装饰装修工程施工合同范本
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程项目:室内装饰工程、施工、安装。
经甲乙双方友好协商,依据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》,《建筑安装工程承包合同条例》,《中华人民共和国消费者权益保护法》,《中华人民共和国价格法》,中华人民共和国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜签定本合同。为使本项工程能顺利圆满完成,本着互惠互利的原则,明确规定双方的权利义务如下,双方应共同遵守。
第一条:工程概况
1.工程地址:佛山市机场路28号嘉禾新城美丽家园海圣阁601房
2.施工内容:详见本合同附件(一)《装饰工程报价预算表》和本合同附件(二)《装饰工程设计图纸》。
3.委托方式:乙方负责设计、施工、安装、包工包料(部分材料甲方自购)
4.工程开工日期:______年______月______日
5.工程竣工日期:______年______月______日
6.工程总天数:________天
第二条:工程价款
1.工程预算总造价(金额大写)肆万伍仟叁佰玖拾伍元捌角整。详见本合同附件(一)《装饰工程报价预算表》。
2.工程量的增减价款,按实际工程量增减。新增工程项目,需先设计并报价,以本合同附件
(一)《装饰工程报价预算表》为依据。
3.在以本合同附件(一)《装饰工程报价预算表》为依据的情况下,如没有另增新的工程项目,则结算时工程价款不得超过预算工程价款的2%。
第三条:质量要求
1.工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。详见本合同附件(一)《装饰工程报价预算表》中“使用材料及工艺要求”一栏。
2.工程施工标准,乙方严格按照工程设计图纸及本合同附件(三)《装饰工程施工及验收标准》进行施工,做好各项质量检查记录。
3.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。以本合同附件(一)《装饰工程报价预算表》为依据。
4.凡由甲方自行采购的材料、设备等产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。
5.甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。
第四条:材料供应
1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本
合同附件(一)《装饰工程报价预算表》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,乙方必须做出改正返工,工期不变,对工程造成的损失由乙方负责。
3.乙方提供的材料必须要由甲方验收合格后方可施工。乙方应确保提供的材料在甲方验收前包装完好无缺,未有开封现象,并在产品标定保质期内。如发现乙方提供的材料存在伪劣冒牌,或与本合同附件(一)《装饰工程报价预算表》所注明品牌,型号、规格不符等现象,可视为违约。
3.甲方负责采购供应的材料、设备,详见本合同附件(四)《甲方提供装潢材料清单》的内容,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。
第五条:付款方式
1. 工程开工前三天,甲方向乙方支付本合同总金额的30%,计人民币壹万叁仟陆佰壹拾捌元整;
2. 泥、水、电三道工序基本完工且木工制作开工和材料进场并经检验合格后三天内,甲方向乙方支付本合同总金额的40%,计人民币壹万捌仟壹佰伍拾捌元整;
3. 木制作及油漆基本完工且扇灰材料进场并经检验合格后三天内,甲方向乙方支付本同总金额的10%,计人民币肆仟伍佰肆拾元整;
4. 工程竣工并经甲方验收合格后三天内,甲方向乙方支付本合同总金额的(20%-2000元), 计人民币柒仟零捌拾元整;
5. 余额人民币2000元,作为质量保证金,在竣工验收后六个月内,装修无质量问题,甲方一次性支付给乙方;
6. 如有甲方增加项目和按实际结算项目,根据甲方签名认可的单价,本合同附件(一)《装饰工程报价预算表》,经甲乙双方确定的数量,计算出准确金额,扣除质量保证金后,按上述比例支付给乙方;
7. 如有甲方减少项目,则从本合同金额中扣除相关金额,并按调整后的金额进行工程款支付。如已存在甲方超前支付,则超出部分从下一笔工程款中扣除;
8. 甲方工程款必须交给乙方指定或委托收款人员,同时必须收到乙方财务专用收据方可付款,否则出现问题,责任由甲方承担。
9. 甲方付清扣除质量保证金后工程款,(以乙方开具财务收款票据为准),乙方与甲方办理移交并发放装饰工程保修卡;
10. 甲方在应付款日期不付款(包括增加项目工程款)是违约行为,乙方有权停止施工,造成影响由甲方负责。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。甲方在未结算前擅自动用,视甲方验收合格,同意与乙方结算付清余款。
第六条:工程工期
1.如果因乙方原因而延迟完工,每日按合同总金额的1‰作为违约金罚款支付给甲方,直至合同总金额扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的1‰作为误工费支付给乙方,直至合同总金额扣完为止。
2.由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承
担;由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
3. 在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用;如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。如因乙方设计失误造成更改方案,已经施工部份由乙方承担费用。
