毛石挡土墙工程承包合同协议书

甲方； （以下简称“甲方”） 乙方； (下简称“乙方”)

甲乙双方为了发挥各自优势，提高社会效益和双方的经济效益。经友好协商，在平等自愿、互惠互利的基础上，_对我公司挡土墙等工程进行合作，为明确双方的权利、义务，达成如下协议。

工程内容：毛石挡土墙

1、工程名称： 宜良县寺庙从建工程合同段

2、工程地点:宝 洪 寺

3、工程总造价暂定2000.000万元(大写人民币两仟万元整，超出的最后以实际结算价为准)。

4、付款方式：甲方；按每月乙方上报的进度款的 80 ％ 支付；支付情况乙方上报的进度，甲方在一个星期之内审定支付给乙方的款项，若甲方拖欠进度款，造成的后果由甲方负责

5、预付款：乙方材料进场后，为了双方有更好的合作，希望甲方给予预付款 无 元

协议内容：

甲方将“__宜良县宝洪寺毛石挡土墙工程项目承包_给乙方按本协议约定的内容独立完成。

一、甲方聘请乙方为上述项目的负责人(直接责任人)，聘请期限 1

自该项目开工之日起至该项目竣工移交给甲方之日止。乙方承诺按甲方与业主签订的合同内容执行。

二、双方的权利与责任

1、由乙方负责组织、安排施工以及处理与此工程相关的全部事宜。

2、由乙方负责购进施工所涉及的各种材料及辅助材料。

3、由乙方负责组织上述工程项目施工所需部份资金。并且在工程中所需的一切费用由乙方独立承担（如工程资料费，材料费等），与甲方无关。

4、乙方要严格按图纸施工，做好现场签证及完善增加工程的一切确认手续。若所更改内容和增加的工程项目未得到甲方认可的，一切后果及经济责任全部由乙方承担，与甲方无关。

5、乙方负责与工程甲方进行协调，保证工程顺利地进行。

6、如甲方拖欠应付工程款等款项违反施工合同约定的，由乙方决定是否通过诉讼等方式解决，造成的后果与乙方无关。

7、乙方就该项目全额风险独立经营，自行承担亏损的风险和享有经营收益。

8、工程竣工后，若甲方未支付完全部工程款，超出五十天之后，

【乙方有权向甲方提出所拖欠的总款项按每月5﹪的资金占用费】；仍保留乙方项目经理人身份，此协议继续生效，直至该项目款全部付清为止。

9、工程要根据安全生产条例和《劳动法》的有关规定进行，施工中所发生的安全事故一切由乙方承担，甲方概不负责。施工人员的工 2

伤保险由乙方按有关法律规定在当地办理。

10、如出现工程质量不合格，经整改后仍未能通过业主验收等情况，所造成的一切后果及经济损失均由乙方承担，同时应按工程总造价的_10%_向甲方赔偿名誉损失。

11、应乙方要求，或甲方认为该项目需要，甲方派人到该工地支持、帮助或协助乙方工作或办理该工程相关事项，均代表乙方，所产生的法律责任和费用全部由乙方承担。

12、乙方在取得工程款后，应将全部工程款用于本工程，如果甲方发现乙方挪用工程款，甲方有权解除本协议，将工程收回重新组织施工(由甲方委托评估机构评估已做工程造价)，或者由甲方扣除下期工程款(相当于工程总造价的10％)作为乙方违约的违约金。

13、为保证本项目能按期完工，工程业主拨付给甲方的工程款实行专款专用，除甲方特别授权外，乙方不得以借款或其它形式向工程业主支取工程款。

三、乙方向甲方上报材料费暂定【毛石95元／m?】【石粉沙90元／m?】【水泥360元／t】甲方必须做好三通一平，若因道路影响导致停工甲方要负全部责任，若材料费价格有争议，双方协商解决

