工程门窗承包合伙投资协议书
合伙人: (以下简称甲方)身份证号码 住址 合伙人: (以下简称乙方)身份证号码 住址 合伙人:(以下简称丙方)身份证号码住址 甲、乙、丙、三方经平等协商,就合伙承包 工程门窗,达成如下协议。
一、甲、乙、丙三方选定 做为代表签定 年 月 日 承包合同,此合同为甲乙丙三方共同合伙工程承包合同。原件为代签人保管,另复印两份交至合伙人。
二、合伙宗旨。在合法合理的前提下,搞好工程,进而实现各方利润最大化,共享收益,共担风险。
三、合伙期限。合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。
四、出资方式比例及银行账户:
甲、乙、丙三方现金出资,拟定总工程出资为 万元,甲方出资 万元,占出资总额的 %,乙方出资 万元,占出资总额的 %,丙方出资 万元,占出资总额的 %。
现根据工程情况,出资按两次完成,一为前期工程保证金交纳,二为材料购买及后续的各项开支。
前期工程保证金 万元由三方共同出资,其中甲方出资 万元,乙方出资 万元,丙方出资 万元,该保证金退还后继续做为三方出资入账;
甲、乙、丙三方开设联名银行卡,此卡做为三方的资金存、取及工程款的唯一账号,工程款及退还后的保证金统一直接打入此账号。该账号的取现、转账及其它资金减少的情况,必须三方签字才能办理。任何一方无权要求工程方支付现金的方式给某人或打入其私人账号,如有发生,造成的所有损失由其一方承担。
甲、乙、丙三方联名银行卡:开户银行: 银行, 开户名: 开户账号: (此处可后续办理银行卡后添加,甲、乙、丙三方按手印确认)
五、盈余分配及债务承担:
1、盈余分配:盈余以甲乙丙三方出资为依据,按比例分配。
2、合伙如产生债务,先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以各合伙人的约定的出资为依据,按比例承担。
3、合伙其间,任何一方不得发生以损害合伙人利益而获取个人利益的行为,如有发生,将承担合伙人的所有损失。
4、三方现金入账时,必须按时、足额的的到位,任何一方资金无法及时到位,如给合伙人造成的损失,由其一方承担。
六、退伙:合伙期间原则上不得退伙;如遇到特殊原因确需退伙的,应经三方协商同意;
七、项目日常管理
1、一个自然月必须对材料库存进行盘点、工具清点、员工工资发放清单、杂项支出清单。
2、所有的支出均需三方签字后方能下账。当月支出需当月下账,超过两个月不下账的支出个人自负。
3、重大支出和重大合伙事项应由甲乙丙三方事先共同决定,三方电话决定的应在最近的下账日补签书面决议。
八、合伙期满。合伙期满,甲乙丙三方按合伙协议进行结算,盈、亏均按比例进行分配、承担;一方分配的应收款另一方有协助收回的义务。
九、违约责任。1、未经合伙人同意而擅自退伙,给合伙造成损失的应进行赔偿。2、合伙人一方违反本协议其它约定,给另一方造成损失的,应承担赔偿责任。
十、其他。合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成可向仲裁委员会提请仲裁。
合伙人(甲方): 合伙人(乙方): 合伙人(丙方): 年 月 日 年 月 日 年 月 日
第一部分 协 议 书
发包人(全称): 朱海山
承包人(全称): 江西昌泰建筑工程公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称: 工程地点: 工程内容: 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
工程立项批准文号: 资金来源: 二、工程承包范围
承包范围: 三、合同工期
开工日期: 竣工日期: 合同工期总日历天数
四、质量标准
工程质量标准: 1
五、合同价款
金额(大写): 元(人民币) ¥:元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1.本合同协议书
2.中标通知书
3.投标书及其附件
4.本合同专用条款
5.本合同通用条款
6.标准、规范及有关技术文件
7.图纸
8.工程量清单
9.工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
2
合同订立时间: 年 月 日
合同订立地点: 本合同双方约定后生效。
3
第二部分 专 用 条 款
一、词语定义及合同文件
2.合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序:1、本合同协议书;2、本合同专用
条款;3、标准规范及相关技术文件;4、工程报价。
3.语言文字和适用法律、标准及规范
3.1本合同除使用汉语外,还使用____语言文字。
3.2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规:《合同法》、《建筑法》、《建筑工程
质量管理条例》
3.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称:________________ 发包人提供标准、规范的时间: 国内没有相应标准、规范时的约定:___________ 4.图纸
4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:_________
开工前五套 发包人对图纸的保密要求: 使用国外图纸的要求及费用承担:
4
二、双方一般权利和义务
5.工程师
5.2监理单位委派的工程师
发包人委托的职权:工程质量控制;工程投资控制;工程进度控制;督促施工单位做好安全生产工作。 需要取得发包人批准才能行使的职权:_________
5.3发包人派驻的工程师
姓名:职务: 职权:
5.6不实行监理的,工程师的职权:___________
7.项目经理
姓名:职务: 项目经理
8.发包人工作
8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:____ 按通用条款第8.1(1)条执行
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:开工前将水、电接至施工现场 5
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间:
开工前提供