5.施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。
第七条:工程验收
1.工程质量验收标准,详见本合同附件(三)《装饰工程施工及验收标准》,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。
2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在三天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格。甲方自行搬进入住,视为验收合格。
3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收,应及时通知乙方,另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期。
4若在验收中发现有不符合验收要求的项目,施工方应进行整改,整改后对不合格项次进行复验,直至达到要求
第八条:其他事项
(1)甲方
1、必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。
2、如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线,应向所在地房管部门办理手续,并承担有关费用。
3、甲方有权要求乙方无条件更换施工人员及乙方工地代表。
(2)乙方
1、应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;如是下属分支机构,也须有上级公司出具的证明;经办业务员必需有法人代表的委托证书。
2、指派(姓名)__________为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。
3、负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。施工过程中不得对室内承重结构进行任何改造、破坏。一切对承重结构破坏行为均由乙方负全责。
4、乙方指派安装水电改造工程的电工发须出示电工资格证。
5、严格履行合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约论处。
6、 在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为24个月。
第九条:违约责任
合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。
第十条:争议解决
1、本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。或向本市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉,请求解决。
2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向仲裁委员会申请仲裁或法院判决。
第十一条:合同的变更和终止
1.合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。
第十二条:合同生效
1.本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。
2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。
3.本合同(包括合同附件、补充合同)一式二份,甲乙双方及各执壹份。
甲方(业主):(签章) 乙方: (签章)
住所地址: 企业地址:
法定代表人: 法定代表人:
代理人: 代理人:
工程编号:
深圳市小型装饰装修工程
施 工 合 同
工程名称:
工程地点:
发 包 人:
承 包 人:
装饰装修工程施工合同
发包人(甲方):
承包人(乙方):
根据有关法律、法规和标准规范,结合本工程实际情况,甲、乙双方遵守
平等、自愿、公平和诚实信用原则,经协商一致达成如下协议:
第1条 工程概况
1.1 工程名称:
1.2 工程地点:
1.3 承包内容:本合同附件《工程预算书》或《工程项目一览表》列出
的项日以及以下内容:
1.4 承包方式:
口包工包料: 口包工和部分包料; 口包工不包料;
1.5 工期:
开工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
总日历工期天数: 天
1.6 工程质量:
1.7 合同价款(人民币大写):
¥: (含税)
第2条 双方工作
2.1 甲方工作
2.1.1 由甲方负责设计的工程,甲方于开工前 天,应向乙方提供已经
确认的施工图纸 套(或作法说明 份),并向乙方进行现场交底。
2.1.2办理施工所涉及的各种申请、批件等手续,接通施工所需的水、
电,协调有关单位做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。
2.1.3清除影响施工的障碍物,对只能部分清空的房屋中所滞留的家具、
陈设等采取保护措施。
2.1.4提供原始水电线路图纸及装饰装修房间钥匙。
2.1.5指派 为甲方代表,负责对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.1.6甲方认为有必要,可委托 为工程监理。甲方应在开工前将监理工程师的职责、监理范围以书面形式通知乙方。
2.1.7如需要拆改原建筑物结构或设备管线,甲方应负责到有关部门办理相应审批手续。甲方未办理相关手续,乙方不得拆改原有建筑物结构或设备管线。如甲方坚持不办理相关手续,造成乙方停工和因此引起的一切损失,由甲方承担。
2.1.8协助乙方保护好周围建筑物、设备管线、古树名木、绿地等不受
损坏。
2.1.9协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。
