浏阳市公路局综合楼装饰工程施工合同
发包方(甲方):浏阳市公路局
承包方(乙方):湖南省永安建筑股份有限公司
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程实际情况,双方达成如下协议。
第一条
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5 工程概况 工程名称:工程地点: 浏阳市北正北路 承包范围:承包方式:工期:本工程自 年 月 日开工,于 年 月 日竣工。
1.6
1.7
工程质量:优良 合同价款(人民币大写):叁拾柒万伍仟零贰拾伍元陆角柒分 第二条 2.1 甲方工作 开工前 天,甲方确认乙方提供的施工图纸或作法说明 份,向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2 指派 为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、签证、登记手续和其他事宜。
2.3 委托工程监理,监理公司任命 为总监理工程师,其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方 份。
2.4 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理工作,并承担相应费用。 第三条 3.1 乙方工作 乙方应按甲方有关指示及修改变更进行装饰施工。
3.2 指派 为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
3.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或说明进行施工,做好各项质量检查纪录。参加竣工验收、编制工程结算。
3.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。
3.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.6 工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 第四条 4.1 关于工期的约定 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并交付乙方因赶工采取得措施费用。
4.2 4.3 4.4 因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。 因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。
第五条 5.1 关于工程质量和验收的约定 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ520300-2002)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
5.2 5.3 本工程质量应达到国家质量评定优良标准。 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查和验收手续,甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。
5.4 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
5.5 工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知 3 日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日
期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。
第六条 6.1 关于工程价款和结算的约定 双方商定本合同价款采用:
可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。
6.2
结清。
----------------------------------------------------------------------- 拨款分 次进行 拨款 % 金额 本合同生效后,甲方分 次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算时一次
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
6.3 工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述 资料 7 天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在 3 天内,结清尾款。
第七条 7.1 关于材料供应的约定 本工程乙方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。
7.2 凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
第八条
8.1 有关安全生产和防火的约定 施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
8.2 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安
全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。
8.3 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
10.1 本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协第九条 争议或纠纷处理 商解决或请有关部门进行调解。
10.2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由 仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁协议范围的,可向人民法院起诉)。
第十条 其他约定 第十一条 附则 12.1 本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。 12.2 本合同正本两份,双方各执一份。 12.3 本合同履行完成后自动终止。 12.4 附件
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
乙方(盖章): 施工图纸或作法说明 工程项目一览表 工程预算书 会议纪要 设计变更 其他
甲方(盖章): 法定代表人: 法定代表人:
年 月 日
年 月 日
酒店装修合同
合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律,法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任。
合同编号:______
发包人:
电话:
承包人: 电话: 电话: 法定代表人: 施工队负责人: 法定代表人:
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律,法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等,自愿,协商一致的基础上,就发包人的 五星会所酒店 装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
第一条 工程概况
1.1 工程地点:___________________.
1.2 工程承包方式:双方商定采取承包人包工,发包人包料承包方式.
第二条 工程监理
若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名,单位,联系方式及监理工程师的职责等通知承包人.
第三条 施工图纸
发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人,承包人各一份(详见工程设计图纸);
第四条 发包人义务
4.1 开工前_两_天,为承包人入场施工创造条件.陈设归堆,遮盖,以不影响施工为原则;
4.2 提供施工期间的水源,电源;
4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系;
4.4 不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;
4.5 施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;
4.6 参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场,竣工验收.
第五条 承包人义务
5.1 施工中严格执行安全施工操作规范,防火规定,施工规范及质量标准,按期保质完成工程;
5.2 严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;
5.3 保证居室内上,下水管道的畅通;
5.4 保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场.
1
第六条 工程变更
工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期
第七条 工期延误
7.1 对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:
(1)工程量变化和设计变更;
(2)不可抗力;
(3)发包人同意工期顺延的其他情况.
7.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料,设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延.
7.3 发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延.
第八条 质量标准
双方约定本工程施工质量标准:按双方协商而定______________.。
施工过程中双方对工程质量发生争议,由_________部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担.
第九条 工程验收
9.1承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单
9.2 工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单.在工程款结清后,办理移交手续.
9.3 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为.验收合格签字后,填写工程保修单
第十条 工程款支付方式
10.1合同生效后,发包人每按已经做好的 约定直接向承包人支付工程款:
10.2工程完工后,验收合格后支付工程总款的15%。
10.3 工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人.发包人接到资料后3日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款.
第十一条 违约责任
11.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律,法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失. 11.2 未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责.
11.3 因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失.
2
11.4 发包人未按期支付工程款的,承包方有权停工,并向发包方催缴工程款。发包方每延误一星期向对方支付违约金元.
11.5 由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延.
第十二条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决:
(一)提交________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院提起诉讼.
第十三条 几项具体规定
13.1 因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________元(此费用不在工程价款内).
13.2 施工期间,发包人将外屋钥匙____把,交给承包人保管.工程竣工验收后,发包人负责提供新锁____把,由承包人当场负责安装交付使用.
13.3 施工期间,承包人每天的工作时间为:上午____点___分至___点___分;下午___点___分至___点___分.
第十四条 其他约定事项____________________________ ________
15.1 本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止.
15.2 本合同一式____份,双方各执____份,
15.3 合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力.
附件:装饰工程预算表(发包方、承包方各持一份)
发包人(签字): 承包人(盖章):
法定代表人:
委托代理人:
年 月 日 年 月 日
3
浏阳市公路局综合楼装饰工程施工合同发包方甲方浏阳市公路局承包方乙方湖南省永安建筑股份有限公司按照中华人民共和国经济合同法和建筑安装…
装饰装修工程施工合同发包方甲方承包方乙方合同编号年月日1发包方以下简称甲方委托代理人联系电话承包方以下简称乙方委托代理人联系电话依…
装饰装修工程施工合同范本委托方甲方承接方乙方工程项目室内装饰工程施工安装经甲乙双方友好协商依据中华人民共和国合同法中华人民共和国建…
重庆市建筑装饰工程施工合同乙种本发总包单位承包包单位合同编号签订日期重庆市工商行政管理局监制1建筑装饰工程施工合同发包方甲方承包方…
龙运大厦维修改造项目HF20xx0201合同备案编号建设工程名称发包人承包人签定日期工程施工合同正本龙运大厦维修改造项目第五标段黑…
建筑装饰工程施工合同发包方(甲方):承包方(乙方):按照《中华人民共和国合同范本法》及相关法律法规的规定,结合本工程具体情况,双方…
编号项目名称寿宁县人民法院付属楼工程地点寿宁县茗溪新区建设方寿宁县人民法院设计方建筑装饰工程设计合同GF20xx0206乙种本1年…
建筑装饰工程承包合同范本发包人以下简称甲方承包人以下简称乙方依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其它有关法律行政法规遵循…
龙运大厦维修改造项目HF20xx0201合同备案编号建设工程名称发包人承包人签定日期工程施工合同正本龙运大厦维修改造项目第五标段黑…
装饰装修工程施工合同发包方甲方承包方乙方合同编号年月日1发包方以下简称甲方委托代理人联系电话承包方以下简称乙方委托代理人联系电话依…
家庭居室装饰装修施工合同示范文本发包方简称甲方承包方简称乙方根据中华人民共和国合同法建筑安装工程承包合同条例中华人民共和国消费者权…