场地硬化工程承包协议书
甲方:无棣鑫岳化工有限公司(工程部)
乙方:无棣鑫凯达物流有限公司
甲方将化工厂石灰乳车间至新压滤机之间场地基础硬化工程承包给乙方施工,经双方友好协商,制定本协议,双方务必遵照执行。
一、承包项目:石灰乳车间至新压滤机之间场地基础硬化工程
二、承包方式:乙方承担土方、平整、基础硬化等全部工程。
三、承包价格:
计价依据:依据20xx年《山东省建筑安装消耗量定额》、20xx年《山东省建筑工程配套价目表》及滨州市定额站公布的相应文件,综合定额执行44.00元。
计费方式:按《山东省建筑工程费用项目构成及计算》规定取费,按现场实际测量签证办理,土方、碎砖头、灰土等按定额结算。
四、工期要求:按工程规定要求施工,自协议签订之日起开始,在 天内完成场地硬化施工。
五、质量与施工要求:
乙方应认真按照国标施工验收规范及要求进行施工,接受甲方监督,工程完成后须经甲方、审计部检查符合要求后,方为合格;否则乙方进行返修,并承担整修、返工费用。
六、安全要求:
1、开工前、乙方应做好施工人员的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行
施工。否则出现安全事故,概由乙负责。
3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
七、结算方式:采用承兑支付形式,工程施工完成经验收合格后5个工作日内支付清工程款。
八、仲裁与调解:如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
九:本协议一式两份,甲乙双方各持一份。
甲方:无棣鑫岳化工有限公司(工程部) 乙方:无棣鑫凯达物流有限公司 负责人: 负责人:
年 月 日 年 月 日
土方工程承包协议书
发包人 (以下简称甲方)
承包人 (以下简称乙方)
经双方协商一致制定本条款,双方务必遵照执行。
一、项目名称:本工程地块土方的开挖、运弃、平整。
二、承包方式:包挖、包运、平整,不得转包。
三、承包价格:开挖、运输土方 元/m3。
四、工程总造价:经双方确定本合同综合单价为 , 全部工程造价为人民币 万元,大写 。
五、工期要求:按图纸要求尺寸进行开挖,自 年 月 日开始施工,在 天内完成。若发生了不可预见或不可抗力时,工期顺延。
六、质量与施工要求:
1、基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。
2、回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水。
3、该工程完后经专业机构检测,符合要求后,方为合格。
七、安全要求:
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙负责。
3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。
5、雨季施工应注意边坡稳定,加强检查工作,必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。
6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。
八、结算方式:采用现金支付形式,每月5日前报上月进度量,由甲方在5个工作日内审核后按审核量的50%付款,工程竣工经甲方初验合格后,由甲方向乙方支付剩余工程款。工程款#5@p在甲方向乙方支付到85%工程总价款时,由乙方一次向甲方全额出具#5@p,甲方向乙方付清剩余工程款。
九、仲裁与调解:如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
十、附则:
1、本合同一式两份,甲、乙双方各执壹份。
2、本合同未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
3、本合同经甲、乙双方法定代表人签字盖章后生效,工程竣工验收符合要求,结清工程款后失效。
甲方:(公章) 乙方:(公章)
代表人:(签章) 代表人:(签章)
签订日期: 年 月 日
工程承包协议书甲方乙方根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规条例规章等双方遵循平等自愿公平和诚实信用的原则…
工程项目承包合同发包人以下简称甲方法定代表人承包人以下简称乙方代表人为了全面履行施工合同加强对工程项目的管理提高企业经济效益增加项…
工程总承包合同示范文本征求意见稿第一部分合同协议书发包人全称承包人全称依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及相关法律行政法…
建筑工程承包合同发包单位承包单位工程名称工程地点签订日期20xx年2月18日1建筑工程承包合同发包方以下简称甲方承包方以下简称乙方…
施工安全协议书建设单位以下简称甲方承包单位以下简称乙方工程名称工程为了切实加强施工现场安全生产管理依照中华人民共和国安全生产法中华…
GF19xx0201建设工程施工合同中华人民共和国建设部国家工商行政管理局贵州省建设厅贵州省工商行政管理局制定监制第一部分协议书发…
工程承包协议书甲方乙方根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规条例规章等双方遵循平等自愿公平和诚实信用的原则…
建筑工程承包合同发包单位承包单位工程名称工程地点签订日期20xx年2月18日1建筑工程承包合同发包方以下简称甲方承包方以下简称乙方…
建设工程承包合同甲方发包方乙方承包方根据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定本着自愿平等协商一致的原则结合工程的实际情况为确保…
工程项目承包合同发包人以下简称甲方法定代表人承包人以下简称乙方代表人为了全面履行施工合同加强对工程项目的管理提高企业经济效益增加项…
工程承包协议书甲方乙方根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规条例规章等双方遵循平等自愿公平和诚实信用的原则…