B、王某可请求一审人民法院裁定先予执行

C、因尚未审理完毕，当事人不能申请先予执行 D、若王某败诉，不须赔偿由此给施工单位造成的损失

参考答案：B

先予执行，是指人民法院对某些民事案件在作出终局判决前，为了解决权利人的生活或生产经营急需，根据其申请，裁定另一方当事人预先履行一定义务的诉讼措施。人民法院对下列案件，根据当事人的申请，可以书面裁定先予执行：1．追索赡养费、扶养费、抚育费、抚恤金、医疗费用的；2．追索劳动报酬的；3．因情况紧急需要先予执行的。先予执行的适用条件：1．当事人之间权利义务关系明确；2．申请人有实现权利的迫切需要，不先予执行将严重影响申请人的正常生活或生产经营；3．被申请人有履行能力；4．申请人向人民法院提出了申请，人民法院不得依职权适用；5．在诉讼过程中。人民法院应当在受理案件后终审判决前采取。先予执行应当仅限于当事人诉讼请求的范围，并以当事人的生活、生产经营急需为限。先予执行的程序：1．申请 先予执行根据当事人的申请而开始。2．责令提供担保 人民法院应据案件具体情况来决定是否要求申请人提供担保。如果认为有必要让申请人提供担保，可以责令其提供；不提供的，驳回申请。3．裁定 人民法院对当事人先予执行的申请，经审查认为符合法定条件的，应当及时作出先予执行的裁定。裁定经送达当事人，即发生法律效力，当事人不服的，可申请复议一次。人民法院裁定先予执行后，经过审理，判决申请人败诉的，申请人应返还因先予执行所取得的利益。拒不返还的，由法院强制执行，被申请人因先予执行遭受损失的，还应赔偿被申请人的损失。

460、民事诉讼中，紧急情况下，可裁定先予执行的案件不包括( )。

A、追索赡养费的 B、追索医药费的 C、追索劳动报酬的 D、追索违约金的

参考答案：D

461. 当事人申请（ ）的，人民法院应当要求申请人提供担保。

A、诉讼财产保全 B、诉前财产保全 C、先予执行 D、证据保全

参考答案：B

462. 根据我国《民事诉讼法》的规定，在必要时未经当事人申请人民法院可以依职权直接裁定采取的措施是( )。

A．诉讼财产保全 B．诉前财产保全 C．先予执行 D．撤销仲裁裁决

参考答案：A

463. 以下起诉不予受理的是（ ）

A. 原告与本案无直接利害关系 B.无明确的被告

C. 无具体的诉讼请求、事实和理由 D.证据不足 E. 超过诉讼时效

参考答案：ABC

起诉的条件如下：1．原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；2．有明确的被告；3．有具体的诉讼请求、事实和理由；4．属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖的范围。

464、建设单位不服一审法院作出的财产保全的裁定，则它应当至迟在裁定书送达之日起（ ）内向上一级人民法院提起上诉。

85

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

A 10 日 B 15 日 C 20 日 D 30 日

参考答案：A

对判决不服，提起上诉的时间为15天；对裁定不服，提起上诉的期限为10天。只有当双方的上诉期都届满，均未提起上诉的，裁判才发生法律效力。

465、2009 年3 月施工单位终审败诉，2011 年5 月施工单位取得确切证据，足以证明原终审法官存在贪赃枉法行为，则以下说法错误的是（ ）

A、不能申请再审 B、可以在知道之日起3 个月内申请再审

C、可以通过检察院抗诉发动再审 D、可以向上级法院申诉

参考答案：A

当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后二年内提出；二年后据以作出原判决、裁定的法律文书被撤销或者变更，以及发现审判人员在审理该案件时有贪污受贿，彻私舞弊，枉法裁判行为的，自知道或者应当知道之日起三个月内提出。

466.下列解决纠纷的文书中，可以作为执行依据的法律文书是（ ）

A．当事人一方拒签的仲裁调解书 B．双方签收的行政调解书

C．双方在仲裁中达成的和解协议 D．生效的行政征收决定

参考答案：D

执行根据是执行程序发生的基础，没有执行根据，当事人不能向人民法院申请执行，人民法院也不得采取强制措施，执行根据主要有：1．人民法院制作的发生法律效力的民事判决书、裁定书以及生效的调解书等；2．人民法院作出的具有财产给付内容的发生法律效力的刑事判决书、裁定书；3．仲裁机构制作的依法由人民法院执行的仲裁裁决书、生效的仲裁调解书；4．公证机关依法作出的赋予强制执行效力的公证债权文书；5．人民法院作出的先予执行的裁定、执行回转的裁定以及承认并协助执行外国判决、裁定或裁决的裁定；6．我国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定。

467．甲诉乙施工合同纠纷一案经某市一区法院一审终结，判决乙支付工程款及利息。乙不服，以一审判决事实不清为由向该市中级法院提出上诉，二审法院查清事实后依法进行了改判。甲的住所地在该市二区，但在该区没有财产可供执行，而在该市三区存有20 万元的钢材。如果甲不执行二审法院的判决，乙应当向该市（ ）法院申请强制执行。

A．一区 B．中级 C．二区或三区 D．一区或三区

参考答案：D

发生法律效力的民事判决、裁定，以及刑事判决、裁定中的财产部分，由第一审人民法院或者与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院执行。

468. 终审判决要求建筑公司向农民工支付工资合计5 万元，支付日期截止于2009 年8月5 日。但是，届时建筑公司却没有支付，则农民工至迟应在（ ）前申请强制执行。

A.2010 年8 月5 日 B.2010 年2 月5 日 C.2011 年8 月5 日 D.2009 年9 月5 日

参考答案：C

申请强制执行应提交申请强制执行书，并附作为执行根据的法律文书。申请强制执行，还须遵守申请执行期限，申请执行的期间为两年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。这里的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算。法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。

469. 人民法院自收到申请执行书之日起超过（ ）未执行的，申请执行人可以向上一级人民法院再申请执行。

A．3 个月 B．6 个月 C．1 年 D．2 年

参考答案：B

人民法院自收到申请执行书之日起超过六个月未执行的，申请执行人可以向上一级人民法院申请执行。上一级人民法院经审查，可以责令原人民法院在一定期限内执行，也可以决定由本院执行或者指令其他人民法院执行。

86

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

470（2010）当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的，可以向( )人民法院提出书面异议。

A.原审 B.负责执行的 C.原告所在地 D.被告所在地

参考答案：B

当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起15日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正。理由不成立的，裁定驳回。当事人、利害关系人对裁定不服的，可以自裁定送达之日起10日内向上一级人民法院申请复议。

