乐山市市中区
20xx年和20xx年巩固退耕还林成果沟渠
建设项目勘测设计合同
招标编号:SZQ-FWCG-10066
项目名称: 20xx年、20xx年巩固退耕还林成果沟渠建设项目勘测、设计 发包方名称(以下称为甲方):**
设计方名称(以下称为乙方):**
根据乐山市市中区政府采购中心招标编号SZQ-FWCG-10066公开招标结果,甲方确定乙方为市中区20xx年、20xx年巩固退耕还林成果沟渠建设项目勘测、设计单位。为明确责任,协作配合,确保该设计方案编制质量,经双方协商一致,签订本合同,共同遵守。
第一条 本合同依据下列法律、行政法规、部门规章和专业技术文件等签订:
1.1 《中华人民共和国合同法》;
1.2 《乐山市市中区天然林资源保护和退耕还林工程领导小组办公室关于认真做好巩固退耕还林成果专项规划建设的通知》(乐中天退办
[2010]1号 )、《国家发展和改革委员会等9部委关于印发巩固退耕还林成果专项规划项目管理办法的通知》(发改西部[2010]1382号);
1.3 其他相关的行业规范、规定。
第二条 工程概况
2.1 工程名称:市中区20xx年、20xx年巩固退耕还林成果沟渠建设项目勘测、设计
2.2 工程地点:乐山市市中区。
2.3 工程范围及内容:
2.3.1 工程范围:包括**等乡镇。
2.3.2 工程内容:市中区20xx年、20xx年巩固退耕还林成果沟渠建项目设勘测、设计
第三条 工程进度、工程收费标准及支付方式
3.1 工程进度要求:
A包:20xx年巩固退耕还林成果沟渠建项目位于棉竹、牟子、青平、苏稽、临江、安谷、车子7个乡镇,规划防渗整治沟渠**公里(总投资预计**万元)。合同签订后60天内完成(不扣除节假日)。
B包:20xx年巩固退耕还林成果沟渠建项目位于剑峰、全福、童家、悦来、普仁、安谷、九峰7个乡镇,规划防渗整治沟渠**公里(总投资预计**万元)。合同签订后120天内完成(不扣除节假日)。
设计内容及要求:由乙方按项目的技术标准和要求自行组织勘测,根据勘察成果,并按照“因地制宜、经济合理、安全可靠”的原则编制初步设计方案(包括:设计方案、编制概算、设计图表等)。初步设计方案经审查通过后,编制技施设计方案(包括:施工图设计、施工图预算、用于施工招标的施工图和工程量清单等),并提供项目实施阶段的服务工作等,所有设计成果除提供满足需要的纸质资料外,均需提供电子版资料。
完成时间:20xx年巩固退耕还林成果沟渠建项目勘测、设计在合同签订后60天内完成(不扣除节假日);20xx年巩固退耕还林成果沟渠建项目勘测、设计在合同签订后120天内完成(不扣除节假日)。
3.2 合同价款及支付方式
3.2.1 乐山市市中区20xx年、20xx年巩固退耕还林成果沟渠建设勘测、设计采用整体合同价(含方案编制费、专家审查咨询费、评审费、施工期的设计服务费等),合同价**元(大写: 万元整),其中:A包乐山市市中区20xx年巩固退耕还林成果沟渠建设勘测、设计采用整体合同价**元(大写: 万元整),B包乐山市市中区20xx年巩固退耕还林成果沟渠建设勘测、设计采用整体合同价**元(大写:**万元整)。
3.2.2 支付方式
A包:乐山市市中区20xx年巩固退耕还林成果沟渠建设勘测、设计。合同签订后七个工作日内预付合同价款的20%,即人民币**元(大写元整)。完成项目的勘测、设计任务,并提交经审查审定的初设、技施成果资料后支付合同价款的60%,即人民币**元(大写 元整),其余价款即人民币72000元(大写**元整)在施工期的设计服务完成后一次性付清。
B包:乐山市市中区20xx年巩固退耕还林成果沟渠建设勘测、设计。合同签订后七个工作日内预付合同价款的20%,即人民币**元(大写**元整)。完成项目的勘测、设计任务,并提交经审查审定的初设、技施成果资料后支付合同价款的60%,即人民币**元(大写**元整),其余价款即人民币**元(**元整)在施工期的设计服务完成后一次性付清。
第四条 乙方向甲方提交以下成果和资料,并对其准确性和可靠性负责。
1、《乐山市市中区20xx年××乡(镇)巩固退耕还林成果沟渠建设项目初步设计方案》(含附表和附图)。
