工程施工内部施工班组分包协议书

甲方：建设工程有限公司

乙方： （班组负责人）

甲方承建的 工程，经研究决定，落实由 施工班组负责施工。为明确双方职责，按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下合同条款，共同遵守执行。

第一条：工程地点及名称

1、工程地点：

2、工程名称：

第二条：工程内容及方式

内 容：

承包方式：实行质量、安全、工期承包施工，经济独立核算承包。

第三条：双方职责

1、甲方职责

①对乙方的施工队伍素质力量、现场管理班子、机械设备的配备实行监督。

②对乙方定期或不定期进行检（抽）查，如发现乙方现场管理混乱，工程质量、安全和进度达不到要求，甲方有权要求乙方进行整改，调整充实施工力量。 ③甲方委派代表，代表甲方对乙方施工进度、施工质量、安全生产及现场施工情况等进行监督检查。

④配合乙方做好工程所需的各项工作，及时为乙方办理工程款结算业务。 ⑤监督乙方做好内部工程管理工作。

2、乙方职责

1、必须牢固树立“质量第一、安全第一、用户至上”的思想，全面履行甲方与建设单位的承包合同相关条款和一切承诺。

2、严格按业主合同要求及职能部门现行施工规范、质量检验评定标准及设计图纸要求进行组织施工。严格做好工程施工安全、质量等各项工作。

3、编制施工组织设计，开工前报建设单位，经批准后，由乙方组织实施，做好施工现场布置。

4、 做好文明施工现场范围内各种管线及建筑物保护工作，确保管线正常使用。如有损坏，由乙方负责修复并承担所发生费用和责任。

5、 在施工中指定专人负责现场施工、技术质量、安全、治安消防等工作。

并经常与建设单位保持联系，做好文明施工及工地整洁，同时做好临时用工的计划生育工作，执行国家颁发计划生育工作法规、法则。

6、施工项目全部完成竣工后，在未验收接管使用之前，做好成品保护工作，在保护期间发生损坏，由乙方自费予以修复。

7、对进场施工人员必须进行安全生产，文明施工的教育，杜绝因工死亡和重大工程安全事故。安全事故确保控制在1‰以下。发生事故引起的一切经济损失列入项目成本支出，且每起事故处罚1.0—2.0万元。施工现场文明施工达不到要求的惩处3000—10000元。省、市、县各级施工文明大检查应达到合格，达不到合格，通报批评的处以1.0—2.0万元罚款。做好综合治安管理工作，杜绝民事、刑事案件的发生。

8、对工程质量问题无条件处理。如由乙方原因造成的，其处理费用和工期损失，由乙方承担。省、市、县各级施工过程质量大检查达不到合格，处以3000—10000元惩罚，达到通报表扬以上的给予奖励。

9、施工防护工程需要在施工范围内采取必要措施，并做好施工照明、看守、围栏和警卫等安全措施。如乙方未履行上述义务造成人身伤害，由乙方承担责任及发生的费用。

10、按月支付施工人员工资，不得拖欠。如有违约，甲方从工程款或工程履约保证金中扣除，并处以所欠工资2倍的罚款。

11、应积极纳税，并全额承担工程所产生的一切税金、规费。

12、乙方严格按甲方公司规章制度相关条例执行，全力维护甲方公司信誉。

13、由于项目管理不善造成的项目亏本，由乙方承担一切责任，并补亏为盈。情节严重的，追究法律责任。

第四条：工程质量检查与验收

1、本工程施工质量，乙方保证达到合格。

2、乙方提供竣工资料和验收报告时间，应在验收前15天内提供完整的符合建设单位要求的竣工资料，甲方公司备案一份。由建设单位邀请有关单位进行预验，在预验中发现质量问题，乙方应及时纠缺。正式验收待工程全部竣工后，按有关规定办理交接手续。

3、乙方在施工中如发现设计、质量、材料等问题应及时与建设单位及设计单位联系，共同协商处理。

4、本工程因乙方施工质量原因，经验收单位验收后达不到合格工程，翻工至验收合格为止，费用由乙方自负。

第五条：工期

工程工期以甲方与发包方签定合同为准，乙方必须按规定工期完工。违约按甲方与发包方签定合同执行（如发包方不予追究，则甲方认同发包方意见）。

第六条：材料供应

1、乙方按设计和施工有关标准要求自行采购材料，并提供产品合格证明，对使用材料质量负责。

2、乙方采购的材料在使用前，应按要求进行检验，不合格的不得使用。如因乙方使用不合格材料所造成的一切后果由乙方自负。

第七条：工程总造价及付款方式

1、工程总造价暂定元（大写：），以竣工后工程决算审计的数字为准。

2、乙方在签订合同后交甲方质量、安全保证金 贰 万元整（考虑到乙方资金周转，同意待乙方收到第一笔工程款时，从该款项中扣除）。待工程验收合格并确定无债务纠纷后退还。如有安全、质量问题或拖欠民工工资，款项从该保证金中扣除。如因安全或质量问题造成的损失超过 贰 万元，超出部分从工程款中扣除。