471（2009）某施工单位拒不履行法院生效判决，现查明该单位在银行账户存有一笔款项，则法院可采取的强制执行措施是（ ）。

A、冻结 B、扣留 C、拍卖 D、提存

参考答案：A

472.下列关于仲裁裁决执行的说法中错误的是( )。

A．一方当事人申请执行裁决，另一方当事人申请撤销裁决的，人民法院应终结执行

B．一方当事人不履行义务的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的相关规定向人民法院申请执行

C．撤销裁决的申请被裁定驳回的，人民法院应当恢复执行

D．人民法院裁定撤销裁决的，应当裁定终结执行

参考答案：A

当事人对仲裁协议的效力有异议，一方申请仲裁机构确认协议有效，另一方请求人民法院确认仲裁协议无效，如果仲裁机构先于人民法院接受申请并已作出决定，人民法院不予受理。如果仲裁机构接受申请后尚未作出决定的，人民法院应予受理，同时通知仲裁机构中止仲裁。

473．有效的仲裁协议排除了法院的司法管辖权。这表现在（ ）

A．一方当事人向法院起诉的，法院不予受理

B. 一方当事人向法院起诉未声明有仲裁协议，法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，法院应当驳回起诉

C．仲裁裁决生效后，当事人就同一纠纷向法院起诉的，法院不予受理

D. 仲裁裁决生效后，当事人向法院申请撤消仲裁裁决的，法院不予受理

E. 仲裁裁决生效后，当事人向法院申请强制执行仲裁裁决的，法院不予受理

参考答案：ABC

仲裁裁决从裁决书作出之日起发生法律效力。其效力体现在以下几点：(1）当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁，也不得就此提起诉讼；(2）仲裁机构不得随意变更已经生效的仲裁裁决；(3）其他任何机关或个人均不得变更仲裁裁决；(4）仲裁裁决具有执行力。

474（2007）甲建设单位与乙施工单位签订施工合同，并约定因合同履行产生的纠纷由被告住所地法院管辖。事后，双方另行达成补充协议，又约定合同纠纷由某仲裁委员会裁决。后双方因工程质量引发纠纷，甲向约定的仲裁委员会申请仲裁。如果乙对仲裁协议效力有异议，根据《仲裁法》规定其应当在（ ）前提出。

A．仲裁答辩 B．仲裁庭首次开庭 C．开庭调查 D．仲裁裁决作出

参考答案：B

当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。当事人协议选择国内的仲裁机构仲裁后，一方对仲裁协议的效力有异议请求人民法院裁定的，由该仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖。当事人对仲裁委员会没有约定或者约定不明的，由被告所在地的中级人民法院管辖。

475（2010）当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由( )

A.仲裁委员会决定 B.合同履行地中级人民法院裁定

C.被告所在地中级人民法院裁定 D.仲裁委员会所在地中级人民法院裁定

87

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

参考答案：D

476.关于仲裁的特点，说法错误的是（ ）。

A．没有仲裁协议，仲裁机构不得受理仲裁申请

B．因房产继承纠纷产生的争议，当事人约定的仲裁协议无效

C．当事人对仲裁协议效力有异议，应当在仲裁首次开庭时提出

D．合议仲裁庭，由当事人各选定一名仲裁员，首席仲裁员须由仲裁委员会主任指定

E．合议仲裁庭不能形成一致意见时，应按照首席仲裁员的意见作出裁决

参考答案：CDE

合议仲裁庭仲裁员的产生 当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第三名仲裁员是首席仲裁员。

独任仲裁庭仲裁员的产生 独任仲裁员应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定该独任仲裁员。当事人没有在规定期限内选定的，由仲裁委员会主任指定。

仲裁裁决是由仲裁庭作出的。独任仲裁庭审理的案件由独任仲裁员作出仲裁裁决。合议仲裁庭审理的案件由3名仲裁员集体做出仲裁裁决。当仲裁庭成员不能形成一致意见时，按多数仲裁员的意见作出仲裁裁决；在仲裁庭无法形成多数意见时，按首席仲裁员的意见作出裁决。

477.河北甲建筑公司与山西乙建材公司签订二份材料采购合同，合同约定，“因本合同发生的争议提交华北地区的仲裁委员会进行仲裁”，后来合同履行过程中发生争议，甲公司向北京仲裁委员会申请仲裁，乙公司则向甲公司所在地河北省人民法院提起诉讼，该法院立案受理后，甲公司对该法院管辖提出异议，此时法院应该采取( )。

A．裁定不予受理 B．裁定本院具有管辖权

C．裁定驳回起诉 D．裁定管辖权异议成立，移送有管辖权的仲裁机关受理

参考答案：B

478 (2007 )如果甲、乙双方没有在仲裁规则规定的期限内选定仲裁庭的组成形式，则下列做法正确的是（ ）。

A．仲裁委员会驳回仲裁申请 B．由仲裁委员会主任指定

C．推定选择独任仲裁庭 D．推定选择合议仲裁庭

参考答案：B

479．甲公司与乙公司之间的建设工程合同纠纷，双方在仲裁过程中达成和解协议，此种情况下甲公司不具有下列哪一种权利？

A.请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书 B.撤回仲裁申请

C.对和解协议进行反悔，请求仲裁庭依法作出裁决 D.请求法院执行仲裁过程中达成的和解协议

参考答案：D

和解协议不论是谁做出的都不具有强制执行的效力。调解协议只是仲裁庭和法院做出的才具有强制执行的效力，其他机构做出的不具有强制执行的效力。

当事人申请仲裁后，可以自行和解。当事人达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。如果当事人撤回仲裁申请后反悔的，则可以仍根据原仲裁协议申请仲裁。

仲裁调解，是指在仲裁庭的主持下，仲裁当事人在自愿协商、互谅互让基础上达成协议从而解决纠纷的一种制度。在作出裁决前可以先行调解。当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。调解不成的，应当及时作出裁决。经仲裁庭调解，双方当事人达成协议的，仲裁庭应当制作调解书，经双方当事人签收后即发生法律效力。如果在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。仲裁庭除了可以制作仲裁调解书之外，也可以根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等的法律效力。

480.A 公司与B 公司因某一建筑工程承包合同发生争议，双方约定提交C 仲裁委员会进行仲裁。对此案仲裁庭的审理方式为( )。

A．不能开庭进行审理 B．公开开庭审理

88

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

C．公开开庭审理，但双方当事人要求不公开审理的，由仲裁庭作出决定

D．不公开开庭审理，但双方当事人要求公开审理的，由仲裁庭作出决定

参考答案：D

仲裁审理的方式可以分为开庭审理和书面审理两种。开庭审理是仲裁审理的主要方式。开庭审理不公开进行，当事人协议公开的，可以公开进行，但涉及国家秘密的除外。书面审理是指在双方当事人及其他仲裁参与人不到庭参加审理的情况下，仲裁庭根据当事人提供的仲裁申请书、答辩书以及其他书面材料作出裁决的过程。书面审理是开庭审理的必要补充。

481(2009I)、甲乙双方的合同纠纷于20xx年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解，双方达成了调解协议，7月5日仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7月6日调解书交由双方签收。根据《仲裁法》有关规定，则下列说法正确的是（ ）。

A、该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力 B、该调解书自20xx年7月5日产生法律效力

C、若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁 D、申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请

