合同编号:
电力安装工程施工合同
发包方: XXXXXXXXXXX
承包方: XXXXXXXXXXXXXXXX
20xx年 6 月
1
电力安装施工合同
甲方: XXXXXXXXX
乙方: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
根据《中华人名共和国合同法》及有关规定,为明确双方职责,
分工协作,互相促进,优质、高效,按期完成本工程,经双方协商一
致,签定本合同,以资共同遵守。
第一条 工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:3、工程范围和内容:配电间低压GGD双电源柜的安装;
两种电缆的敷设;落地计量箱的安装;
第二条 工程承包方式
乙方承包该项工程的施工并提供该项工程所需的材料及设备。
(低压电缆除外)
第三条 工程期限
1. 本工程合同总工期为 15 天;
2. 本工程开工日期为 2013 年 6 月 19 日
竣工日期为 2013 年 7 月 2日 ;
第四条 工程合同总价
本工程合同价为人民币
第五条 甲乙双方负责事项及分工
1、甲方 2
(1)负责提供供电部门所需的相关资料,并且合法有效。
(2)负责对本工程进度、施工质量进行监督验收,并对施
工中的问题进行协调。
(3)甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付工程
价款。
2、 乙方
(1) 按照设计图纸编制工程预算,组织人员根据方案图纸
进行实地勘察,制定施工组织措施及安全措施。
(2)向甲方提供相关的资质证明,并合法有效。
(3)由甲方提供的资料,乙方配合向供电部门报送且办理。
(4)负责协助甲方办理相关的供电局用电手续费用,此费
用在总费用中包含。
(5)乙方全方位的进行施工跟踪,施工中严格按照供电验
收标准加强自检安全责任到位,做到文明施工,加强技术
规范,确保工程质量和进度,按时完成。
(6)乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工,并终生承担
工程质量保修责任。
第六条 设备材料购置
1. 工程所需的电器材料设备,由乙方负责采购,材料及规格符
合甲方要求(见材料明细表),并且必须具备供电部门的入网
许可证,并具备相应的资质生产厂家,保证质量,保证安全
且信誉度高的供货商。
3
2. 乙方负责进行运输到施工现场。
3. 所有设备都具有相应的出厂报告等技术参数。
4. 开工前检查材料、设备是否齐全、完整。
第七条 付款方式
工程签订本合同后开工前预付合同总价的%预付款。工程
竣工验收后送电前,支付合同总价的 35 %工程款,预留合同总价 的质保金,质保期为三个月,质保期到后一周内一次性付清。
第八条 其它事宜
1. 未尽事宜,双方应根据有关法律、法规的规定,结合工程实
际,本着诚实信用,公平合理的原则,由双方协调解决。
2. 本合同一式两份,双方各持一份。自双方签字盖章后生效。
第九条 附件
1、XXXXX电气设备有限公司资质证明
2、《安装工程委托书》
3、《安装工程预算表》
4、《工程材料明细表-----电缆、计量箱、GGD双电源柜》
5、《施工协议书》
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
甲方代表: 乙方代表:
签订日期: 签订日期:
4
电 力 安 装 工 程
施工合同
建设单位: 成都百顺百扬商业有限公司******房地产开发有限公司
施工单位: 四川省鹏晨电力安装工程有限公司*******建设有限公司
20##年79月
电力安装工程施工合同
建设单位:成都百顺百扬商业有限公司*******房地产开发有限公司 (以下简称甲方)
施工单位:四川省鹏晨电力工程有限责任公司********建设有限公司(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、行政法规之规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致,甲方同意由乙方承担“ 百扬超市 ************************** ”项目配电安装工程施工,为明确甲乙双方的责任、权利和义务,特签定本合同,以便双方共同遵守执行。