3、合同生效后，工程款（进度款）由甲方向发包方结算，甲方扣除税款（代扣税金以税票为准）及管理费 %后及时支付乙方。

4、如因乙方原因造成工程质量、安全事故，甲方视情节轻重向乙方收取管理费1~3倍的罚金。

5、甲方委派代表，采取不固定抽查形式。其费用由乙方按500元/次·人支付。

第八条：争论

1、争论解决程序：协商、调解。

2、如争论解决方式：如协商、调解无效，定向东阳市人民法院提起诉讼。

第九条：其它

本合同经甲乙双方签字即生效，保修期满，结清费用后自动失效。本合同在执行过程中，如需修改补充，经双方协商后另订补充合同。

本合同与总包合同条款相抵触时以总包合同为准。

本合同1式2份，甲乙双方各执1份。

甲方：建设工程有限公司 乙方：

（盖章）

法人代表： （盖章） 经办人：

年 月 日

 

第二篇：工程施工承包合同(范本1)

工程施工承包合同

建筑桩基础工程施工承包合同

发 包 方：承 包 方：工程名称：工程地点：签约地点：签订日期：

合同编号：

工程施工承包合同

建筑桩基础工程施工承包合同

发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 湖北省鄂东南基础工程公司广州公司

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。

第一条：工程项目

（一）工程名称：

（二）工程地点：

（三）工程内容：

（四）承包范围：

第二条：工程造价（预算或概算）

（一）工程单价：

（二）工程总价：

第三条：工期

工程施工承包合同

（一）按双方商定总工期为 天（日历天），自 年 月 日开工至 年 月 日竣工止。实际开工日期以甲方开工通知书送达乙方之日起 3 天后起计，并以双方现场管理代表签字为准。

（二）开工前 3 天，在具备施工条件下，甲方向乙方发出开工通知书，乙方不得以任何理由拖延工期，除非得到监理方，业主的签证认可。在履约过程中，由于变更设计或工程进度款到位不及时等所影响的工期由甲方负责。因下雨等不可抗力的因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后作调整，再以此确定竣工日期。

第四条：工程质量标准和保修期

（一）工程质量标准按国家现行施工规范严格执行。

（二）工程质量保修，按建设部有关规定执行。

第五条：材料设备供应

（一）工程施工所需水泥等材料由 方采购供应到施工现场。

（二）水泥材料应附有出厂合格证明。如一方对水泥材料有异议，应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议一方负责，否则由采购方承担。

（三）施工中，由于工程设计变更造成乙方采购的材料不适用，甲方需按材料的实际采购价格，回收全部不适用的材料，或经乙方同意，由甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料由乙方自行处理。

工程施工承包合同

第六条：工程款支付和结算

（一） （二） （三） （四）

第七条：双方责任

（一）甲方责任：

⒈办理施工报建、临时场地、占用道路等报批手续。提供本工程建设、政府等有关部门的批文复印件一套给乙方。开工前三天完成“三通一平”，同时向乙方提供施工图纸 1 份，地质勘探报告 1 份（其中包括竣工用图 1 套）。排除地下障碍物，包括不可迁移的地下管线的安全防护工作。

⒉开工前 2 天完成由甲、乙方和设计方参加的施工图会审。 ⒊对乙方在施工时发现设计错误提出的意见，甲方应在收到书面通知的 2 天内会同设计方进行处理并签证。因此而发生的增加费用（包括停工、返工、窝工、人员和机械调迁、材料配件积压的实际损失，按每台班 1000 元计）由甲方承担。

⒋委派 为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收及其他事宜。负责对乙方报送的完工报表及时签证。

⒌如工程中途停建、缓建或设计变更以及设计错误造成返工，甲

工程施工承包合同

方应采取措施弥补或减少损失，同时经有关部门审定后赔偿由此而造成乙方的停工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等的损失。 ⒍组织对工程竣工验收。