E、该调解书自20xx年7月6日产生法律效力

参考答案：AE

482．关于仲裁裁决的撤消，以下说法正确的是（ ）

A．法院可以主动撤消违法的仲裁裁决 B．当事人可以向上级仲裁委员会申请撤消仲裁裁决

C．当事人应当在仲裁裁决生效后2年内提出申请

D．当事人申请撤消仲裁裁决应当有法定理由，并有确切证据

参考答案：D

仲裁裁决撤销，是指对符合法定应予撤销情形的仲裁裁决，当事人申请，人民法院裁定撤销仲裁裁决的行为。仲裁裁决作出后，撤销仲裁裁决必须符合下列条件：1．提出撤销仲裁裁决申请的主体必须是仲裁当事人。2．必须向有管辖权的人民法院提出撤销的申请。当事人申请撤销仲裁裁决，必须向仲裁委员会所在地的中级人民法院提出。3．必须在法定的期限内提出撤销申请。当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起6个月内提出。4．必须有证据证明仲裁裁决有法律规定的应予撤销的情形。

483 (2011)当事人可以向仲裁委员会所在地中级人民法院申请撤销裁决的情形有（ ）

A、没有仲裁协议的 B、裁决的事项不属于仲裁协议的范围或仲裁委员会无权仲裁的

C、当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的 D、仲裁庭的组成或仲裁程序违反法定程序的 E、仲裁所依据的证据是伪造的

参考答案：ABDE

法律规定应当撤销仲裁裁决的情形包括：1．没有仲裁协议；2．仲裁的事项不属于仲裁协议约定的范围或者仲裁委员会无权仲裁；3．仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序；4．仲裁裁决所依据的证据是伪造的；5．对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据；6．仲裁员在仲裁该案时有索贿、循私舞弊、枉法裁决的行为。

484 (2009)根据《仲裁法》和《民事诉讼法》规定，对国内仲裁而言，人民法院不予执行仲裁裁决的情形包括（ ）。

A.约定的仲裁协议无效 B.仲裁事项超越法律规定的仲裁范围

C.适用法律确有错误 D.原仲裁机构被撤销 E.申请人死亡

参考答案：ABC

对国内仲裁而言，不予执行仲裁裁决的情形包括：1．当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的，2．裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的；3．仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；4．认定事实的主要证据不足的；5．适用法律确有错误的；6．仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、循私舞弊、枉法裁决行为的。

人民法院经组成合议庭审查核实仲裁裁决，确认有以上情形之一的，应当作出不予执行的裁定，

89

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

并将此裁定送达双方当事人和仲裁委员会。如果人民法院发现仲裁机构做出的调解书确有错误，也应当不执行。仲裁裁决被人民法院依法裁定不予执行的，当事人不能申请人民法院再审。就该纠纷双方当事人可以重新达成仲裁协议，并依据该仲裁协议申请仲裁，也可以向人民法院提起诉讼。

485（2007）建设行政管理部门对建设工程合同争议进行调解，施工单位不服，施工单位可以采取的行为是（ ）

A．申请行政复议或提起行政诉讼 B. 申请仲裁或提起民事诉讼

C．申请行政复议后提起行政诉讼 D. 申请仲裁后提起民事诉讼

参考答案：B

当事人可以申请复议的情形通常包括：1．行政处罚 即当事人对行政机关作出的警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留等行政处罚决定不服的；2．行政强制措施 即当事人对行政机关作出的限制人身自由或者查封、扣押、冻结财产等行政强制措施决定不服的；3．行政许可 包括当事人对行政机关作出的有关许可证、执照、资质证、资格证等证书变更、中止、撤销的决定不服的，以及当事人认为符合法定条件，申请行政机关颁发许可证、执照、资质证、资格证等证书，或者申请行政机关审批、登记等有关事项，行政机关没有依法办理的；4．认为行政机关侵犯其合法的经营自主权的；5．认为行政机关违法集资、征收财物、摊派费用或者违法要求履行其他义务的；6．认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益的。

下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，而不能提起行政复议：1．行政机关的行政处分或者其他人事处理决定。当事人不服行政机关作出的行政处分的，应当依照有关法律、行政法规的规定提起申诉。2．行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理。当事人不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者处理，如建设行政管理部门对有关建设工程合同争议进行的调解、劳动部门对劳动争议的调解、公安部门对治安争议的调解等，当事人应当依法申请仲裁，或者向法院提起民事诉讼。

486（2009）对某地级市建设行政主管部门作出的具体行政行为，当事人不服，可以向（ ）申请行政复议。

A、市建设行政主管部门 B、市人民政府

C、省级建设行政主管部门 D、省级人民政府 E、国务院建设行政主管部门

参考答案：BC

当事人认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请，但法律规定的申请期限超过60日的除外。因不可抗力或者其他正当理由耽误法定申请期限的，申请期限自障碍消除之日起继续计算。申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。

487.行政复议期间，行政行为不停止执行，但有下列例外（ ）：

A．申请人认为需要停止执行的 B．被申请人认为需要停止执行的

C．复议机关认为需要停止执行的 D．复议机关同意停止执行的 E．法律规定应停止执行的

参考答案：BCDE

行政复议期间具体行政行为不停止执行。但是，有下列情形之一的，可以停止执行：1．被申请人认为需要停止执行的；2．行政复议机关认为需要停止执行的；3．申请人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的；4．法律规定停止执行的。

488（2007）施工单位对建设行政管理部门下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是（ ）。

A 对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解 B 撤销施工单位资质证书的决定

C 因工作人员违法颁发资质证书而给予的行政处分 D 关于资质证书颁发的条件不符合法律规定

参考答案：B

人民法院不予受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼：1．国防、外交等国家行为；2．行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令；3．行政机关对

90

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

行政机关工作人员的奖惩、任免等决定；4．法律规定由行政机关最终裁决的具体行政行为。

提起行政诉讼应符合以下条件：(1）原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民、法人或者其他组织；(2）有明确的被告；(3）有具体的诉讼请求和事实根据；(4）属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖。

489. 某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5 月20 日作出，施工单位5 月25 日收到。8 月1 日施工单位欲通过有关途径申请撤消该处罚决定，则说法正确的是（ ）

A．施工单位可以申请复议，也可以不经过复议直接起诉

B. 施工单位应先申请复议，不服复议可以向法院起诉

C．施工单位只能向法院起诉

D. 施工单位既不可以申请复议，也不可以向法院起诉

参考答案：C

当事人认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请，但法律规定的申请期限超过60日的除外。申请人不服行政复议决定的，可以在收到行政复议决定书之日起15日内向人民法院提起诉讼。复议机关逾期不做决定的，申请人可以在复议期满之日起15日内起诉，法律另有规定的从其规定。公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起公诉的，应当在知道做出具体行政行为之日起3个月内提出，法律另有规定的除外。起诉应以书面形式进行。