1、乙方按照国家规定材料费以零三定额取费，人工费按零八定额取费，【此工程按一类工程取费】【乙方定额下浮十个点付给甲方】，做为管理费，税收，检测费，乙方不再承担其它费用。该款项在工程业主支付的工程款中由甲方直接扣取。（扣取方式：按照乙方每月上报的进度款中扣取10％）。

3

2、工程施工所涉及的其它费用由乙方负责。

四、违约责任

1、甲乙双方在履行协议中任何一方不得擅自违约及中途退出，如

一方违约应承担因此给对方造成的经济损失，并且对方还有权要求违约方继续履行协议或终止协议。

2、未经甲方书面同意不得私刻甲方公章、项目章和财务章等与工

程相关的印章，不得以甲方的名义对外签订合同。如乙方违反甲方规定，甲方可单方面终止协议书，并处以协议造价10％的赔偿金，情节严重者，甲方将追究乙方刑事责任。

五、其他

1、本协议一式伍份，甲方执叁份，乙方执两份。

2、本协议未尽事宜，由双方另行签订补充协议。

3、本协议自甲、乙双方签字盖章后生效。

4、本协议履行过程中如发生争议、纠纷，双方本着友好合作的原

则协商解决；协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

甲方代表人： 乙方代表人：

(盖章) (盖章)

签约日期：20xx年 月 日 签约日期：20xx年 月 日

4

5

 

第二篇：工程转包协议书

协 议 书

甲方：） 乙方： （以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建设法》，为建设好 （工程名称） 项目。甲、乙双方本着公平公正、互惠互利原则，经充分友好协商，并就相关事宜达成如下施工协议，以资双方共同遵守。

第一条 本合同协议书的组成

1、

2、 合同协议书； 总合同（指业主与甲方所签订的合同协议书，以下简称“总合同”）规定的合同文件；

第二条 工程概况

1、

2、

3、 工程项目名称：工程范围、内容：开、竣工日期： 月年月前完成所承包工程的各项任务。（以总合同开工日期为准，同时规定完工时间。）

第三条 工程质量、安全与环境保护

1、 乙方应严格执行总合同中有关工程质量的合同条款，建立健全试验、质检等质量保证体系，严格按施工设计图纸和技术规范的要求精心施工，并接受业主、监理、甲方及政府职能部门的工作检查，配合甲方统一协调、管理，乙方应无条件服从甲方对工程质量的监督、检查。

2、

行负责。 乙方必须严格按照各项安全操作规程组织施工，加强管理，确保安全施工。因未能遵守安全操作规程所造成的一切损失由乙方自

3、乙方要做到文明生产，安全施工，严格遵守国家有关环保的各项政策和规定，工程完工后及时清理施工废气、废水和废渣等污染物或杂物，必须做到工完场清，其费用已含在本合同价格中，不再另行支付。

第四 材料供应

1、 乙方负责工程所需的材料，自行采购，其质量必须符合国家有关规定，符合施工技术规范的要求。使用前必需经监理验收认可后方可使用。乙方自行采购的材料必须提供有效原始凭证，包括#5@p、材料检验证明等，以备甲方抽查。

2、 所有材料（包括业主招标组织的材料）进入施工现场后，乙方负责组织物资的卸货、验收等，因卸货、验收等发生的费用均由乙方自行承担。

第五条 承包方式

1、

2、

3、 承包方式：与甲方同业主所签“总合同”的承包方式同步。 其计量内容及规则与甲方同业主所签“总合同”的相关内乙方施工的工程在施工中的变更、索赔意向书等均应报送容同步。 监理和业主变更索赔项目的计量支付程序与其他支付程序相同。

第六条 双方的权利和义务

A、 甲方的权利及义务：

1、

2、

3、

4、 协助乙方与业主、设计单位、监理的业务接洽和联系。 协助乙方技术交底、工程质量的监督、检查和驻地监理签对乙方的安全生产进行监督、检查，对隐患提出整改，对有权就乙方在合同执行期内劳务采购及执行情况进行监督认工程数量。 严重违章和存在的重大事故隐患有权停止作业，甚至终止合同。 及检查，并督促进行整改。