2、《乐山市市中区20xx年××乡(镇)巩固退耕还林成果沟渠建设项目施工设计方案》(含附表和附图)。
3、《乐山市市中区20xx年××乡(镇)巩固退耕还林成果沟渠建设项目初步设计方案》(含附表和附图)。
4、《乐山市市中区20xx年××乡(镇)巩固退耕还林成果沟渠建设项目施工设计方案》(含附表和附图)。
第五条 检查验收
编制的方案按分项目的投资规模应通过区(或市,区县)退耕办组织的专家评审委会的技术评审。(成果包括A4纸打印装订成册12套,电子文档用Word2003编辑好、链接好的全套资料,计算表格用电子表格计算,插入Word文档后,在电子表格中修改,Word文档要能更新;图纸用CAD格式保存为CAD2004图形。)
第六条 双方责任
6.1 甲方责任:
6.1.1 甲方向乙方提供进行市中区20xx年、20xx年巩固退耕还林成果沟渠建设项目勘测、设计的相关资料及文件,并提供项目区社会经济情况、项目区总体思路等相关资料,并对其准确性和可靠性负责。
6.2 乙方责任:
6.2.1 乙方应按国家技术规范、标准及甲方提出的设计要求和进度要求,进行市中区20xx年、20xx年巩固退耕还林成果沟渠建设勘测、设计,按时提交质量合格的成果,并对成果质量负责。
6.2.2 乙方应指派专人参加由甲方组织的协调会,对甲方提供的有关文件、资料进行复核、审查,并自行组织实地勘测。
6.2.3 乙方应保护甲方的知识产权,不得向第三方泄露、转让、扩散甲方提交的图纸、档案和文件等技术经济资料。如发生以上情况,甲方有权向乙方索赔。
6.2.4 乙方应依法履行纳税义务。
第七条 违约责任
7.1 在合同履行期间,甲方在乙方未违约的情况下要求终止或解除合同,乙方不退还甲方已付的设计费用,且甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付设计费用。
7.2 甲方应按本合同第3.2.2款规定的金额和时间向乙方支付设计费用,每逾期一天,甲方应加付乙方按本合同总价千分之二的逾期违约金;逾期超过30天以上时,乙方有权暂停履行合同,并书面通知甲方。
7.3 乙方应按照国家现行的有关规定进行方案设计,确保设计成果质量。如因乙方的重大设计失误,造成甲方损失的,除应负责继续完善和完成设计工作外,乙方还应当赔偿甲方全部直接或间接的经济损失。乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责及时修改或补充。
7.4 如因乙方原因引起方案编制返工,或因不可抗力以外的原因不能按照规定时限提交规划成果资料,造成损失,除应负责继续完善和完成方案编制工作外,还应视造成的损失大小依法承担相应的经济和法律责任,并免收相应受损部分的设计费用。由于乙方自身原因,延误了按本合同第
3.1款规定的设计成果资料的交付时间,每延误一天,应减收合同总价的千分之二。
7.5 由于甲方原因无法按第6.1.1款规定的时间提供影响初步设计方案编制进度的相关资料及文件,每延误一天,则提交设计成果资料的交付时间相应顺延。
第八条 其他约定事项
8.1 乙方负责自身的人员、设备等的管理和安全,若发生人员伤害、设备损毁等事故,由乙方自行承担。
8.2 甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。其中需增加编制和报批项目的设计方案,按照原采购项目的方案编制标准和要求,以及相同的费率,由甲乙双方协商,形成增加项目的补充合同,报区政府采购中心备案。
8.3 甲方委托乙方完成的设计方案所有权、使用权以及知识产权归属甲方所有。
8.4 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。非甲、乙双方的原因致使合同不能部分或全部履行时,按实际履行完成的合同项目工作量支付价款。
8.5 本合同履行中发生争议,双方当事人应及时协商解决,也可由当地行政主管部门调解。调解不成时,双方当事人同意由乐山市市中区仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同约定仲裁机构达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。
