工程施工安全协议书(范本)

工程施工安全环保协议书

甲方(总承包单位):

乙方(分包单位):

甲乙双方为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针,明确双方的安全环保责任,确保施工过程中的安全环境保护,根据国家有关法律法规,经双方协商一致签订本协议。

第一条 项目名称:

第二条 项目地址:

第三条 甲方的安全环境责任

1、甲方必须贯彻执行国家有关安全生产和环境的法律法规,必须制定相应的安全管理制度。

2、施工期间,甲方应设有专门安全管理机构,配备专职安全管理人员。

3、甲方必须编制安全环境施工措施,并在在乙方施工活动前,对作业人员进行全面的安全技术交底和安全教育。

4、甲方应在施工范围装设临时围栏或警告标志,不得超越指定的施工范围进行施工,禁止无关人员进入施工现场。

5、甲方应对乙方进场的设备和材料进行检查和验收,验收合格方可以使用。

6、其他 。

第四条 乙方安全环境责任

乙方作为工程项目的分包单位,对工程施工过程中由乙方原因造成的人身伤害、设备损坏事故承担全部责任。乙方应切实际履行以下安全环境责任:

1、乙方进场前,必须把符合法律法规要求的的安全生产许可证和

资质证明提供给甲方。

2、乙方进场前,必须把作业人员的花名册、操作证、上岗证和身份证等证件提供给甲方。

3、乙方应服从甲方的管理,并应遵守甲方的各种规章制度。

4、乙方应认真积极地配合甲方做好工人的“三级”教育和安全技术交底工作。

5、未经甲方同意,乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备;不得擅自拆除甲方的安全防护设施及标示。

6、乙方必须按国家有关规定,配备合格的劳动防护用品、安全用具。

7、乙方进场的设备和材料必须经过甲方验收合格后,方可进入施工现场。

8、乙方严禁使用国家明令淘汰或者禁止使用的设备、材料和工艺。

9、乙方必须接受甲方的监督、检查,对甲方提出的安全隐患必须及时整改,并及时反馈。

10、乙方应严格遵守国家和地方的安全和环境法律法规及规章制度。

11、乙方应正确执行甲方的各类《安全技术操作规程》,严禁盲目施工,违章操作。

12、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清,确保安全文明施工。

13、乙方施工过程中发生安全事故或危及生产运行的不安全情况,应立即报告甲方,并积极配合调查。

14、现场施工应遵守国家和地方的安全、环境和劳务用工法律法规及规章制度,保证其用工的合法性。

15、其他 。

第五条 甲乙双方联系方式及响应时间:甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面方式送达双方。双方在接到对方的书面联系时,应于 小时内予以响应。

第六条 违约责任

1、、合同履行中,发现乙方提供的有关资质材料无效,甲方有权解除合同,并由乙方承担由此造成的一切损失。

2、乙方不服从甲方管理、盲目施工、用于本项目施工的设施设备、机具及安全防护用品不满足施工需要,甲方有权要求乙方立即停工整改,由此引起的后果及损失由乙方承担。

3、乙方使用甲方提供的设施设备、机具等造成损坏的,应照价赔偿。

4、乙方人员擅自破坏或拆除甲方的安全防护设施、安全防护用品等,所造成的安全事故由乙方承担一切责任。

5、乙方对甲方提出的安全隐患未及时整改的,每逾期一天,由乙方承担违约责任,造成的安全事故由乙方承担一切责任。

6、施工过程中发生安全事故有隐瞒行为的,除接受政府有关部门处理外,过错方应承担 元至 元/次的违约责任。

第七条 甲乙双方约定的其他事项:

第八条 本协议执行过程中,如发生争议,由双方协调、调解解决;若经协商、调解不能解决争议的,双方可选择的解决方式为:

(一) 申请( )仲裁委员会仲裁。

(二) 向( )人民法院提起诉讼。[A、被告住所地;B、合同履行

地;C、原告住所地;D、合同签订地]