⒎及时支付工程款并及时与乙方办理结算，结算时间为施工完成后3日内。

⒏在竣工验收后的保修期内，因使用不当引起的工程质量问题，其返修费用由甲方负责。

（二）乙方责任：

⒈收到设计文件后，在开工前 3 天内完成施工图会审，编制施工组织设计和材料、设备进场计划并送甲方。

⒉按施工规范做好施工质量、完全管理，指定安全、防火负责人，物件堆放整齐，道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、安全事故均由乙方负责，并及时报告甲方及有关部门。乙方应密切注意地下管线，如发现险情应立刻停止施工，并通知甲方，做好排险措施。

⒊委派 施工员为现场管理代表（须持有相应的职业资格证书），负责施工期间的施工质量、安全、进度及文明生产等问题。 ⒋做好施工原始记录。每班次施工后及时向甲方报送完工报表，甲方收到报表后应及时签证。

⒌施工中如发现设计错误或严重不合理时，应立即书面通知甲方。 ⒍施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。

⒎对竣工验收后保修期内发现乙方施工质量问题负责免费返修。

工程施工承包合同

第八条：工程验收

（一）工程验收以施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件，国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。

（二）工程竣工前 1 天，由乙方通知甲方验收，并在竣工后 7 天内验收完毕。乙方将全部有效图纸资料（包括分包工程的竣工验收资料）向甲方移交。如工程内容尚未完成或质量不合格的，由乙方在商定的期限内补建或返修后再进行验收，直至符合要求为止。甲方不按时验收，向乙方支付违约金；经检验后，如验收合格，按合同规定的日期为竣工日期；验收不合格需返修的，按实际逾期天数顺延工期。工程未经验收，甲方提前使用或擅自运用，视为合格，由此发生的质量或其他问题，由甲方负责。

（三）工程竣工后，工程变更不大的，由乙方在原施工图上加上注明及编制竣工资料 1 份交甲方。工程变更较大的，应由原设计方出具变更图纸，由乙方在竣工图上签注。需重新绘制竣工图纸及所需份数的费用由甲方承担。

第九条：奖与罚

（一）按合同工期竣工不奖不罚。提前竣工的，每提前一天，由甲方按工程造价给予千分之 的奖励，延期竣工的，每逾期一天，由乙方按工程造价给甲方千分之 的罚金。

（二）工程竣工验收后达到合格标准的，不奖不罚；达到优良标

工程施工承包合同

准的，奖 元；达到省优工程的，奖 元；达到国优工程的，奖 元；达不到合格标准的，由乙方付给甲方罚金 元，并负责无偿返工。

（三）奖罚金应在竣工验收后 7 天内支付。

（四）乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经甲方和设计方及质监部门同意后采纳的，其节余价值的百分之 三十 作为奖金给予乙方。

第十条：违约责任

（一）甲方未能按照合同的规定履行，出现以下情形损失由甲方承担，工期顺延：

⒈不按期交出满足施工条件的场地、接通水、电源；

⒉因图纸变更未及时送达乙方；

3.不按期支付工程款；

4.因工程设计变更，使已完成的工程拆改；

5.逾期组织验收；

6.其他甲方原因造成的。

（二）甲方不按期支付工程款或逾期组织竣工验收，从逾期次日起，按照延期付款数额每月百分之 向乙方付逾期付款违约金。

（三）乙方未能按照合同的规定履行，出现以下情形损失由乙方承担：

1.未按时安排桩机进场及做好开工前的准备工作;

工程施工承包合同

2.未按设计图纸施工而造成质量不合格;

3.逾期交付使用，将承担由此带来的相应损失。

4.因工程质量不合格需返工的，除承担全部返工费用外，将承担由此造成的延误工期的损失。

5.其它乙方原因造成的。

（四）一方逾期结算工程款或奖、罚金的，从逾期次日起，按照延期付款数额每月百分之 一 向另一方偿付逾期付款违约金。

（五）遇不可抗力的损失，报有关部门裁定。

第十一条：其他约定条款

（一）乙方应加强防火、防盗、施工安全防护措施和加强施工队伍的管理，遵守并执行治安、安全、文明和深夜施工等的规定。否则，造成的损失和有关部门按规定给予的处罚或追究赔偿的经济责任均由乙方负责。

（二） 甲方负责提供乙方施工人员的住宿房屋及生活用水、用电。 第十二条：争议解决方式

发生纠纷协商不成时，向 工程所在地 人民法院起诉。

第十三条：本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工验收，保修期满并结清款项后失效。

第十四条: 本合同未尽事宜，由双方另行友好协商。

工程施工承包合同

本合同正本 份，甲方执 份，乙方执 份；副本 份，甲方执 份，乙方执 份。

甲 方 乙 方

单位名称： 单位名称： 法人代表：签 约 人：单位地址：联系电话：签约日期： 法人代表： 签 约 人： 单位地址： 联系电话： 签约日期：第 8 页 共 8 页