上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目

招 标 文 件

招 标 编 号：FDZB-2012-358

招 标 单 位：上蔡县中医院

招标代理机构：河南方大建设工程管理有限公司

日 期： 20xx年9月

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

目 录

第 一 卷???????????????????????????????????3

第一章 招标公告???????????????????????????????4

第二章 投标人须知??????????????????????????????6

1、总 则????????????????????????????????10

1.1 项目概况????????????????????????????10

1.2 资金来源???????????????????????10

1.3 招标范围、计划工期和质量要求???????????????????10

1.4 投标人资格要求（见投标人须知前附表）???????????????10

1.5 费用承担????????????????????????????11

1.6 保密??????????????????????????????11

1.7 语言文字????????????????????????????11

1.8 计量单位????????????????????????????11

1.9 踏勘现场????????????????????????????11

1.10 投标预备会???????????????????????????11

1.11 分包??????????????????????????????11

1.12 偏离??????????????????????????????11

2、招标文件???????????????????????????????12

2.1 招标文件的组成?????????????????????????12

2.2 招标文件的澄清?????????????????????????12

2.3 招标文件的修改?????????????????????????12

3、投标文件???????????????????????????????13

3.1 投标文件的组成?????????????????????????13

3.2 投标报价????????????????????????????13

3.3 投标有效期???????????????????????????14

3.4 投标保证金???????????????????????????14

3.5 资格审查资料??????????????????????????14

3.6 备选投标方案??????????????????????????15

3.7投标文件的编制??????????????????????????15

4、投 标????????????????????????????????15

4.1 投标文件的密封和标记??????????????????????15

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-1-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

4.2 投标文件的递交?????????????????????????16

4.3 投标文件的修改与撤回??????????????????????16

5、开 标?????????????????????????????????16

5.1 开标时间和地点?????????????????????????16

5.2 开标程序????????????????????????????16

6、评 标?????????????????????????????????17

6.1 评标委员会???????????????????????????17

6.2 评标原则????????????????????????????17

6.3 评标??????????????????????????????17

7、合同授予???????????????????????????????18

7.1 定标方式????????????????????????????18

7.2 中标通知????????????????????????????18

7.3 履约担保????????????????????????????18

7.4 签订合同????????????????????????????18

8、重新招标和不再招标??????????????????????????18

8.1 重新招标????????????????????????????18

8.2 不再招标????????????????????????????19

9、纪律和监督??????????????????????????????19

9.1 对招标人的纪律要求???????????????????????19

9.2 对投标人的纪律要求???????????????????????19

9.3 对评标委员会成员的纪律要求???????????????????19

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求??????????????19

9.5 投诉??????????????????????????????19

10、需要补充的其他内容??????????????????????????20

第三章 评标办法 ??????????????????????????????24

第四章 合同条款及格式????????????????????????????28

通用合同条款（略）???????????????????????????28 专用合同条款??????????????????????????????28 协议书格式???????????????????????????????31 第 二 卷??????????????????????????????????32

第五章 图 纸?????????????????????????????33 第 三 卷??????????????????????????????????34

第六章 技术标准和要求??????????????????????????????35 第 四 卷??????????????????????????????????37

第七章 投标文件格式??????????????????????????38 公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-2-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

第 一 卷

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-3-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

第一章 招标公告

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招

标公告

招标编号：FDZB-2012-358

1．招标条件

本次招标项目是由 上蔡县中医院 筹建的上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装工程项目，项目由驻发社会【2010】117号文件及上发改【2010】12号文件批复。该项目已具备招标条件，现进行公开招标，欢迎符合相关条件的投标企业参加投标，现发公告如下：

1、项目名称：上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装工程项目

2、计划工期：60 日历天

3、资金来源:财政拨款

4、质量要求：合格

5、招标范围：施工图纸所含内容（以招标文件、答疑纪要为准）

6、投标人资质要求：

投标人具有独立法人资格，具备建设行政主管部门核发的室内外装修装饰工程施

工总承包三级及以上资质（原件）；

7、报名时间： 2011 年 9 月 日至2011 年 9 月 日（法定公休日、法定节假日除外）每日上午9时00分至11时30分，下午14时30分至17时30分（北京时间）（公告时间不少于5个工作日）。