第九条 甲乙双方必须严格执行本协议,本协议的法律效力独立于主合同。

第十条 本协议有效期限:自主合同生效日起生效。

第十一条 本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。 第十二条 本协议壹式 肆 份,甲方持 贰 份,乙方持 贰 份。

第十三条 本协议签订地点在甲方所地。

第十四条 以下 伍 项为本协议附件。

1、承包工程要求的乙方相关资质证明材料、安全生产许可证

2、乙方施工技术人员、安全员、工作负责人相关证明材料

3、乙方特种作业人员上岗资格证书

4、乙方施工安全技术组织措施

5、甲、乙方施工安全技术交底记录资料

甲 方(总承包单位): 乙 方(分包单位):

法定代表人: (签章) 法定代表人:

委托代理人: (签章) 委托代理人:

联系电话: 联系电话:

签订时间: 年 月 日 签订时间: 年 (签章) (签章)月 日

 

第二篇:安全施工协议书范本

安全施工协议书 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 甲方: 乙方:

1

安全施工协议书

甲 方:xxxxxxx

乙 方:xxxxxxx

工程名称: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

工程地点: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

工程时间: 本协议与工程施工合同同步有效

协议内容:

根据甲乙双方签署的施工合同和《中华人民共和国安全生产法》、《建设安全生产管理条例》等法律法规的规定,为确保施工安全,预防建设工程生产过程中各类事故的发生,明确双方责任,经双方协商,特签订本协议。

一、甲方安全职责

1、甲方必须对乙方安全生产资质和安全生产条件进行审查,合格后方可批准工程施工。确认其符合具备下列条件:持有相关部门颁发的营业执照、资质证书、安全生产许可证等;持有法人身份证明或授权委托书;相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配置及持证符合安全生产要求。有权要求承包人必须履行安全生产责任制,并对承包人履行安全生产责任制情况进行监督检查。

2、乙方入厂前,甲方必须对乙方管理人员进行入厂教育,并进行考试,合格后方可进入现场。考试成绩入档备查。

3、开工前,甲方必须对乙方项目负责人、工程技术人员等进行全面的安全技术及文明施工技术交底,明确施工作业区的范围、危险及安全管理要求,应有完整的交底资料和交底记录,经双方交底人员签字。并要求乙方事先制定《施工方案》,明确“三措”(组织措施、技术措施、安全措施),经甲方工程主管、技术和安全负责人审查合格后方可施工。

4、监督乙方做好“三级安全教育”工作,检查乙方在项目开工前及每年对其职工进行一次安全教育考试及建立安全培训、安全会议、安全考试档案工作情况。

5、审查乙方提交的施工安全技术措施,必要时协助乙方编制施工安全技术措施。有权要求承包人按规定维护相关的生产设施设备,并使设备处于良好的安全状态。

6、组织乙方参加安全检查活动安全工作例会、及时传达上级有关安全工作的文件、通报及会议精神。

7、定期、不定期的检查乙方施工现场,对乙方施工人员在生产工作中违反有关生产安全规章制度的行为予以制止和纠正;对乙方施工作业违反有关安全规定、制度的行为按照甲方的有关处罚规定予以处理,并发出处罚通知单;对严重违章的行为发出书面《限期整改通知书》,责令其停工整顿。

8、乙方施工人员违反有关安全生产规章制度时,甲方安全管理部门有责任予以纠正制止,有权通知乙方并给予经济处罚,直至停止乙方的工作。

2

9、发生事故后。积极组织抢险,防止事故扩大,有权参与事故调查,并按协议约定对事故责任方进行处罚。

10、因甲方原因造成乙方伤害,由甲方负责。

二、乙方安全职责

1、乙方必须对所承担的施工项目制定施工方案,并结合工程制定“三大措施”(组织、技术、安全措施),经甲方工程主管、技术和安全负责人审批后监督实施。

2、乙方必须设有安全管理机构、专职安全员;必须有完善的安全生产责任制、安全生产管理规章制度,包括各工种安全操作规程、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等。

3、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规;遵守国家、行业管理标准、规范及甲方制定的有关安全、文明施工等相关施工管理规定。