8.6 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要、修改的招投标文件等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
8.7 本合同自双方签章后生效,并由甲方送乐山市市中区区政府采购中心和乐山市市中区区财政局备案,于双方履行完合同规定的义务后终止。
8.8 本合同一式拾份,正本贰份,副本捌份,双方签字盖章即生效。由甲方持正本壹份,副本伍份,乙方持正本壹份,副本叁份。
甲方名称:**
法定代表人: 委托代理人: ** 住所:
乙方名称:** 法定代表人: 委托代理人: 住所: 邮政编码: 邮政编码: 614000 电 话:0833-2436177 传 真:0833-2436177 户 名:
开户银行:
帐 号: 年 月 日
电话: 传 真: 户 名:
开户银行:
帐 号:
年 月 第 6 页 共 6 页
日
勘测设计合同
工程名称:
委托单位:
受托单位:
年 月 日
勘 测 设 计 合 同
委托方(发包方): (以下简称甲方)
受托方(承包方): (以下简称乙方)
甲方委托乙方进行 勘测设计任务根据《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经甲乙双方协商一致,签定本合同,以资共同遵守。
第一条、任务的依据和内容:
1、任务依据(双方签定的协议或甲方委托书):
2、 设计内容(工程名称、规模和设计阶段等):
第二条、勘测设计基础资料的提供与设计文件的交付:
1、甲方应按如下所列内容和时间提供设计基础资料
(1)
(2)
(3)
2、乙方收到甲方提供的勘测设计基础资料后拟订主要设计方案,并约定甲方
于 年 月 日在 确认方案。
3、乙方根据甲方确认的设计方案,完成设计任务,并按如下所列时间交付设计文件。
(1)
(2)
(3)
4、设计文件交付数量按照《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》的规定执行,增加数量另收工本费,其费用在交付时计价付款。
5、提供设计基础资料与交付设计文件的日期均以送达或寄发邮戳为准,由于甲方提供基础资料不全或未按时提供,乙方交付设计文件的日期予以后延。若提供设计基础资料的日期推迟15天,交付设计文件的日期另议。
第三条、勘察设计取费与拨付:
l、根据国家物价局、建设部《工程勘察取费标准》、《工程设计收费标准》的规定,勘察设计取费总额 元。
2、勘察设计费的拨付:
(1)本合同生效后十天内,甲方向乙方拨付勘察设计费总额的20%作为定金,(本合同履行后,定金抵作勘测设计费);勘测设计文件交付后15天内,结清全部费用。
(2)勘察设计工作开展后,甲方应按下表规定的日期向乙方拨付勘察设计费。
勘察设计费拨付表
次数 金额(万元) 拨付期限 付款方式 备 注
l
2
3
(3)其他说明:
第四条、双方的义务
1、甲方:
(1) 按时提供合同规定的勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。
(2)按合同规定的期限和金额拨付勘察设计费。
(3)在乙方人员进入现场工作时,提供工作、生活、交通和通讯方面的便利。需要邀请乙方人员到甲、乙方驻地以外的地方协助处理本合同范围内的有关问题,乙方的差旅费应由甲方支付。
(4)尊重并维护乙方的设计成果,乙方所提交的设计文件不得擅自修改或转让给第三方重复使用,除本工程项目以外,甲方重复使用乙方提供的图纸,须征得乙方的同意,其费用双方协商确定。
2、乙方:
(1) 按时交付合同规定的设计文件,并对交付的设计文件的质量负责。
(2) 所交付的设计文件,经上级主管部门审查后,在本合同范围内必要修改,由乙方负责,超出合同范围的重大变更,而重作或修改设计时,须有设计审批机关的意见书,经双方协商,另订合同。