490．行政诉讼判决生效后，被告行政机关拒绝履行判决的，（ ）

A．应由原告向一审法院申请强制执行 B．由二审法院责令一审法院采取执行措施

C．一审法院主动采取执行措施 D．由被告上级主管部门责令被告履行

参考答案：C

当事人必须履行人民法院发生法律效力的判决、裁定。原告拒绝履行判决、裁定的，被告行政机关可以向第一审法院申请强制执行，或者依法强制执行。被告行政机关拒绝履行判决、裁定的，第一审法院可以采取以下措施： 1、对应当归还的罚款或者应当给付的赔偿金，通知银行从该行政机关的账户内划拨；2、在规定期限内不履行的，从期满之日起，对该行政机关按日处以罚款；

3、向该行政机关的上一级行政机关或者监察、人事机关提出司法建议。接受司法建议的机关，根据有关规定进行处理，并将处理情况告知人民法院；4、拒不履行判决、裁定，情节严重构成犯罪的，依法追究主管人员和直接责任人员的刑事责任。

附录：

建设工程合同纠纷审判政策

最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复

一、人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。

二、消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。

三、建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。

四、建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。

附录：《合同法》286 条： “发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以①与发包人协议将该工程折价，也可以②申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿”。

《担保法》53 条：“债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人①协议以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿；协议不成的，抵押权人可以②向人民法院申请拍卖、

91

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

变卖抵押物”。

例1、某工程竣工后，甲建设单位无力偿还开发贷款5000 万元,也无力支付施工单位工程款3000 万元（其中含违约造成的损失500 万元），则（ ）

A．施工单位和银行均有权与甲建设单位协议折价

B．施工单位和银行均有权向法院申请拍卖该工程项目后优先受偿

C．竣工之日起6 个月内，施工单位有权要求其3000 万元债权优先于银行受偿

D．竣工之日起6 个月后，银行有权要求其5000 万元债权优先于施工单位受偿

E. 施工单位无权就其500 万元因建设单位违约造成的损失主张优先受偿

参考答案：ABDE

例2、某工程竣工5 个月后，建设单位没有按合同约定支付工程款，欠款总额为1670 万元（其中含拖欠工程款利息70 万元及建设单位违约金90 万元）。本案中，施工单位可主张优先受偿的工程款范围为（ ）

A．1510 万元 B．1580 万元 C．1600 万元 D．1670 万元

参考答案：A

最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释

一、无效的施工合同

建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法认定无效：1、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；2、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；3、建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则规定，收缴当事人已经取得的非法所得。

二、施工合同认定无效后工程款的结算

建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。

建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：1、修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；2、修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。

因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。

三、两种例外情况

承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持。具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求确认无效的，不予支持。

1、以下（ ）应认定为无效合同。

A. 某一级资质总承包企业超越资质等级承揽了某大型汽配厂项目，但竣工前已晋升为特级总承包资质

B. 某一级总承包资质企业未经招标，承揽了某大型水利项目

C. 某二级安装资质企业中标承揽了某机电安装项目，随后转包给另一一级总承包资质企业

D. 某二级劳务分包企业超越经营范围，将工地现场的废渣、废料出售给废品收购站

E．某一级装修企业与建设单位约定垫资承包某办公楼外墙装修

参考答案：BC

四、垫资利息

当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。

例2、某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息，后发包人未按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，

92

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

正确的是（ ）

A、予以追缴 B、不予支持

C、支付按合同约定全部支付 D、只支持按银行同类贷款利息支付

参考答案：D

五、工程款拖欠责任

当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。

利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：1、建设工程已实际交付的，为交付之日；2、建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；3、建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

例3、某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2 个月内，结清全部工程款”。20xx年10 月1 日工程通过竣工验收，10 月10 日承包人提交竣工结算文件，10 月20 日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2006 年5 月1 日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为（ ）

A、2005 年10 月10 日 B、2005 年10 月20 日 C、2005 年12 月1 日 D、2006 年5 月1 日

参考答案：C

六、施工合同解除及其法律后果

承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：1、明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；2、合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；3、已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；4、将承包的建设工程非法转包、违法分包的。

发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：1、未按约定支付工程价款的；2、提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；3、不履行合同约定的协助义务的。

因一方违约导致合同解除的，违约方应当赔偿因此而给对方造成的损失。

例4、承包人可以单方行使建设工程施工合同解除权的情形包括（ ）。

A.发包人严重拖欠工程价款 B.发包人提供的建筑材料不符合国家强制性标准

C.发包人坚决要求工程设计变更 D.项目经理与总监理工程师积怨太深

E.要求承担保修责任期限过长

参考答案：AB

例5、发包人具有下列( )情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，人民法院应予支持。

A.未按约定支付工程价款的 B.提供的主要建筑材料，建筑构配件和设备不符合强制性标准的

C.施工现场安装摄像设备全程监控 D.施工现场安排大量人员 E.不履行合同约定的协助义务的

参考答案：ABE

七、质量不合格的具体处理规定

建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的，参照上述第2节的方式处理。因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，应予支持。

发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：1、提供的设计有缺陷；2、提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；3、直接指定分包人分包专业工程。

承包人有过错的，也应当承担相应的过错责任。

例6、某酒店项目经公开招标，由某施工单位承建，包工包料。施工过程中，建设单位提出为

93

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

确保外墙涂层质量，将施工单位已订购的某品牌涂料更换为另一知名品牌的进口涂料。

（1）根据《建筑法》及其他有关规定，（ ）

A. 建设单位通知设计单位修改设计文件后，可以更换

B. 建设单位通过监理工程师签字认可后，可以更换

C. 施工单位有权拒绝更换

D.如施工单位同意更换，更换后的外墙涂料应由建设单位负责检验

参考答案：C

（2）如施工单位同意了业主更换涂料品牌的要求，但同时提出该品牌涂料对基底处理要求更高，因而增加了费用和工期。建设单位代表当即表示，“把活做的更细些，到时不会少了你们的”。最终，在处理索赔时双方发生纠纷。对此，（ ）

A. 工期应当顺延，费用不予调整 B. 工期不予顺延，费用应予调整

C. 经鉴定后，工期和费用应予调整 D. 工期和费用均不可以调整

参考答案：D

（3）如施工单位同意更换涂料品牌，最终外墙涂层质量验收不合格，经鉴定，该国外品牌涂料不符合现行强制性标准，建设单位应承担（ ）。

A. 无过错责任 B. 过错责任 C. 主要责任 D. 全部责任

参考答案：B

八、发包人擅自提前使用工程视同竣工验收合格

建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

例7、某商场项目，建设单位因急于开业，在尚未组织竣工验收的情况下提前将部分楼层交由各商户先行进行店铺装修。装修过程中，建设单位陆续发现了一些质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院，则下列质量问题中，不能够获得人民法院支持的有（ ）

A．卫生间瓷砖贴面脱落、水管漏水 B．电梯运行声响异常

C．屋面彩钢板破损 D．地基沉降不均匀 E．部分非承重墙出现裂缝 参考答案：ABCE

八、竣工日的认定

当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：1、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；2、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；3、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

例8、某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11 月15 日未经检验而使用该工程，11 月20 日承包人提交了竣工验收报告，11 月30 日建设单位组织验收，12 月3 日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为（ ）