4、乙方应按《中华人民共和国劳动法》等法律法规用工,严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。凡已登记的工程施工人员不得随意更换,不得冒名顶替。

5、工程开工前,乙方必须组织全体施工人员进行安全教育,经考试合格后方可进入现场施工。需调换工种、增补或调动人员,在上岗前均必须进行安全教育安规考试,并报甲方安全主管备案。特种作业人员,必须持有有效《特种作业证》。

6、乙方必须按国家有关规定,为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具,并保证施工工具、器械使用安全。其配备的机械、安全防护设施及安全用具必须满足安全生产需要。不得使用不符合甲方要求或不符合国家、行业标准的材料、设备、装置、防护用品、安全检测仪器等。

7、工程开工前,必须向施工人员进行安全技术交底,让全体施工人员掌握工程特点、施工作业区的范围、存在的危险因素、危险源及施工安全措施。对登高、高空作业等特殊作业环境的工作人员,在进入岗位前进行必要的心脏、血压、恐高等相关检查,确认具备基本身体条件时方可准入事相关作业。

8、开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查,确保符合安全规定并不超过检验周期。乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查,发现隐患立即停止施工,经落实整改后可继续施工。在施工期间所使用的各种设备及施工用具等均应符合施工要求。对施工现场每天开工前需派专人进行检查,发现隐患应及时整改。各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌和地线等乙方不得擅自拆除、更改。

9、乙方在施工过程中必须依据建设工程的特点和条件,充分识别各个施工阶段、部位和场所需控制的危险源与不利环境因素,并制定出行之有效的防范措施。需甲方协助解决的必须进行书面申请。

10、乙方进行施工作业前,必须编制安全施工措施,并办理安全施工作业票;必须严格执行相关的操作票、工作票、动火作业证、动土作业证、受限空间、高处作业证、临时用电许可证等票证制度,不准无证或未经过审批就开始施工作业。

11、乙方应自觉接受甲方安全管理部门的监督和指导。对甲方安全部门提出的安全整改通知,务必及时整改。发生严重危及施工人员生命的紧急情况时,乙方有权采取合理必要的避险措施,施工中一旦发生人身事故或危及人身安全及生产运行的不安全情况,必须立即报告甲方安全管理部门,必要时立即撤离作业现场。

12、乙方有权拒绝甲方的违章指挥、强令冒险作业,发现甲方有违规强迫施工行为,应积极向甲方上级主管部门或行政部门申诉,由此造成的经济损失由甲方负责。

13、乙方承建的项目,禁止转包。非主体工程需要分包的,必须报甲方工程项目主管部门批准。乙方必须与分包商签订安全管理协议,明确责任划分,维护甲方利益,并对 3

其尽到安全管理与监督的职责。

14、乙方应对工作地段采取的安全技术措施、安全防护措施及工作班组人员身体状态及施工中的安全负责。

15、如因乙方采取的安全措施不当、违反有关安全操作规程、规定及违反本协议所列安全事项等而造成的一切事故或对第三方造成损失的,均由乙方承担所造成的经济损失及法律责任。并负责上报政府主管部门调查处理。

16、乙方使用甲方电气和其它有关设备,必须向甲方相关职能管理部门提出申请,经批准同意后方能使用。不准擅自接拉电源和动用甲方设备设施,乙方施工现场用电由甲方负责确认安全可靠符合要求后接通电源,方可投入使用。

17、乙方应做到安全文明施工,施工中所需要的原材料、货物和工具、设备、要按工厂需求堆放整齐、不得乱丢、乱放,阻塞道路,影响消防设施的使用。挖出来的泥土、垃圾等要及时清运,有碍安全、环境和交通的不得过夜,需要过夜的应设红色警示灯。运输中漏料及时清理干净。

18、乙方应对其员工加强管理,并对员工在施工期间的所有行为负责。如有违犯,按相关法律法规和甲方制定的相关规章制度处罚;如造成重大后果,要依法追究其经济和法律责任。