(3)负责进行设计技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更,参加工程竣工验收,因工程需要派现场设计代表,费用由双方协商,另订合同。
(4)对甲方提供的基础资料,乙方有保密的义务。如属甲方的专有技术,未经甲方同意,乙
方不得擅自用于其他工程。
第五条、违约责任:
l、甲方:
(1)由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供设计必需的资料或工作条件,而造成勘察设计的返工、窝工或修改设计,除乙方推迟交付设计文件的日期外,甲方还应按乙方实际消耗的工作量增付费用。因甲方责任而造成重大返工或重新设计时,按中途停止设计办法结清设计费,加订合同,重新设计。
(2)没有按照合同规定的期限和金额拔付勘察设计费,应偿付逾期违约金。每逾期一天,按该工程勘察设计费的5‰计算违约金。
(3)由于甲方要求,乙方中途停止设计,予付定金不退。勘察设计工作已进行到初步设计或施工图阶段的,按该阶段已完成的工作量结算勘察设计费后,结束本合同关系。需重新设计时,另订合同。
2、乙方:
(1)由于乙方原因或未按合同规定时间交付设计文件,每逾期一天,应偿付给甲方该部分设计费5‰的逾期违约金。
(2)因设计质量低劣引起返工或未按期交付设计文件拖延工期造成损失,除由乙方继续完善设计外,必须视造成损失浪费的大小,减少或免收该部分的设计费,对于因设计错误造成工程重大质量事故,乙方除免收损失部分的设计费外,应另付与损失部分设计费相等的赔偿费。
(3)乙方单方停止履行合同,应当加倍返还定金。
第六条、附则
1、本合同所有附件,均系合同组成部分,具有同等效力。
2、末尽事宜,双方友好协商解决,协商达成的协议,与本合同具有同等法律效力。
3、若在合同执行过程中发生纠纷时,双方尽量友好协商解决,协商不成按《中华人民共和国经济合同仲裁条例》的规定进行仲裁,也可向人民法院起诉。
4、本合同经双方法定代表或委托代理人签字并加盖公章后即生效,合同文本一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方单位名称(盖章): 乙方单位名称(盖章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
委托代理人(签字): 委托代理人(签字):
签定日期: 年 月 日
乐山市市中区20xx年和20xx年巩固退耕还林成果沟渠建设项目勘测设计合同招标编号SZQFWCG10066项目名称20xx年20x…
水利水电建设工程施工合同示范文本GF20xx0208水利部国家电力公司国家工商行政管理局1水利部国家电力公司国家工商行政管理局关于…
耿马县水利建设工程施工合同合同编号NDHZHL02工程名称南淀河河道综合治理工程第二标段发包方简称甲方耿马傣族佤族自治县水利局承包…
XX县安平支渠衬砌及配套建筑物工程施工合同书合同编号XXSL20xx1发包人XX市水利局承包人XX县水利工程总公司签订时间20xx…
平昌县东风水库施工合同工程名称平昌县东风水库除险加固工程发包方简称甲方湖北海河水利水电有限公司雷术才承包方简称乙方陈龙林合同签订时…
Yz20xx0208重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本工程名称发包人承包人重庆市水利局制定重庆市工商行政管理局监制使用说明1重…
平昌县东风水库施工合同工程名称平昌县东风水库除险加固工程发包方简称甲方湖北海河水利水电有限公司雷术才承包方简称乙方陈龙林合同签订时…
水利工程施工合同范本1水利工程施工合同工程名称镇大秀至岱山避洪沟治理及堤防加固工程建设单位简称甲方人民政府施工单位简称乙方巢湖市兴…
渝水20xx74号重庆市水利局关于印发重庆市水利工程勘察设计合同示范文本试行的通知各区县自治县水利水务农机局局机关有关处室局属有关…
市工程委托监理合同示范文本中华人民共和国水利部国家工商行政管理总局委托监理合同书委托人监理人合同编号合同名称依据国家有关法律法规委…
水利工程施工监理合同示范文本GF20xx0211中华人民共和国水利部国家工商行政管理总局说明为进一步规范水利建设监理市场秩序提高建…