A、11 月15 日 B、11 月20 日 C、11 月30 日 D、12 月3 日

参考答案：A

例9、承包人3 月1 日提交竣工验收报告，发包人因自身原因，8 月1 日才组织竣工验收，验收不合格。整改后，8 月15 日，第二次验收合格。8 月20 日,建设单位办理工程竣工验收备案。8 月30 日，工程交付使用。则本案中，竣工日和保修期自应分别自( )起算。

A、3 月1 日,8 月30 日 B、8 月20 日,8 月15 日

C、3 月1 日,8 月15 日 D、8 月15 日,5 月30 日

参考答案：C

九、工程款结算

当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持。

因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结

94

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

算工程价款。

当事人约定，“发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件”的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。

建设工程施工合同有效，但建设工程经竣工验收不合格的，工程价款结算参照第2 节规定处理。

例10、发包人与承包人约定按照固定价结算工程款，因合同履行过程中材料价格上涨，承包人请求进行造价鉴定，则人民法院对承包人的请求应（ ）

A、予以支持 B、不予支持 C、征求发包人意见 D、要求承包人提供证据 参考答案：B

例11、某承包合同约定：“发包人收到竣工结算文件后60 日内应予以答复”。承包人6月1 日提交竣工结算文件。8 月5 日，发包人回复说不予认可。承包人即向法院起诉，请求按照竣工结算文件结算工程价款。则人民法院对承包人的请求应（ ）

A、予以支持 B、不予支持 C、征求发包人意见 D、要求承包人提供证据

参考答案：B

例12、某承包合同约定：“发包人收到竣工结算文件后60 日内应予以答复，逾期视为认可”。承包人6 月1 日提交竣工结算文件。8 月5 日，发包人回复说不予认可。承包人即向法院起诉，请求按照竣工结算文件结算工程价款。则人民法院对承包人的请求应（ ）

A、予以支持 B、不予支持 C、征求发包人意见 D、要求承包人提供证据

参考答案：A

十、质量鉴定和工程量鉴定

建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。

当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。

当事人对部分案件事实有争议的，仅对有争议的事实进行鉴定，但争议事实范围不能确定，或者双方当事人请求对全部事实鉴定的除外。

例13、施工企业于3 月5 日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前了一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于3 月20 日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于4 月10 日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为（ ）。

A．3 月5 日 B．3 月12 日 C．3 月20 日 D．4 月10 日

参考答案：A

例14、某项目施工过程中发生了多次设计变更导致工程量增加。双方办理竣工结算时，建设单位以部分变更无现场签证为由拒绝支付。则对这部分工程量的处理，人民法院应当（ ）

A、不予认可 B、委托进行鉴定 C、推定为未变更 D、要求承包人提供相关证据 参考答案：D

十一、阴阳合同的处理

当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。

例15、某大学为建设学生公寓，经招标与建筑公司签订了一份建设工程合同。工程采用固定总价合同形式，并在招标行政管理部门办理备案。施工中，学校对部分材料价格予以限定，要求建筑公司以该价格为基础填报综合单价进行结算，则就该部分工程双方结算时（ ）

A.应以总价为准 B.应以单价为准 C.应协商确定结算方式 D.应由工程师决定结算方式

参考答案：A

例16、承包人与发包人签订了2000 万元价款的固定总价合同并在招标部门办理了备案。随后，双方私下订立了在备案价格基础上再行让利50 万元的补充协议。该合同履行过程中，材料价格出现50%幅度上涨，设计变更导致工程量增加近30%，承包人无力负担多次停工。对此，当事人提出

95

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

的要求中，法院应予支持的是( )。

A. 承包人以报价过低显失公平为由请求变更工程价款

B．承包人以材料价格大幅上涨为由请求造价鉴定

C. 发包人要求原合同范围内的工程价款应按1950 万元结算

D．承包人请求对设计变更增加的工程量按实结算

参考答案：D

十二、合同履行地和诉讼当事人

建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。

因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。

实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。

实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。

例17、建设单位将其工程发包给甲总承包单位，甲依法将某专业工程分包给乙施工单位，乙又将该专业工程分包给丙个体承包人，后因该专业工程质量发生争议。下列关于建设单位起诉对象的说法，正确的有（ ）

A、仅可起诉甲 B、不能起诉丙 C、仅可起诉乙

D、可单独起诉乙 E、可起诉甲、乙、丙

参考答案：DE

例18、甲公司将项目发包给乙公司，乙公司将项目转包给丙公司。工程竣工验收合格后，甲公司拖欠乙公司500 万元，乙公司拖欠丙公司600 万工程款。现丙公司打算直接起诉甲公司，则以下说法正确的是（ ）。

A、丙公司不得起诉甲公司，法院不宜受理。

B、法院应当受理，并应当将乙公司追加为本案当事人。

C、丙公司可以向甲公司主张500 万元

D、丙公司可以向甲公司主张600 万元

参考答案：C

最高人民法院关于建设工程承包合同案件中双方当事人已确认的工程决算价款与审计部门审计的工程决算价款与审计部门审计的工程决算价款不一致时如何适用法律问题的电话答复意见

（2001）民一他字第2 号

河南省高级人民法院：

你院“关于建设工程承包合同案件中双方当事人已确认的工程决算价款与审计部门审计的工程决算价款不一致时如何适用法律问题的请示”收悉。经研究认为，审计是国家对建设单位的一种行政监督，不影响建设单位与承建单位的合同效力。建设工程承包合同案件应以当事人的约定作为法院判决的依据。只有在合同明确约定以审计结论作为结算依据或者合同约定不明确、合同约定无效的情况下，才能将审计结论作为判决的依据。

2001 年4 月2 日

最高人民法院《关于装修装饰工程款是否享有合同法第二百八十六条规定的优先受偿权的函复》

（2004）民一他字第14 号

福建省高级人民法院：

你院闽高法［2004］143 号《关于福州市康辉装修工程有限公司与福州天胜房地产开发有限公司、福州绿叶房产代理有限公司装修工程承包合同纠纷一案的请示》收悉。经研究，答复如下：

装修装饰工程属于建设工程，可以适用《中华人民共和国合同法》第二百八十六条关于优先受偿权的规定，但装修装饰工程的发包人不是该建筑物的所有权人或者承包人与该建筑物的所有权人之间没有合同关系的除外。享有优先权的承包人只能在建筑物因装修装饰而增加价值的范围内优先受偿。

96

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

此复。

2004 年12 月8 日

最高人民法院民事审判庭《关于发包人收到承包人竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，是否视为认可竣工结算文件的复函》

(2005)民一他字第23 号

你院渝高法[2005]154 号《关于如何理解和适用最高人民法院＜关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释＞第二十条的请示》收悉。经研究，答复如下：