19、在已有厂区内施工,乙方施工人员必须听从甲方相关人员安排,按照指定路线到达施工现场,在指定区域进行施工和相应活动。不准到施工区域以外的装置区、生产岗位串岗,动用生产装置区的任何生产设备;不准踩踏管道、阀门、电线、及仪表管线等设施。

20、 在已有厂区内施工,乙方在进行设备、管道检修时必须严格按照化工行业和国家有关安全规程执行。施工现场如遇有毒有害气体泄漏,应及时采取自我保护措施,立即撤离至安全地带。

21、在已有厂区内施工,乙方对施工过程中的由乙方违章作业造成的爆炸、火灾、中毒、设备与人身伤亡事故,乙方必须保护好现场,及时抢救伤员,并承担全部的经济责任和法律责任。

22、乙方应组织好安全检查,发现作业过程中的安全隐患时,应采取有效措施及时消除,对于重大隐患应及时报告甲方。

23、乙方应按照有关规定编制事故应急救援预案,建立救援组织机构、配备足够的人员和物资,建立与甲方及当地政府、社会救援机构的协调机制。根据救援预案进行事故应急救援演练,确保救援预案的可行可靠。

24、发生安全事故时,乙方应积极抢险,服从统一指挥,避免事故进一步扩大并及时向甲方报告。

25、 乙方应按有关规定,采取严格的安全措施,否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。非乙方责任的伤亡事故,有责任方承担责任和有关费用。

26、乙方必须严格执行职工因公伤亡报告制度:

27、乙方职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故:如果发生因工伤亡事故,乙方应在0.5小时内,以最快捷的方式通知甲方的项目主管领导,向其报告事故的详情。有乙方通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门,同时积极组织抢救工作采取相应的措施,保护好现场,如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照,甲方为抢救提供必要条件:

28、乙方要积极配合甲方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因乙方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场,所造成的一切后果均由乙方承担:

4

29、乙方须承担因为乙方的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任:

30、如果发生因公伤亡事故,乙方应负责伤亡者及其家属的接待善后工作,因此发生的资金费用由乙方支付,因不能积极进行善后处理而产生的一切后果由乙方自负。

31、乙方必须执行安全工作奖罚制度:乙方要教育和约束自己的职工严格遵守事故现场安全管理规定,对遵章守纪者给予表扬和奖励,对违规作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。

32、乙方要对分包工程范围内工作人员的安全负责:

33、乙方必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施,确保所有工作场所的安全,不得存在危及工人安全和健康的危险情况,应保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险:

34、乙方在现场的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的安全施工条款:

35、施工现场内,乙方必须按甲方的要求,在工人可能经过的每一个工作场所和其它地方均应提供充足使用的照明,必要时要提供手提式照明设备:

36、甲方有权要求乙方立刻撤走现场内的不遵守、不执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和安全指令以及甲方的安全管理制度的人员,无论在任何情况下,此人不得在此进入现场,除非事先有甲方的书面同意。

三、施工安全保证金

依据《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》,此协议签订后10日内,乙方须向甲方交纳施工安全保证金?拾万元(?10万元整)。乙方在施工过程中未发生施工安全事故、违章现象的,该保证金于工程竣工验收后全额退还;乙方在施工过程未执行安全生产的相关规定,存在安全隐患拒绝整改或违章指挥、违章作业发生施工安全事故的,按规定扣除相应数额后,应在3日内足额补缴,否则按每日10%加收罚款。

四、违约责任

1、乙方未按规定设置专职安全管理机构或专职安全管理人员;未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计;施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施;用于本工程项目的施工机械、工器具、职业卫生及安全防护用品不满足安全文明施工需要,甲方有权要求乙方立即停工整改,由此引起的后果及损失由乙方承担。

2、乙方人员安全规程及措施落实经抽查不合格,乙方应承担100-1000元/人次的违约责任;特种人员无证上岗乙方应承担200-2000元/人次的违约责任。

3、乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的,每逾期一天,乙方按200元至2000元/天承担违约责任。