B、

1、 乙方的权利及义务： 作为本公司的一个项目部负责本项目的施工、维护直至最终通过业主验收。乙方不得转让或分包工程。

2、履行甲方与业主所签订的合同协议书并承担其本项目工程的全部义务和责任。

3 、严格按施工设计组织施工，确保工程质量符合施工技术规范和验收标准，并接受甲方和驻地监理的全过程监督。一旦在施工中发生质量问题、质量事故，应立即报告甲方并妥善处理，由此而发生的一切损失由乙方自行承担。

4、乙方自行组织专业施工现场的施工管理班子，甲方不提供管理人员。

5、对本项目工程工期负责，合理编制施工组织设计和年、季、月、旬、周、日计划，并在人力、资金、机械等方面予以充分保证，确保合同工期内竣工。

6、承担施工任务期间，乙方必须采取安全防护措施，保证安全生产，文明施工。乙方负责人为安全生产第一负责人，对承接工程的安全负全面责任。严格执行国家安全生产法规，接受甲方的安全监督、检查。设立安全组织机构和专兼职安全员，对所属人员进行安全管理、教育。在本项目施工中所发生的一切事故或造成的人员伤、残、亡以及财产等任何损失，均由乙方自行处理，上报所属劳动部门，并承担经济和法律的责任。甲方不承担任何责任及费用。

7、承担施工任务期间，乙方中途撤离工地或中途放弃继续履行本合同，如乙方未按期支付当地劳务费用（包括民工工资等）和当地材料款的，甲方无须征得乙方同意（并视为乙方自动授权甲方），用乙方未结算工程款代替乙方支付当地劳务费用（包括民工工资等）和当地材料款。

8、合同执行期间，乙方应接收、执行业主、监理并及时办理和甲

方发生的一切书面通知、意见、指示、决定等，不得扣压、拖延。

9、乙方必须有固定的技术负责人和现场管理人员。

10、负责本项目工程施工资料和竣工资料的汇总，整理并报送。

第七条 计量与支付

工程款的结算由乙方代表甲方同监理、业主进行，甲方在收到业主支付的工程款后及时拨付给乙方。甲方管理费本项工程 万元，税金由乙方负责缴纳，如乙方要求在当地税务机关缴纳，则甲方不开具税务#5@p，乙方需提供当地税务机关的纳税凭证；否则由甲方代扣代缴并开具税务#5@p。

第八条 注意事项

1、 设计变更：

（1） 任何设计变更均不能使本合同终止或无效。

（2） 因设计变更而减少或增加的工程量，乙方需无条件接受。

2、 提前或顺延：

（1） 业主要求提前竣工，乙方接到书面通知后应遵照执行。

（2） 因拆迁、征地、不可抗力、业主未能按时移交工程部位、业主工程款不到位、图纸资料延误及设计变更等因素或事件致使乙方停工、窝工时，乙方应及时将有关资料报送业主，办理好向业主索赔、补偿等工作，但工期延长必须得到监理、业主书面批准。

第九条 违约责任

1、 乙方因工程质量不符合施工技术规范的单项或部分工程，将无条件负责修复或返工。

2、乙方如有不遵守本合同第六条B条款行为之一的，视为乙方违约，由此给甲方造成的经济损失，由乙方承担。

第十条 其他

本合同协议书自甲方双方投权代理人签字盖章后生效。待全部工程竣工验收合格及缺陷责任期满后自行失效。但质量责任不因缺陷责

任期满而终止。

本协议一式肆份，甲方两份，乙方两份。

本工程项目部章公限于此工程施工资料及竣工资料工使用，其余任何文件中使用此章均视为无效。

未尽事宜，双方协商解决。达成的相关协议作为本协议的补充部分。

甲 方：

授权代理人：

日期： 年

日 乙 方： 授权代理人：日期： 年 日 月 月