同意你院审委会的第二种意见，即：适用该司法解释第二十条的前提条件是当事人之间约定了发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，则视为认可竣工结算文件。承包人提交的竣工结算文件可以作为工程款结算的依据。建设部制定的建设工程施工合同格式文本中的通用条款第33 条第3 款的规定，不能简单地推论出，双方当事人具有发包人收到竣工结算文件一定期限内不予答复，则视为认可承包人提交的竣工结算文件的一致意思表示，承包人提交的竣工结算文件不能作为工程款结算的依据。

二OO 六年四月二十五日

例1、某承包合同约定：“发包人收到竣工结算文件后60 日内应予以答复”。承包人6 月1 日提交竣工结算文件。8 月5 日，发包人回复说不予认可。承包人即向法院起诉，请求按照竣工结算文件结算工程价款。则人民法院对承包人的请求应（B）

A、予以支持 B、不予支持 C、征求发包人意见 D、要求承包人提供证据

例2、某承包合同约定：“发包人收到竣工结算文件后60 日内应予以答复，逾期视为认可”。承包人6 月1 日提交竣工结算文件。8 月5 日，发包人回复说不予认可。承包人即向法院起诉，请求按照竣工结算文件结算工程价款。则人民法院对承包人的请求应（A）

A、予以支持 B、不予支持 C、征求发包人意见 D、要求承包人提供证据

法规考前2小时内看一遍

民法

1、 民事法律关系客体：财、物、行为、智力成果

2、 民事法律行为主体成立的要件：A具有相应的民事权利能力和行为能力 B行为人意思表示真实

C行为内容合法 D行为形式合法

3、 只有经过被代理人的追认，被代理人才承担民事责任，未经追认的行为，由行为人承担民事责

任

4、 债的发生根据：合同、侵权行为、不当得利、无因管理、债的其他发生根据

5、 债的消灭：因履行、抵消、提存、混同、免除、当事人死亡而消灭

6、 发明专利权的期限是20年，实用新型和外观设计专利权的期限是10年，执行本单位的任务或

者利用本单位的物质技术条件完成的发明为职务发明，专利权属于该单位

7、 诉讼时效的种类：A普通诉讼时效 B短期诉讼时效 C特殊诉讼时效

8、 普通诉讼时效的期限为2年

9、 短期诉讼时效的期限为1年，身体受到伤害要求赔偿，延付或拒付租金的，出售质量不合格的

商品未声明的，寄存财物被丢失活毁损的

10、 在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗拒力或者其他障碍不能行使请求权的诉讼时效

中止

11、 诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断，为诉讼时效中断

12、 物权是指权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利，包括所有权、用益物权、和

担保物权

13、 所有权是指所有权人对自己的不动产或者动产依法享有占有、使用、收益和处分的权利

14、 用益物权是指当事人依法规定，用益物权人对他人所有的不动产或者动产依法享有占有、

使用和收益的权利

15、 担保物权是指担保物权人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的

情形，依法享有就担保物财产优先受偿的权利

16、 建设用地义务包括：履约的义务、支付出让金的义务、不得改变土地用途的义务、登记的

97

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

义务

17、 建设用地的权利：A对建设用地上的物享有所有权 B建设用地使用权的转让、互换、出资、

赠与、抵押权 C获得赔偿的权利 D住宅用地期满续期的权利

建筑法

1、 申请施工许可证的条件：A已经办理该建筑工程用地批准首席 B已经取得所在规划区的规

划许可证 C其拆迁进度符合施工要求 D已经确定施工企业 E有满足施工需要的施工图及

技术资料 F有保证工程质量和安全的具体措施 G建设资金已经落实 H法律、行政法规规

定的其他条件

2、 未取得施工许可证擅自开工的后果：A将被责令整改 B对不符合开工条件的责令停止施工，

可以进行罚款（没有说必须罚款） C对于符合开工条件的不需要停工，也不可以罚款

3、 不需要申请施工许可证的工程类型：A国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工

程（30万以下，300平米以内） B作为文物保护的工程 C抢险救灾工程 D临时性建筑 E

均用房屋建筑 F根据国务院规定的权限和程序批准开工报告的工程

4、 建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告，并对工程维护和管理

5、 施工合同无效：A承包人未取得建筑施工企业资质或超越资质等级的 B没有资质的实际施

工人借用他人资质的 C必须进行招标的工程而没有招标的

6、 《建设工程质量管理条例》违法分包界定如下：A 将工程分包给不具备资质条件的单位 B

总承包合同中未约定，又未经建设单位认可，将部分工程交由其他单位完成的 C总包将

工程的主体结构分包给其他单位 D分包单位进行再分包的

7、 当工程出现质量、安全、进度等方面的问题时，建设单位可以根据总包合同向总包追究违

约责任，也可以根据法律规定直接要求分包单位承担赔偿责任，分包单位不得拒绝

8、 工程监理的依据：A法律法规 B有关的技术标准 C设计文件 D建设工程承包合同

9、 工程监理的内容：进度、质量、成本的控制，安全、合同、信息的管理和沟通协调

10、 监理人员如发现工程设计不合格，应当报告建设单位要求设计院改正。做到独立监理、

公正监理

招投标法

1、招标投标活动应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则

2、必须招标的是：单项合同在200万以上、设备 材料款估算在100万以上的、设计 监

理 勘察单项合同在50万以上的、低于以上规定但合同总价在3000万以上的

3、下列情形可以不进行施工招标：A涉及国家安全、国家机密或者抢险救灾而不适宜招标

的 B属于利用扶贫资金行驶工代赈要使用农民工的 C施工主要技术采用特定的专利

或者专有的技术 D施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的

E在建工程追加的附属小型工程或者主体加层，原中标人仍具备承包能力的 F法律行

政法规规定的其他情形

4、招标人以不合理的条件限制或者排斥在投标人的，对潜在投标人实行歧待遇的，强制要

求投标人组成联合体共同投标的，或者限制投标人之间竞争的，曾令整改，可以处1-5

元罚款

5、招标人向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的

有关招投标的其他情况，或者泄露标的的，给予警告，并处1-10万元罚款，对单位直

接负责人或其他直接负责人依法给予处分，构成犯罪的依法追究刑事责任

6、投标保证金可以是现金、银行出具的银行保函、套兑支票、银行汇票和现金支票，一

般不得超过总价的2%，最高不超80万

7、投标截止日期前，投标文件可以补充、修改、撤回，并书面通知招标人

8、在截止时间后到投标有效期终止之前，不得补充、修改、撤回投标文件，如撤回投标

文件，保证金被没收

9、联合投标体各方的责任：A履行共同投标协议中约定的责任 B就中标项目承担连带责

任 C不得重复投标 D不得随意改变联合体的构成 E必须有代表合体的牵头人

10、投标人串通投标：A投标人之间互相约定抬高或者降低报价 B投标人之间互相约定在

98

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

招标中分别以高中低价位报价 C投标人之间先进行内部竞价，内定中标人然后再投标 D投标人之间其他串通投标报价行为

11、招标人与投标人串通：A招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告诉其他投标

人，或者协助投标人更换投标文件，更改报价 B招标人向投标人泄露标底 C招标人与投标人商定投标时压低或者抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿 D招标人预先内定中标人 E其他串通投标的行为