2.1. 10知会邻里在施工期间产生的灰尘和噪音可能对其生活和工作环
境造成的影响,协调关系获得理解并承担相关责任。
2.1. 11配合有关单位进行煤气改造、有线宽频网络安装施工工作。
2.2 乙方工作
2.2.1 由乙方负责设计的工程,乙方应于开工前 天提供平面设计图、
水电改造图、天花布置图、地面铺设图及其他施工图纸,送甲方审核。如甲方需要提供设计效果图,乙方应按要求提供,所涉及的费用双方可在确定合同价款时约定。乙方应按时参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底。
2.2.2拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
2.2.3严格执行施工规范、室内环境污染控制规范、安全操作规程、防
火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。
2.2.4指派 为乙方代表,负责履行合同,组织施工,按期保质保量完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
2.2.5乙方有义务配合甲方直接发包给第三方的工程施工,以保证工程
质量及工程的顺利完成。
2.2.6乙方有义务事先告知甲方未知的在本工程设计或甲方指令以及甲
方提供的材料中存在的问题或缺陷。如甲方不予采纳,造成的损失乙方不承担责任。
2.2.7依据有关规定,乙方应办理交纳施工入场装修押金。
2.2.8施工中涉及需要拆改原建筑物结构或设备管线的,乙方应当向甲方提出意见。甲方未办理相关审批手续或未经甲方同意,乙方不得拆改原建筑物结构或设备管线,否则,由此造成的事故或发生的损失(包括罚款),由乙方负责并承担。
2.2.9乙方应当妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏,
做好施工现场保卫和垃圾清运等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。
2.2. 10乙方在施工中应妥善保护甲方堆放在现场的家具、陈设以及工程成品。工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
2.2. 11参加竣工验收,编制工程结算文件。
第3条 工期
3.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付
乙方因赶工采取的措施费用。每提前一天,甲方支付乙方 元。
3.2 甲方未按约定提供图纸及因甲方原因不具备开工条件而影响工期的,工期相应顺延。
3.3由于甲方变更设计或增加工程量,以及提出增加设计范围以外的工程项目,造成工期的延误,工期相应顺延。
3.4属甲方提供的材料未及时提供或中间工程验收不及时造成停工和误工,工期相应顺延。
3.5甲方指令有误或不及时,延误工期,工期相应顺延。
3.6甲方未按合同约定支付工程预付款、进度款,影响施工正常进行,工期顺延。
3.7因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺
延。
3.8由于工程质量原因返工,工期不顺延。
3.9因乙方预算少算、漏报所产生的增加项目,导致工期延误,工期不顺延。
3. 10非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力等因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。
第4条 材料设备的供应
4.1 甲方按双方约定的《甲方供应材料设备一览表》(见附表)供应材料设备,若甲方供应的材料与《甲方供应材料设备一览表》不符时,由甲方承担相应责任。
4.2甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,由于乙方保管不当或施工不当造成的损失,由乙方负责赔偿。甲方供应的材料由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由甲方承担运输费用。
4.3材料进场时,甲乙双方应负责提供各自供应的材料设备合格证明。若材料设备不符合质量要求或规格出现差异,应各自承担责任及由此发生的费用。
4.4甲乙双方采购的材料均应当符合环保要求。如乙方采购的材料不符合环保要求,造成室内环境质量达不到标准的,由乙方承担相应责任;如甲方供应的材料不符合环保要求,造成室内环境质量达不到标准的,由甲方承担相应责任。
4.5对甲方供应材料,乙方有义务事先告知甲方准确的材料用量。
第5条 工程变更
5.1甲方变更设计,应在该项工程施工前7天向乙方发出书面通知。
5.2所有的设计变更和工程量增减,甲方应当办理签字确认手续,以作为费用调整依据。
5.3因甲方设计变更,造成乙方返工费用和相应损失均由甲方承担。
5.4由于设计变更,造成乙方材料积压,由双方协商处理。协商不成,
由甲方承担损失。
5.5乙方按变更通知进行变更,并于7天内或双方认可的时间内向甲方
提出变更价款的完整资料。甲方收到变更价款报告后7天内或双方认可的时间内予以签认或提出异议。
5.6乙方接到变更通知后,可按下列方法提出变更价款,送甲方同意后
调整合同价款:
(1)合同附件的工程预算书中已有适用于变更项目单价的,按已有项目单价调整合同价款;
(2)合同附件的工程预算书中只有类似于变更项目单价的,可以参照类似项目单价确定变更项目单价,调整合同价款;
(3)合同附件的工程预算书中没有适用或类似变更项目单价的,甲乙双方经协商后确定变更项目单价,调整合同价款。
5.7乙方根据现场实际情况提出合理建议,涉及到变更设计和对原定材料的更换,以及增加工程量,必须经甲方同意,并签字确认。未经甲方签字,乙方擅自变更设计或对原定材料更换,甲方不予认可,由此造成的损失由乙方承担。
5.8对于甲方提出的不可行的设计变更,乙方有义务事先告知甲方将由此产生的质量问题及后果,否则造成的损失由乙方承担。若甲方仍坚持进行变更,造成工程质量问题及后果,由甲方承担。
