电力工程施工合同
工程名称:
甲方:
乙方:
电力工程施工合同
第一部分 协议书
甲方(全称):
乙方(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本电力工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
4、承包方式:
二、合同工期
1、工期:自签订合同之日起60天
三、质量标准:以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据,要求竣工验收单位工程质量合格率为100%,优良率:安装工程为:85%,土建工程为75%。
2
电力工程施工合同
四、合同价款和支付方式:
1、合同价款:。
2、付款方式:合同签订后,甲方向乙方支付20%合同款,款项合计 元,其余款项根据工程进度进行支付,留合同价款的5%为质保金,质保期满后付清。
五、其他约定:
1、合同价格调整:合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的,若主要设备材料价格上涨超过10%的则按照新价格执行。
2、乙方不能按合同工期完成交付使用,乙方应承担违约责任,乙方延误一天工期须按合同价款0.2%向甲方支付违约金。
第二部分 通用条款
第一章 双方一般权利与义务
第一条 甲方代表
甲方派出代表或委托代理人在施工现场代行甲方在合同中约定的部分职责,如隐蔽工程和中间检查验收,有关施工需要配合停电等。
第二条 乙方代表
乙方委派驻施工现场代表,按照要求行使合同约定的权利和履行合同约定的职责。
第三条 甲方工作
1、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件。 3
电力工程施工合同
开通施工场地内的主要道路,满足施工运输的需要,并保证施工期间的畅通。
2、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料,并对资料的真实准确负责。
3、办理施工许可证、10KV线路红线图及其他施工所需证件、批件和临时施工用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续。
4、组织乙方和设计单位进行施工图纸会审和设计交底,施工图设计或与工程配套的设计费用由甲方承担。
5、协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、古树名木等保护工作并承担有关费用。
6、竣工工程交付给甲方后,由甲方负责保护工作,由于甲方保护不善发生损坏或被盗的由甲方负责。
第四条 乙方工作
1、按照合同所要求的工程规模、质量标准及设计图纸来组织材料供应和施工。
2、按工程需要设置施工安全防护设施,并做好安全防护设施的维修。
3、乙方必须严格遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音及环境保护等方面的管理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知乙方,甲方承担由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款除外。
4、向甲方提供年、季、月度工程进度计划和相应施工进度报表。
5、做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作。
6、工程在未交付给甲方之前由乙方负责保护工作,保护不善发生损失的由乙方 4
电力工程施工合同
负责。若施工场地在甲方地址内,乙方可以委托甲方进行保护,有关费用由乙方承担,发生被盗或损坏的由甲方负责。
7、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,施工场地内工料尽场地清,乙方承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
第二章 工程验收
第五条 隐蔽工程和中间验收
工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位,乙方进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方验收,乙方准备验收记录,验收合格,由甲方代表在验收记录上签字后,乙方可进行隐蔽和继续施工。
第六条 竣工验收
工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告,甲方负责组织供电等部门验收,乙方协助。甲方收到乙方竣工验收报告后28天内不组织验收,视为竣工验收报告已被认可,甲方从第29天起承担工程保管及一切意外责任。
第三章 设计变更
第七条 设计变更
甲方对原工程设计进行变更或同意乙方的变更设计申请,应按约定的期限送交原设计单位审查、修改、补充,取得相应的图纸和说明,对于较大设计变更和重大设计变更还应取得有关部门的批准,预算资金不足的追加投资后发给乙方设计变更 5
电力工程施工合同
通知,否则乙方有权拒绝变更,因变更导致合同价款的增减及造成的一方损失由甲方承担,延误的工期相应顺延。
第四章 质量保修
第八条 质量保修
保修期为两年,从工程实际竣工验收合格之日起计算,保修期内属乙方提供的设备材料及安装质量问题,乙方应及时处理好,并承担费用,属甲方自己购买的设备材料的质量问题,甲方不按操作规程使用、人为损坏以及不可抗拒的自然 灾害等原因造成的损失,由甲方负责并承担费用。
第五章 争议、违约
第九条 争议
一、甲乙双方对于合同权益有不同的主要求,可通过协商或约定的单位、人员调解。
二、协商、调解不成的,可向工程所在地的仲裁机构申请仲裁;双方未达成仲裁协议的,可向工程所在地的人民法院起诉。
第十条 违约