第一条 工程概况
工程名称:“百扬超市***************”
工程地点: 九眼桥*********************
工程分项名称:1000kVA箱式变压器安装工程
第二条 承包范围
新装1*000kVA箱式*****变压器一台 ,完成项目的设计、设备采购、安装、调试及用电手续办理工作,工程内容包括:电杆一基、10kV**架空线安装、真空开关、户外高压组合互感器、户外高压计量箱、无功补偿装置60kvar、10kV*****电缆及箱式变压器等设备的采购、安装、调试等工作。即通常所说的交钥匙工程。
注:按供电局供电方要求,搭火杆位***支线**#杆。
第三条 承包方式
本合同为双包工程,实行总价包干(不含占地协调费用)。按国家、地方和电力行业现行专业技术归口管理及电力生产安全管理规定施工,设备及材料由乙方组织采购、安装。采购的设备、材料必须符合GB3906-91、TEC-298以及GB7251-1997国家现行规范及电力行业的相关要求,符合设计和招标文件的要求,且能通过***供电部门的验收并按时送电。
乙方负责安装的工程质量必须符合国家现行规范及电力行业标准、工程验收合格,、安全送电。(注:甲方负责修变压器平台)
第四条 合同工期条款
1、配电工程安装调试完达到验收合格标准,具备设备带电运行条件,总历工期为50**个工作日(国庆节假期顺延),工期从***供电局所提供的新供电方案出示时间算起。
2、设计经过***供电局相关部门审核通过后,如乙方**日内未组织施工人员进场施工,甲方有权通知乙方接除本合同,乙方必须双倍支付预付款,有关责任由乙方承担。
4、施工工期在下列情况下顺延:因不可抗力原因及国家政策性变化。
3、本协议生效后,乙方收到工程预付款及用电业务需要的全套合法资料开始为甲方办理相关用电手续,收到甲方开工通知书且由乙方确认具备开工条件起计为开工日。
第五条 工程总价和付款方式
一、工程总价:经双方协商,本工程合同总价定为: ¥950000*****.00元整正(大写:玖拾伍万元******整)。
1、此合同总价不包含税政策性收费(预付电费等);
2、若施工过程中因甲方原因及政策变化导致设计变更或工程返工,由乙方按照实际完成工程量办理经济签证。
二、付款比例:
1、合同签订供电方案出示后三个工作日内支付合同总价的50%即¥475000.00元正(大写:肆拾柒万伍仟元整)作为工程预付款;
甲方预付工程款**万元作购置材料及前期工作费用。
2、设备运至施工现场安装完毕具备验收条件三个工作日内支付合同总价的45%即¥427500.00元正(大写:肆拾贰万柒仟伍佰元整)作为工程进度款;
32、工程完工通过电力部门验收合格,通电之日付清工程尾款款 即¥47500.00*****元正(大写:*****元:肆万柒仟伍佰元整) )。
43、在工程款未全部结清前所有设备属甲方所有有权使用,如甲方未能按时支付乙方所有工程款,乙方有权停止供电,并收回设备。
第六条 甲方职责
一、甲方为应在乙方在办理相关手续时提供必要的支持和协调。
二、按合同约定支付工程款。
三、协助办理施工所需各种证件、批件和申报批准等手续。
四、负责施工现场的设备、材料的看管及成品保护工作。
四、由于甲方原因在工程中途停建、缓建、设计错误或设计变更造成的返工,甲方应负责乙方由此造成的停工、窝工、返工人员和施工机械的调迁以及设备材料、构件积压费用
第七条 乙方职责
一、负责办理供电部门相关手续。
二、设备材料采购及工程施工,采购材料质量和数量(含损耗量)必须符合附件一,如有剩下乙方必须退还甲方所剩材料货款。材料增加部分(按当前市场价)按实计算给乙方。
三、服从相关职能部门的管理、安全文明施工,因自身原因造成的安全事故和财产损失自行承担。
第八条 质量与验收
一、以上查验应执行电力建设工程施工质量检验及评定标准等规定,如检验质量不合格,由乙方返工至符合要求为止,并承担一切费用 。