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间: 开工前办好 ___________________________
(6)水准点与座标控制点交验要求:开工前确定水准点与座标控制点,并以书面形式交承包方进行现场交验
(7)图纸会审和设计交底时间:开工前
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:___________________________________
(9)双方约定发包人应做的其他工作:办理好施工环境噪音和排污手续
8.2发包人委托承包人办理的工作:______________________________________
9.承包人工作
9.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:
(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件 6
提交时间:_____________________
(2)应提供计划、报表的名称及完成时间:
开工后七天内提供施工组织设计和进度计划表
(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:
按通用条款第9.1(3)条执行
(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:________________________________
(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:按通用条款第9.1(5)条执行
(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:
____________________________ (7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:
按通用条款第9.1(7)条执行
(8)施工场地清洁卫生的要求:_____________
工地做到文明、卫生施工,并及时清理施工垃圾。 7
(9)双方约定承包人应做的其他工作:
三、施工组织设计和工期
10.进度计划
10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:
开工后七天内
工程师确认的时间:收到施工组织设计后五天内 10.2群体工程中有关进度计划的要求:_____________________________________ 13.工期延误
13.1双方约定工期顺延的其他情况:
按通用条款第13.1 、13.2条执行 四、质量与验收
17.隐蔽工程和中间验收
17.1双方约定中间验收部位:柱、梁、板、钢筋、模板、主体工程
19.工程试车
19.5试车费用地承担:_______
五、安全施工按通用条款第20.1、20.2条执行并注意安全 8
六、合同价款与支
23.合同价款及调整
23.2本合同价款采用
(1)采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围:
除施工图设计变更;工程量增、减;其余均为风险范围内 风险费用的计算方法:________________________________
风险范围以外合同价款调整方法:___________________________
(2)采用可调价格合同,合同价款调整方法:____________________________________
(3)采用成本加酬金合同,有关成本和酬金的约定:__________________________________________
23.3双方约定合同价款的其他调整因素:______________________________________
24.工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的
比例:_________________________ 9
扣回工程款的时间、比例:________________
25.工程量确认
25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:
已完工程量完工后三天内
26.工程款(进度款)支付
双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:
1、工程施工至第一层楼面浇捣完工后;付第一层工程款的90%;以此类推;2、工程竣工验收合格后付至工程款的98%;余款(除留2%保修金外)在三个月内全部付清。
七、材料设备供应
27.发包人供应材料设备
27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:
(1)材料设备单价与一览表不符:_____________
(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:_____________________
(3)承包人可代为调剂串换的材料:____________
(4)到货地点与一览表不符:_______________
(5)供应数量与一览表不符:_______________ 10
(6)到货时间与一览表不符:______________ 27.6发包人供应材料设备的结算方法:______________________________________ 28.承包人采购材料设备
28.1承包人采购材料设备的约定:达到国家有关标准的合格材
料,红砖、钢筋、水泥必须进行二次试验。
八、工程变更:以发包方认可的书面设计变更通知为准。
九、竣工验收与结算
32.竣工验收
32.1承包人提供竣工图的约定:竣工后十五天内提供 32.6中间交工工程的范围和竣工时间:______________________________________
十、违约、索赔和争议
35.违约
35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:_____________________