4、未经甲方同意,乙方擅自更换项目经理或发生重大安全事故的,甲方有权解除工程合同,由此造成的损失由乙方承担。

5、未经甲方同意,乙方擅自更换安全和技术主要负责人,扣除安全保证金全额的50%。

6、安全、质量存在严重问题,现场管理混乱,安全文明设施不齐备,被集团公司或上级安全管理部门停工整顿的,扣除安全保证金全额的10%/次。

7、乙方人员无故到甲方其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备等,乙方按100元至1000元/人次承担违约责任。

8、发生以下情况之一时,甲方有权要求乙方停工整顿,由此造成的损失,由乙方承担。

(1)人身伤亡事故,按照国家相关规定执行;

(2)发生施工机械、生产主设备严重损坏事故;

5

(3)发生火工品使用及管理事故;

(4)发生违章作业、冒险作业不听劝告的;

(5)施工中存在着安全隐患的;施工现场脏、乱、差,不能满足安全文明施工要求的。

五、乙方应向甲方提交的文件资料

1、安全生产许可证、施工资质证明材料等;

2、项目经理、管理人员、技术人员相关证明材料及施工人员名单;

3、特种作业人员上岗资格证书;

4、施工人员安全措施及工作规程考试成绩表;

5、施工前必须制定危险性较大的分部分项工程专项安全施工方案;

六、事故报告

1、事故调查处理

事故发生后承包人应立即启动应急救援预案,开展事故救援和善后处理工作,应成立事故调查组,进行事故调查与处理。承包人应及时向发包人报告事故调查处理进展情况,提交事故调查树立报告,应接受发包人的调查。

2、事故责任划分

有承包人违规作业、违章指挥、保护不到位和明知道违章指挥而不拒接、不指出以及承包人其他原因造成的事故由承包人负责任:如有证据证明涉及到发包人原因的,有发包人负相应责任。

3、事故管理

(1)承包人违反本协议要求,未造成事故时,按照发包人有关规定对承包人或违章者进行处罚。

(2)因承包人原因造成事故的,应经事故调查处理部门认定有承包人承担主要责任的,承包人除承担自身损失外,发包人将对承包人进行罚款,罚款总额有两部分组成: a、每死亡一人罚款50万元、每重伤一人罚款5万元,若用户对发包人罚款超过此额,应在用户罚款基数上另加10万元对承包人进行罚款:

b、造成发包人设备财产损失和工期延误等经济损失的,按核定的数额对承包人进行罚款。

以上两项的合计构成发包人对承包人的事故罚款总额。

(3)若事故调查处理部门认定承包人与发包人双方共同承担主要责任的事故,按双方责任大小承担相应损失,并减轻对承包人的处罚。

(4)由于承包人安全管理混乱,导致发生生产安全事故的,视情节严重情况发包人有权单方终止于承包人的承包合同,且不构成违约赔偿。

(5)承包人发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报,造成发包人经济、名誉损失的,发包人将按受损数额对承包人加倍处罚。

(6)由于不可抗力造成合同项目发生事故及损失的,双方承担各自相应的损失。

(7)发生事故后,双方有抢险救灾的义务,所发生的费用由事故责任方承担。

七、其它

1、乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的,应照价赔偿。

2、甲方发现乙方提供的有关资质材料无效或虚假,甲方有权解除合同,由此造成的损失由乙方承担。

3、因一方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失,由责任方承担相应的法律责任,并赔偿对方或第三方由此造成的全部损失。

4、双方的工作联系主要采用书面形式。一方在接到对方的书面联系后,应于24小 6

时内予以响应。

5、乙方在协议履行期间,必须无条件服从甲方的安全管理规定。 八、补充条款

1、本协议解释权归义马气化厂。 九、协议效力

1、本协议为主合同的有效组成部分。 2、本协议经双方签字盖章后生效。

3、本协议一式四份,双方各持两份,本协议与工程施工合同同步有效。

4、本协议从双方签订之日生效,本工程完工,施工人员全部撤离施工现场后自行终止。 甲方(章): 委托代理人: 签订日期:20xx年 月

乙方(章)

委托代理人: 签订日期:20xx年 月 7

日 日

相关推荐