12、评标由招标人依法组建的评标委员会负责，5人以上单数组成，其中经济 技术专家不

得少于总数的2/3

13、评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在15日内确定中标人，最迟应在

投标有效期结束日30个工作期前确定

14、招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件截止时间

少于15日前，以书面形式通知投标单位

15、自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止最短不得少于20日

16、投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算

安全生产法

1、矿山、建筑施工单位和危险物品的生产 经营 存储单位，应当设置安全生产管理机

构，或者配备专职安全生产管理人员

2、安全生产的经济保障措施：A保证安全生产所必需的资金 B抱枕安全设施所需要的

资金 C保证劳动防护用品 安全生产培训所需要的资金 D保证工商社会保险所需

要的资金

3、安全生产保障措施：A组织保障措施 B管理保障措施 C经济保障措施 D技术保障

措施

4、不满足安全生产资金投入的决策机构、主要负责人、个人经营的投资人，导致发生

生产安全事故，构成犯罪的要依照刑法有关规定追究刑事责任，不构成刑事处罚

的，对经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处2-20万的罚

款

5、生产单位的主要负责人依照法律受刑事处罚或者撤销处分的，自刑法执行完毕或者

受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人

6、未配备合格安全生产人员的单位要限期改正，如不改正责令停业整顿，可以处2万

以下罚款

7、不符合安全设施 管理设备的单位要限期改正，如不改正责令停业整顿，可以处5

万以下罚款，造成严重后果，构成犯罪的要追究刑事责任

8、安全生产从业人员的权利：知情权、批评权和检举控告权、拒绝权、紧急避险权、

请求赔偿权、活的劳动防护用品劝、活的安全生产教育和培训劝

9、从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员或者本

单位负责人报告，接到报告的人员应当及时予以处理

10、特大事故：30人以上死亡，或100人以上重伤，或1亿以上直接损失

11、重大事故：10-30人死亡，或50-100人重伤，或5000万-1亿直接损失

12、较大事故：3-10人死亡，或10-50人重伤，或1000-5000万直接损失

13、一般事故：3人以下死亡，或10人以下重伤，或1000万以下直接损失

14、事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告，单位负责人接到

报告后应当1小时内向事故发生地的县级以上人民政府安全生产监督管理部门和

负有安全生产监督管理职责的有关部门报告

15、特大、重大事故逐级至国务院安全生产监管部门

16、较大事故逐级上报至省自治区直辖市人民政府安全监管部门

17、一般事故上报至设区的市级人民政府安全监管部门

18、安全监管部门上报事故情况每级上报时间不得超过2小时

19、重大、较大、一般事故政府部门应当在15日内作出批复，特大事故30日内批复

99

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

20、发生一般事故的，处10-20万罚款

21、发生较大事故的，处20-50万罚款

22、发生重大事故的，处50-200万罚款

23、发生特大事故的，处200-500万罚款

24、发生一般事故的，处一年年收入30%罚款

25、发生较大事故的，处一年年收入40%罚款

26、发生重大事故的，处一年年收入60%罚款

27、发生特大事故的，处一年年收入80%罚款

28、对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材

予以查封或者扣押，并应当在15日内作出处理决定

建筑工程安全生产管理条例

1、安全生产责任制度是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心

2、安全生产检查制度是预防为主

3、建设单位应当在拆除工程施工15日前将下列资料送至县级以上政府建设行政主管部门或其他有关部门备案：A施工单位资质等级证明 B拆除建筑物及可能危及毗邻建筑的说明 C拆除施工组织方案 D堆放、清楚废弃物的措施

4、建设单位有下列行为之一的责令限期整改，处20-50万罚款：A对勘察、设计、施工、监理单位提出不符合安全生产法律法规和强制性标准的要求的 B要求施工单位压缩合同约定工期的 C将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位

5、监理单位在实施监理工程中，发现存在安全事故隐患的应当要求施工单位整改，情况严重的，应当要求施工单位暂时停工，施工单位拒不整改或者停工的，监理应当及时向有关主管部门报告

6、经施工单位技术负责人、总监理师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：A基坑支护与降水工程 B土方开挖工程 C模板工程 D起重吊装工程 E脚手架工程 F拆除、爆破工程 G国务院建设主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程

7、施工现场暂时停工的，施工单位应当做好现场防护，费用由施工方承担，或按合同约定执行

8、施工现场使用的装配式活动房屋应当有产品合格证

9、施工单位使用起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，由总包、分包、出租单位和安装单位共同验收

10、出租的机械设备和施工机具及配件，应当有生产制造许可证、产品合格证，并应当对出租的机械设备和施工机具及配件和安全性能进行检测，出具检测合格证明

11、取得安全生产许可证的条件：A建立健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和错做规程 B保证本单位安全生产条件所需的资金投入 C设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员 D特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书

12、建设单位应将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查，施工图设计文件未经审查批准，不得使用。不得擅自改变主体和承重结构进行装修的责任，要依法组织竣工验收配件和的责任

13、验收应具备下列条件：A完成建设工程设计和合同约定的各项内容 B有完整的技术档案和施工管理资料 C有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场实验报告 D有勘查、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件 E有施工单位签署的工程保修书