第6条 工程质量检验及验收
6.1本工程质量评定验收标准的依据:
(1)施工图纸、作法说明、设计变更;
(2)《建筑装饰装修工程质量验收规范> (GB50210-2001);
(3)《住宅装饰装修工程施工规范> (GB50327-2001);
(4)《深圳市家庭装饰装修工程质量验收标准>。
6.2须办理隐蔽工程和中间工程验收的项目:水电线路改造工程(封闭
前)、防水工程(铺设瓷片前)、吊顶工程(涂料前)、门窗工程(油漆前)、细木工程(油漆前)。
6.3甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。当工程具备覆盖、遮盖条件或达到中间验收标准(如水管及电线管的凿槽暗敷恢复工作),乙方自检后,并于48小时前通知甲方验收。验收合格,甲乙方办理验收手续后,乙方可进行隐蔽和继续施工:非乙方原因甲方不参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,视为甲方已经批准。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成工期延误,工期顺延;复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,工期不顺延。
6.4因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,由此造成的
全部损失由甲方承担;因乙方施工质量问题造成材料、设备的损坏,其全部损失由乙方承担。
6.5施工中甲方直接发包给第三方的工程完工时,必须由甲、乙方及第三方共同对该工程质量进行验收,确认质量责任。若非因甲乙双方原因工程质量不合格,责任由第三方承担。
6.6 甲方直接发包给第三方的工程遇交叉作业时,乙方和第三方应对各
自的工程质量负责,若非因甲方原因工程质量不合格,责任由乙方和第三方各自承担。
6.7工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知 日内
组织验收,如甲方在规定时间内不能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。
6.8工程质量验收不合格,经整改后,另行验收,整改费用由乙方承担。
整改后仍不合格,甲方可要求乙方继续整改,整改费用由乙方承担,也可要求乙方离场并赔偿不合格项目的损失。
工程竣工后,甲方未经验收擅自使用,视为工程质量验收合格。
在工程质量验收合格后,双方应办理验收手续。
第7条 室内环境质量施工要求及验收
7.1本工程室内环境质量验收标准的依据:
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)。
7.2未经甲方同意,本工程不得使用经检验不合格的材料进行施工;不得在室内用有机溶剂清洗施工用具;不得使用苯、工业苯、石油苯、重质苯及混苯作为稀释剂和溶剂;不得采用沥青类防腐、防潮处理剂;不得采用非A类无机非金属建筑材料、装修材料和非E1类人造木板及饰面人造木板。
7.3对甲方要求购买预防装修污染的产品,乙方需积极配合。
7.4工程竣工后,乙方应通知甲方验收。室内环境质量验收应在工程竣工至少7天以后、工程交付使用前进行。甲方自接到验收通知____ 日内组织参与施工的各方进行验收。如甲方在规定时间内不能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。
7.5室内环境质量验收可以选择有资质的检测机构进行检测,检测费用由____方承担。
7.6室内环境质量验收检测不合格,甲乙双方应采取措施,经整改后,
另行验收,整改费用由责任方承担。
工程竣工后,室内环境质量未经验收双方已办理移交手续,不影响甲方对因乙方原因造成的室内环境质量不合格的索赔。
在室内环境质量验收后,双方应办理验收、移交手续。
第8条价款及结算工程
8.1双方商定本合同价采用下列第 种方式确定:
(1)固定总价合同,即承包范围内价格一次包死,结算时除变更工程外不做任何调整。变更工程价款的确定,参照本合同5.6条款的约定执行。
(2)固定单价合同,即工程结算时,工程量根据双方预算书中确认的计量方式按实结算,承包范围内的项目单价按照双方确定的预算单价不作任何调整。变更工程价款的确定,参照本合同5.6条款的约定执行。
8.2双方约定甲方按下表分 次向乙方支付工程款,尾款即工程缺陷保修款应在工程竣工验收合格之日后____天内支付,尾款数额为合同价款的5%。
8.3工程竣工验收、室内环境质量验收后,乙方提交工程结算书并将有关资料送交甲方,甲方自接到上述资料____天内审查完毕。到期未提出异议,视为同意,并在____天内结清除尾款外的结算款。甲方未按约定组织室内环境质量验收,甲方应在工程竣工验收合格后____天内结清除尾款外的结算款。
8.4结清尾款后,乙方按工程结算款额开具发票。
第9条 索赔
9.1 甲方未按合同约定提供施工所需条件、支付工程款、顺延工期或其他非乙方原因造成乙方经济损失,乙方可依照合同有关条款进行索赔。
9.2乙方未按合同约定交付装饰产品或未全面履行合同约定的全部义务而造成甲方损失,甲方可依照合同有关条款进行索赔。
9.3索赔程序:
(1)索赔事件发生 天内,索赔方向被索赔方发出要求索赔的通知书;
(2)索赔方在发出索赔意向通知书后 天内,向被索赔方提交全部和详细的索赔资料;
(3)被索赔方在接到索赔资料后 天内给予书面答复或要求索赔方进一步补充索赔理由和证据,被索赔方在 天内未作答复,则视为该项索赔已被认可。
第1 0条 施工安全和防火
10.1甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。
10.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、 《建筑安装工程安全操作规程》、 《中华人民共和国消防法》和其它相关的法规、规范。