任何一方未履行合同义务、未完全履行合同义务或者履行合同义务不符合约定要求的,应承担违约责任,向对方支付违约金。违约金数额为合同价款的20%。
第六章 其他
第十一条 安全施工
6
电力工程施工合同
一、乙方执行电力建设安全施工管理有关规定,认真采取安全防护措施,严防事故。
二、乙方承担自身安全措施不力而出现事故的责任和因此发生的费用,施工过程中发生的一切安全责任事故由乙方承担一切责任,非乙方责任造成的事故由责任方承担责任及费用,发生重大伤亡事故,乙方应立即上报有关部门,并通知甲方代表,按有关规定和政府有关部门的要求处理。
第十二条 工程停建和缓建
一、由于政策变化、甲乙双方之外原因导致导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行的,双方可签订协议变更、中止或解除合同,双方互不负违约的责任。
1、甲方应按合同约定支付乙方在合同变更、中止或解除之前已完工程的价款,以及已进行或已履行的部分工作、服务费用等为完成整个工程所发生的开支,并赔偿乙方有关损失。
二、由于任何一方原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行的,责任方应承担违约责任,责任方除应赔偿对方为该工程所投入的设备材料费损失及人工费。
第十三条 合同的生效与终止
一、合同自双方签字盖章之日起生效。
二、在工程移交生产、甲方支付完工程款后除有关保修条款仍然生效外,其他条款即告终止;保修期满,有关保修条款终止。
第十四条 合同份数
7
电力工程施工合同
合同一式陆份,具有同等效力,由甲、乙双方各执叁份。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
开户银行:
账号:
法人代表:
委托代理:
电话:
签订日期:
开户银行: 账号: 法人代表: 委托代理人: 电话: 签订日期: 8
协 议
发包人(甲方):
承包人(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、 工程概况
工程名称:
工程地点:
二、 工程承包范围
承包范围:
三、 合同工期
四、 质量标准
五、 合同价款 合同工期总日历天数 天,开工日期以实际为准。 工程质量标准:合格
合同价款以工程竣工结算为准。
六、 甲乙方双方责任
(一)、甲方责任
1、甲方负责定位、高程控制等相关技术。
2、甲方在施工过程中做好施工场地地下管线的邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)的保护工作。
3、因甲方原因造成的停工、窝工影响工程进度,所发生的费用全部由甲方承担,工期不相应顺延,并赔偿因工期延误所造成乙方的经济损失。
(二)、乙方责任
1、乙方必须服从甲方的指令。
2、乙方在工程施工过程中,必须严格遵守安全生产操作规程和规定,对违规操作所造成的人身及质量安全事故由乙方负责。
3、因乙方原因导致道路、桥函、电缆(线)、现有管道及其它设施的损坏,乙方承担责任。
七、 工程质量与检查
1、工程质量应当达到协议书约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
2、承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据协议发出的指令施 第 1 页 共 2 页
工,随时接受工程师的检查检验,为检查检验提供便利条件。
3、因工程师指令失误发生的费用,由发包人承担。
4、施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失,由承包人承担。
八、 工程款支付与竣工结算
1、工程款支付:当完成工程量达到总工程量60%时,支付已完工程价款90%,剩余工程款于竣工后付清。
2、竣工结算:工程量以建设方、监理方、甲方现场共同验收、测量的数据作为工程结算的依据,工程总价按现行的****市政定额及施工时的人工、材料、机械价格取费后结果执行。
九、 协议生效与终止
1、双方在协议书中签字合同生效。
2、项目竣工后,结算价款支付完毕,协议即行终止。
十、 争议
发包人承包人在履行合同时发生争议,可以和解或者要求有关主管部门调解。
十一、 本协议份数
本协议一式贰份,由发包人、承包人各持壹份。
发包方: 承包方:
发 包 人(签章): 承 包 人(签章):
年 月 日 年 月 日
合同编号电力安装工程施工合同发包方XXXXXXXXXXX承包方XXXXXXXXXXXXXXXX20xx年6月1电力安装施工合同甲方…
合同编号项目签订时间签订地点工程施工合同年月河南潢川甲方乙方依照中华人民共和国合同法建设工程质量管理条例及有关法律法规遵循平等自愿…
10KV配电工程合同电力建设工程施工合同合同编号工程名称铜仁侨泰嘉逸花苑施工单位四川才华九龙建设工程有限公司建设单位签订日期二零一…
电力工程施工合同书合同编号甲方乙方依照中华人民共和国合同法中华人民共和国电力法等有关法律法规的规定结合本工程具体情况经友好协商双方…
附件编号本电力建设工程施工合同工程名称建设单位施工单位签订时间签订地点电力工业部制订19xx年12月电力建设工程施工合同条件第一章…
第一章总述第一节工程竣工资料的管理与编制要求一工程竣工资料的组织管理与分工火电建筑安装工程技术文件资料是工程竣工技术档案的原始材料…
电力建设工程施工合同范本第一章词语涵义及合同文件第二章双方一般责任第三章施工组织设计和工期第四章质量与验收第五章合同价款与支付第六…
5电气装置安装工程竣工资料总的部分本章节适用于11工程名称kV变电站工程电气装置安装电气装置安装工程竣工资料总的部分编制单位编制日…
电力工程设计合同工程名称工程地点合同编号设计证书等级发包人设计人第一部分协议书发包人全称设计人全称依据中华人民共和国合同法中华人民…