二、乙方在施工中隐蔽工程、隐蔽前必须及时通知甲方代表进行检查验收签证,如甲方收到通知后2日内未进行检查验收,乙方即视该工程(或工序)为合格,自行进行下列一道工序施工。
二三、工程质量应达到约定的工程施工质量检验及评定标准规定的合格条件。如因甲方原因导致工期受影响的应给予相应顺延。
四三、双方对工程质量有争议,以通过供电部门的验收通电为准。
第九条 工程施工安全
乙方必须严格遵守《电力建设安全工作规程》、《国家电力公司系统电网建设与改造工程施工现场安全措施》等有关安全作业的规定,保证安全施工,并接受甲方对工程建设过程中安全施工和文明施工的监督管理。因乙方违反安全管理规定和安全工作规程而造成安全事故,其后果均由乙方自行负责。
第九十条 争议、违约和索赔附则
一、甲乙双方对于合同权益有不同的主张和要求,可通过协商或约定的单位、人员调解解决。如通过协商、调解解决不成的,可根据双方的协议向有管辖权的仲裁机构申请仲裁;双方未达成仲裁协议的,可向有管辖权的人民法院起诉。
二、双方发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程。
1.合同确已无法履行;
2.双方协商同意停止施工;
3.调解要求停止施工,且为双方接受;
4.仲裁机关要求停止施工;
5.法院要求停止施工。
三、违约
1、甲乙双方不按本合同规定内容完成工作,应承担由此造成的经济支出,赔偿对方损失,按工程造价的 5% 进行赔偿,工期相应顺延,由此造成的各种后果由责任方承担。
2、甲方不按本协议约定向乙方支付工程款时, 乙方可以延缓施工(含送电),由此影响的工期及损失由甲方承担。每延迟一日应支付合同总价款的 1‰ 的违约金(双方另有约定的除外)。
四、协议生效
本协议一式肆两份,甲乙双方各执一贰份,每份具有同等法律效力,双方约定本协议签字盖章后生效。本合同未尽事宜,经双方商议可签补充协议。
发包人甲方单位:(公章) 承包人乙方单位:(公章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代表人: 委托代表人:
签订日期: 签订日期:
合同编号电力安装工程施工合同发包方XXXXXXXXXXX承包方XXXXXXXXXXXXXXXX20xx年6月1电力安装施工合同甲方…
合同编号项目签订时间签订地点工程施工合同年月河南潢川甲方乙方依照中华人民共和国合同法建设工程质量管理条例及有关法律法规遵循平等自愿…
10KV配电工程合同电力建设工程施工合同合同编号工程名称铜仁侨泰嘉逸花苑施工单位四川才华九龙建设工程有限公司建设单位签订日期二零一…
电力工程施工合同书合同编号甲方乙方依照中华人民共和国合同法中华人民共和国电力法等有关法律法规的规定结合本工程具体情况经友好协商双方…
附件编号本电力建设工程施工合同工程名称建设单位施工单位签订时间签订地点电力工业部制订19xx年12月电力建设工程施工合同条件第一章…
第一章一般条款甲方乙方依照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例等有关规定结合本工程具体情况双方达成如下协议第一条工程概况…
国家电网公司文件国家电网安监20xx1057号关于印发国家电网公司电力建设工程分包安全协议范本的通知公司各单位为贯彻安全第一预防为…
合同编号XXXXXX配变增容工程施工合建设单位XXXXXX施工单位XXXXXX1同XXXXXX配变增容工程电力建设工程合同书建设单…
电力建设工程施工合同工程发包方以下简称甲方工程承包方以下简称乙方签订时间年月日签订地点为了明确双方职责确保按时按质按量完成工程任务…
10KV配电工程合同电力建设工程施工合同合同编号工程名称铜仁侨泰嘉逸花苑施工单位四川才华九龙建设工程有限公司建设单位签订日期二零一…
立协议单位发包方以下简称甲方承包方以下简称乙方根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法和建筑安装工程承包条例及电力建设安装工程…