10.3由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防法和防火设计规范,乙方有权拒绝施工。若甲方强制要求乙方施工,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失;由乙方负责设计的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此产生的一切经济损失。
10.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程和消防法,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第1 1条 违约责任
11.1 甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的损失。
11.2 由于甲方原因导致中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方 元;甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按应付款额的__ __%支付滞纳金。
11.3由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方__ __元违约金。
11.4乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成
品,如造成损失,应照价赔偿。
第1 2条 保修条款
12.1本工程保修责任期:屋面防水工程、有防水要求的房间、卫生间和
外墙的防渗漏工程为5年,其他工程为2年。
12.2保修范围为乙方施工的工程项目。
12.3施工质量问题和乙方提供材料原因造成的损坏,由乙方保修。
12.4由于甲方提供的材料质量问题、人为造成的损坏和不可避免因素造
成的损坏不在保修范围内。
12.5在保修期内,乙方工程质量原因造成的其它财产损失,由乙方按当
时市场价格全额赔偿。
第1 3条 争议
13.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,
双方可采取协商解决。
13.2协商不成可通过下述机构调解(注:只能选择其中一种方式,并在选定方式前的“口”内打“√”):
口提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会调解中心;
口其他调解机构:
13.3对本工程施工质量或使用的原材料质量发生争议的,可以选择有资
质的检测机构进行检测。
13.4当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成时,双方可选
择下列第 种方式解决:
(1)仲裁(注:只能选择其中 种方式,并在选定方式前的“口”内打“√”):
口提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会在深圳进行仲裁;
口提交深圳仲裁委员会仲裁;
口其他仲裁机构:
(2)诉讼:
向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第1 4条 合同解除和终止
14.1有下列情形之一的,可以解除合同:
(1)甲乙双方协商一致;
(2)因不可抗力致使合同无法履行;
(3)因一方违约致使合同无法履行。
14.2 甲乙双方履行完本合同全部义务,工程已办理交付手续,工程竣工
结算价款支付完毕,本合同即告终止(但本合同保修及争议解决条款除外)。
第1 5条 附则
15.1本合同正本两份,双方各执一份。副本 份,甲方执 份,
乙方执 份。均具同等效力。
15.2附件
(1)施工图纸或作法说明
(2)工程项目一览表
(3)工程预算书
(4)甲方供应材料设备一览表
第1 6条 补充条款
发包人: 承包人:
发包人代表: 承包人代表
地址: 地址:
电话: 电话:
传真: 传真:
邮编: 邮编:
开户银行: 开户银行:
户名: 户名:
帐号: 帐号:
年 月 日 年 月 日
附表:
装饰装修工程合同书甲方以下简称甲方乙方以下简称乙方安徽省寿县古城建筑装璜工程有限责任公司依照中华人民共和国经济合同法及国家建设部省…
装饰装修工程施工合同范本委托方甲方承接方乙方工程项目室内装饰工程施工安装经甲乙双方友好协商依据中华人民共和国合同法中华人民共和国建…
装饰装修工程施工合同发包方甲方承包方乙方合同编号年月日1发包方以下简称甲方委托代理人联系电话承包方以下简称乙方委托代理人联系电话依…
龙运大厦维修改造项目HF20xx0201合同备案编号建设工程名称发包人承包人签定日期工程施工合同正本龙运大厦维修改造项目第五标段黑…
装饰装修工程施工合同书工程名称工程地点发包方承包方签订日期年月日装饰装修工程施工合同书发包方甲方承包方乙方鉴于家居装修实际情况的需…
建筑装饰工程施工合同发包方(甲方):承包方(乙方):按照《中华人民共和国合同范本法》及相关法律法规的规定,结合本工程具体情况,双方…
编号项目名称寿宁县人民法院付属楼工程地点寿宁县茗溪新区建设方寿宁县人民法院设计方建筑装饰工程设计合同GF20xx0206乙种本1年…
建筑装饰工程承包合同范本发包人以下简称甲方承包人以下简称乙方依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其它有关法律行政法规遵循…
龙运大厦维修改造项目HF20xx0201合同备案编号建设工程名称发包人承包人签定日期工程施工合同正本龙运大厦维修改造项目第五标段黑…
装饰装修工程施工合同发包方甲方承包方乙方合同编号年月日1发包方以下简称甲方委托代理人联系电话承包方以下简称乙方委托代理人联系电话依…
家庭居室装饰装修施工合同示范文本发包方简称甲方承包方简称乙方根据中华人民共和国合同法建筑安装工程承包合同条例中华人民共和国消费者权…