8、报名地点及联系人：

报名地点：上蔡县公共资源交易中心二楼政府采购中心

9、报名需携带如下证件：

(1)营业执照（副本原件）；

(2)税务登记证（副本原件）；

(3)组织机构代码证（副本原件）；

(4)法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（原件）、被授权人身份证原件。

(5)具备有效的安全生产考核合格证书（原件）；

(6)上蔡县检察院出具的《行贿犯罪档案查询结果告知函》；

以上证件需出示原件并留加盖公章的复印件一套（授权委托书留原件）。投标报名时资格审查不代表资格审查最终通过合格。投标人最终资格确认以评标委员会组织的资格后审为准。

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-4-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件 本次招标不接受联合体投标。

10、本次公告在《河南省政府采购网》发布。

11、招标文件领取时间：另行通知；

12、招标文件及图纸每份300元，售后不退，图纸押金300元。

12投标保证金的金额：人民币 贰万 元整，投标保证金必须从投标企业的基本账户转入下列指定账户。否则拒绝其投标。退还时退至投标企业的基本账户。

开户行：工行上蔡支行

名 称：上蔡县公共资源交易中心

账 号：171xxxxxxxx00006619

13联系方式：

招 标 人： 上蔡县中医院

联 系 人： 周主任 电 话：137xxxxxxxx

招标代理机构：河南方大建设工程管理有限公司

地 址：驻马店市正阳路219号

联 系 人：王先生 电 话: 0396-2696808

20xx年 月 日

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-5-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

第二章 投标人须知

投标人须知（前附表）

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-6-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-7-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-8-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

总 则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本

招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（见投标人须知前附表）

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资格要求：

（1）资格条件：见投标人须知前附表；

（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（3）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-9-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人按须知前附表规定的方式进行踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财

产损失。

1.10 投标预备会(不召开)

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人应按须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-10-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

2、 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）图纸；

（6）技术标准和要求；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分（如果有）。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，

应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以网上

公布形式发布。网址：河南省政府采购网、上蔡县公共资源交易中心网。

但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应

延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通

知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件，修改内容以网上公布形式发布。网址：河南省政府采购网、上蔡县公共资源交易中心网。

如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-11-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

3、投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录

（2）法定代表人身份证明

（3）授权委托书

（4）投标保证金

（5）投标预算书

（6）施工组织设计

（7）资格审查资料

（8）其他材料

3.2 投标报价

3.2.1投标报价的编制应以业主提供的施工图纸、国家技术规范、标准为依据，并结合企业自身的技术与管理水平自主报价，但投标人不得以低于其企业成本报价竞标。

3.2.2投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和；

3.2.3投标人的投标报价，应是完成本须知第1.3条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据；

3.2.4每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受；

3.2.5技术规范要求的费用应包括在投标报价中；

3.2.6合同的施工地点为本投标须知前附表第1.1.5项所述，除非合同中另有规定，投标人在投标总价中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用；

3.2.7投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；

3.2.8预算报价参考依据

《河南省建设工程工程量清单综合单价》

3.2.9工程类别及费率按规定计取；

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-12-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

3.2.10该项目图纸资料；

3.2.11 20xx年驻马店市工程造价信息第二季度的材料价格并结合当地建筑工程当前市场造价信息；

3.2.12投标报价在合理范围内由投标单位自主报价；

3.2.13使用的货币：投标单位以人民币填报所有单位或价格，合同实施时亦以人民币支付。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人购买招标文件时按投标人须知前附表第3.4.1项的规定交纳投标保证

金。投标保证金收据复印件是投标文件的一个组成部分，原件开标时进行检验。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-13-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和

要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委

托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本肆份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投

标人须知前附表规定。

4、 投 标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本和全部副本合装在一个包装袋后密封，加贴封条，并在封

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-14-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件 套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明