14、勘查、设计文件内容需要做重大修改的，建设单位应当报经原审批机关批准后，方可修改

15、设计单位的质量责任：A科学设计的责任 B选择材料设备的责任 C解释设计文件的责任 D参与质量事故分析的责任

16、生产者的产品质量责任和义务：A为产品质量负责的义务 B确保标识规范的义务 C确保包装质量合格的义务 D其他禁止性义务

17、工程建设标准分类：A国家标准 B行业标准 C地方标准 D企业标准

劳动法

1、 不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕

100

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

期禁忌从事的劳动，怀孕7个月以上不得安排延长工作时间和夜班劳动

2、 女职工生育享受不少于90天的产假

3、 不得安排女职工在哺乳未满一周岁的婴儿期间从事国家规定的第三级体力劳

动和哺乳期禁忌的其他劳动，不得安排加班和夜班

4、 用人单位应当对未成年人定期进行健康检查

5、 用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼、

也可协商解决

6、 劳动争议由劳动合同履行地或者用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会管辖，

申请仲裁的由劳动合同履行地的劳动争议仲裁委员会管辖

7、 劳动争议申请仲裁的时效期间为一年，从当事人知道或者应当知道其权利被侵

害之日起计算

8、 当事人对仲裁裁决不服的，自收到裁决书之日起15日内，可以向人民法院起

诉，期满不起诉的，裁决书即发生法律效力

9、 追索劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金，不超过当地月最低工资标

准12个月金额的争议；以及因执行国家的劳动标准在工作时间、休息休假、

社会保险等方面发生的争议，仲裁裁决为终局裁决

10、 用人单位自用工之日起满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，自用工之

日起满一个月的次日至满一年的前一日应当依照劳动合同法的规定向劳动者

支付两倍的工资。

11、 劳动合同的类型：固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同、完成一定工

作任务为期限的劳动合同

12、 3个月-1年的，试用期不得超过1个月，1-3年的，试用期不得超过2个月，

3年以上固定和无固定的劳动合同，试用期不得超过6个月

13、 以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的，

不得有试用期

14、 劳动合同的无效：A以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真

实意思的情况下订立或者变更劳动合同的 B用人单位免除自己的法律责任、

排除劳动者权利的 C违反法律、行政法规强制性规定的

15、 劳动合同被确认无效，劳动者已付出劳动的，用人单位应当向劳动者支付

报酬

16、 劳动者可以解除劳动合同的情形：A未按照劳动合同约定提供劳动保护或

者劳动条件的 B未及时足额支付劳动报酬的 C未依法为劳动者缴纳社会保险

费的 D用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的 E以

欺诈 胁迫签订的合同，使劳动合同无效的 F法律、行政法规规定劳动者可以

解除劳动合同的其他情形

17、 用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，

或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危机劳动者人身安全的，劳动者可以

立即解除劳动合同，不需要事先告知用人单位

18、 劳务派遣的合同由劳务派遣单位与劳动者签订

19、 劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同，按

月支付工资

20、 纳税人应当自办理工商变更登记之日起30日内或办理工商注销登记前，

向税务机关申报办理变更或者注销税务登记

建设工程法律责任

1、 特殊侵权行为是指由法律直接规定，在侵权责任的主体、主观构成要件、举证责任的分配等方

面不同于一般侵权行为的，应适用民法上特别责任条款的致人损害的行为

2、 承担民事责任的方式：A停止侵害 B排除妨碍 C消除危险 D返还财产 E恢复原状 F修理重做

更换 G赔偿损失 H支付违约金 I消除影响、恢复名誉，赔礼道歉

101

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

3、 行政处罚包括：A警告 B罚款 C没收违法所得、没收非法财物 D责令停产 停业 E暂扣或者

吊销许可证、执照 F行政拘留 G法律、行政法规规定的其他行政处罚

4、 重大责任事故罪构成及其特征是：A犯罪客体 B犯罪的客观方面 C犯罪主体 D犯罪的主观方

面

5、 工程重大安全事故罪是指建设单位、设计单位、施工单位、监理单位违反国家规定，降低工程

质量标准，造成重大安全事故的行为

合同法

1、 不受合同法调整的主要关系类型：A有关身份关系的合同 C有关政府行使政管权利的行政

合同 C劳动合同 D政府间协议

2、 合同的分类：A有名合同与无名合同 B双务合同与单务合同 C有偿合同与无偿合同 D承

诺合同与实践合同 E要试合同与不要式合同 F格式合同与非格式合同 G主合同与从合同

3、 双务合同例如：买卖合同、租赁合同、结款合同、加工承揽合同与建设工程合同等

4、 单务合同如：赠与合同、借用合同等

5、 承诺合同例如：委托合同、勘查设计合同

6、 工程建设合同即属于要试合同

7、 主合同是指不需要其他合同存在即可独立存在的合同，从合同就是以其他合同为存在前提

的合同

8、 要约是希望和他人订立合同的意思表示，要约到达受要约人时生效

9、 要约撤回应在发生效力之前，要约撤销应实在产生法律效力之后

10、 以下要约不得撤销：A要约人确定了承诺期或者以其他方式明示要约不可撤销 B受要

约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了工作

11、 要约邀请也称要约引诱，是指行为人做出的邀请其他方向自己发出要约的意思。如招

标公告、拍卖公告、一般商业广告、寄送价目表、招股说明书等

12、 承诺超期是指受要约人主观上超过承诺期限而发出承诺导致承诺迟延到达要约人

13、 承诺的撤回是指承诺发出后，承诺人阻止承诺发生法律效力的意思表示

14、 承诺可以撤回，撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时

到达要约人

15、 无效合同的原因：A一方以欺诈手段订立合同，损害国家利益 B一方以胁迫手段订立

合同，损害国家利益 C恶意串通，损害国家、集体或者第三人的利益的合同 D以合法形

式掩盖非法目的 E损害社会公共利益 F违反法律、行政法规的强制性规定

16、 导致合同变更与撤销的原因：A重大误解 B显示公平 C因欺诈、胁迫而订立的合同 D

乘人之危而订立的合同未损害国家利益

17、 撤销权消灭：A具有撤销权的当事人自知道撤销事由一年内没有行使撤销权 B当撤销

权的当事人知道撤销事件后明确表示或以自己行为放弃撤销权的

18、 承包人违反下列条件发包人请求解除合同的条件：A明确表示或者以行为表示不履行

合同主要义务的 B合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工

的 C已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的 D将承包的建设工程非法转包、违

法分包的

19、 发包人违反下列条件承包人请求解除合同的条件：A未按约定支付工程价款的 B提供

的主要建筑材料、构配件和设备不符合强制性标准的 C不履行合同约定的协助义务的

20、 发包人具有下列情形之一的，造成工程质量缺陷，应当承担过错：A提供的设计有缺

陷 B提供或者指定购买的材料、配件、设备不符合强制性标准 C直接指定分包人分包专

业工程

21、各种形式的担保特点：A保证 B抵押 C质押 D留置 E定金

建设工程纠纷处理

1、 调解的形式：A民间调解 B行政调解 C法院调解 D仲裁调解

2、 下列几类人不能作为证人：A不能正确表达意志的人 B诉讼代理人 C审判员 陪审员

书记员 D鉴定人员 E参与民事诉讼的检察人员

102

20xx年二级建造师陈印法规葵花宝典整理版

3、 合议制度是指由3人以上单数人员组成的合议庭，对民事案件进行集体审理和评议裁

判的制度，实行少数服从多数原则

4、 合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖

5、 委托权限分一般授权与特别授权

6、 财产保全有两种：诉讼前财产保全、诉讼财产保全

7、 对判决不服提起上诉的时间为15天，对裁定不服提起上诉的期限为10天

8、 仲裁协议法律效力表现为：A对双方当事人的法律效力 B对法院的法律效力 C对仲裁

机构的效力

9、 当事人协议选择国内的仲裁机构仲裁后，一方对仲裁协议的效力有异议请求人民法院

裁定的，由该仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖

10、 仲裁协议无效的情形： A以口头方式订立的仲裁协议 B约定的仲裁事项超过法律

规定的仲裁范围 C无民事行为能力人或者限制行为能力人订立的仲裁协议 D一方采取胁迫手段迫使对方签订的仲裁协议 E仲裁协议对仲裁事项、仲裁委员会没有约定或者约定不明确的

11、 仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人不能申请人民法院再审，就该纠纷

双方当事人可以重新达成仲裁协议，并根据该仲裁协议申请仲裁，也可向人民法院提起诉讼

12、 不得申请行政复议的事项：A行政机关的行政处分或者其他人事处理决定 B行政

机关对民事纠纷作出的调节或者其他处理

13、 人民法院作出一审判决可分为四种形式：A维持原判 B撤销裁决 C履行裁决 D变

更判决

103