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任: 按通有条款第26.4款执行。
11
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约定发应承担的违约责任: 按通用条款第33.3条执行 双方约定的发包人其他违约责任:
按通用条款第33.4条执行 35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任: 本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:
双方约定的承包人其他违约责任:
37.争议
37.1本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决, 协商不成的按下列第种方式解决:
(1)请 建设行政主管部门 调解;
(2)采取第 种方式解决,并约定向 仲裁委员会提请仲裁或向 信丰县 人民法院提起诉讼。 十一、其他
38.工程分包
38.1本工程发包人同意承包人分包的工程:_________ 分包施工单位为:
39.不可抗力
39.1双方关于不可抗力的约定:按通用条款第39条执行 12
40.保险
40.6本工程双方约定投保内容如下:
(1)发包人投保内容:
按通用条款第40.1、 40.2、条执行 发包人委托承包人办理的保险事项:___________
(2)承包人投保内容:_________________
41.担保
41.3本工程双方约定担保事项如下:
(1)发包人向承包人提供履约担保,担保方式为:____________担保合同作为本合同附件。
(2)承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:____________担保合同作为本合同附件。
(3)双方约定的其他担保事项:_________________________
46.合同份数
46.1双方约定合同副本份数:
伍 份
47.补充条款: ___________________________ 13
附件1:
承包人承揽工程项目一览表
14
附件2:
发包人供应材料设备一览表
15
附件3:
房屋建筑工程质量保修书
(示范文本)
发包人:(全称):朱海山
承包人:(全称):江西昌泰建筑工程公司 发包人、承包人要据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质
量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对 朱海山私宅 (工程全称)签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修内容,双方约定如下:
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理
使用年限;
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为
16
年;
3、装修工程为年;
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 贰 年;
5、供热与供冷系统为个暖期、供冷期;
6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为
7、其他项目保修期限约定如下:
质量保修期自工程竣工验收合格之日起算起。
三、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
2、发生紧争抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。
4、质量保修完成后,由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他
双方约定的其他工程质量保修事项: 17
本工程质量保修书,由施式合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
18
合同订立时间: 年 月 日 发包方(章): 承包人(章): 地 址: 地 址: 法定代表人:
委托表理人:
电 话:
电 挂:
开户银行:
帐 号:
邮政编码:
审签机关意见(章):
经办人:
年 月 日
法定代表人: 委托代理人: 电 话: 电 挂: 开户银行: 帐号: 邮政编码: 鉴(公)证机关(章): 经办人: 年 月 日 19
工程合作协议甲方乙方按照平等互利团结协作共同发展的精神经甲乙双方友好协商就双方共同参与项目施工达成如下协议条款第一条总则11本协议…
工程承包合伙协议合伙人以下简称甲方性别年龄身份证号码合伙人身份证号码甲乙双方经平等协商就合伙承包一致意见共各方信守一合伙宗旨在合法…
项目合作协议书项目合作协议由项目出资人以下简称甲方和项目技术负责人以下简称乙方甲身份证号乙身份证号甲乙双方本着公平平等互利的原则订…
合作协议甲方乙方按照平等互利团结协作共同发展的精神经甲乙双方友好协商就双方共同参与的工程项目达成如下协议条款第一条总则11本协议为…
项目合作协议书项目合作协议由项目出资人以下简称甲方和项目技术负责人以下简称乙方甲身份证号籍贯乙身份证号籍贯甲乙双方本着公平平等互利…
建设项目合作协议甲方乙方丙方甲乙丙三方本着友好合作优势互补互惠互利的原则同意共同完成如下项目的开发与建设就本项目以下简称项目的有关…
工程项目合作协议书甲方全称河南锦豪实业有限公司乙方全称河南帝星建筑劳务有限公司依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有…
保障房建设项目投资合作协议甲方以下简称甲方乙方以下简称乙方为尽快落实省市棚户区改造保障房建设任务加快城东新区建设进程充分发挥政府投…
建设工程施工项目合作投资承建协议书工程项目名称建设单位开发方施工单位承建方协议签订日期第1页共8页目录第一章工程施工项目合作投资建…
工程承包合伙协议合伙人以下简称甲方性别年龄身份证号码合伙人身份证号码甲乙双方经平等协商就合伙承包一致意见共各方信守一合伙宗旨在合法…
校企合作协议达州职业技术学院盖章xxxxxxxxxxxxxxxx盖章二一四年月日甲方乙方专业共建合作协议校企合作议甲方达州职业技术…