的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标

人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交

的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要

求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、

第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5、 开 标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章投标人须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表第5.1项规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

开标前，先由评委进行资格审查，对资格审查合格的投标人的投标文件进行拆封开标，资格审查不合格的投标人不得进入开标程序。资格审查合格标准详见第三章评标办法中的规定。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-15-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

（1）介绍参加会议的各位领导；

（2）由监督单位领导宣布开标会议纪律；

（3）介绍开标项目的概况；

（4）宣布投标人的报到情况；

（5）由监督人及投标人派代表检查标书的密封情况；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）开标结束。

6、 评 标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。 公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-16-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

7、 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

中标结果在国家指定的媒体上公示三个工作日，中标公示结束后，监督部门未收到投诉的，在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3签订合同

7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起10天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8、 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

（2）通过资格审查的投标人少于3个的；

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-17-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

9、 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-18-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

10、 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-19-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

附表一：开标记录表

开标记录表

开标时间： 年 月 日 时 分

招标人代表： 记录人： 监标人：

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-20-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件 附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编 号： （投标人名称）：

（项目名称）施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细

的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1、

2、

......

请将上述问题的澄清于 年 月 日 时前递交至

（详细地址）或传真至 （传真号码）。采用传真方式的，应在 年 月 日 时前将原件递交至 （详细地址）。

评标工作组负责人： （签字）

年 月 日

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-21-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件 附表三：问题的澄清

问题的澄清

编 号：

（项目名称）施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号： ）已收悉，现澄清如下：

1、

2、

.....

投标人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-22-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

第三章 评标办法（综合评估法）

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-23-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-24-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

评审标准

1.1. 初步评审标准

1.1.1. 资格评审标准：见评标办法前附表

1.1.2. 响应性评审标准：见评标办法前附表。

1.2. 分值构成与评分标准

1.2.1. 分值构成

(1) 施工组织设计：见评标办法前附表；

(2) 投标报价：见评标办法前附表；

(3) 综合评分：见评标办法前附表。

1.2.2. 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

1.2.3. 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

1.2.4. 评分标准

(1) 施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

(2) 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

(3) 综合评分标准：见评标办法前附表。

评标程序

1.3. 初步评审

1.3.1. 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-25-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

(1) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(2) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

(3) 采用可拆分装订的。

1.3.2. 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

1.4. 详细评审

1.4.1. 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分 A；

(2) 按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 B；

(3) 按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对其他因素计算出得分 C；

1.4.2. 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

1.4.3. 投标人得分=A+B+C。

1.4.4. 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

1.5. 投标文件的澄清和补正

1.5.1. 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

1.5.2. 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

1.5.3. 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

1.6. 评标结果

1.6.1. 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-26-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

1.6.2. 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-27-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

第四章 合同条款及格式

通用合同条款（略）

本工程执行《建设工程施工合同示范文本》（GF-1999-0201）的合同条件。

专用合同条款

一、合同价款及付款办法

1、本工程，中标人的投标报价为中标价，中标价即为合同价。

2、本工程结算是按照实际发生的工程量结合投标人在投标书中所承诺的条款为依据进行结算。

3、付款方式:双方合同约定。

本次招标的所有工程资金支付均采用县级财政报帐制，施工单位在完工报帐时必须填写提款申请书，出具监理报告；竣工结算时，除出具以上手续外，还要开具工程税务票据。支付采取银行转帐，汇入承建单位帐户，严禁支付现金。

二、质量

1、工程质量应达到中标人在其投标文件中承诺的质量标准。

2、若因承包人原因造成工程质量不合格，承包人应无条件返修至合格，并负责因此造成的损失，严重的给予处罚。

3、如果工程质量达不到中标时承诺的质量标准，将视其情况对承包人处以工程总造价0.5%－1%的罚款，砼配合比达不到设计要求的将根据实际减少的比例扣减资金。

4、工程保修期为一年，从验收合格后一年内发生质量问题，由施工单位进行无偿修复（特大自然灾害造成的损毁除外）。保修期内工程出现质量问题施工单位在接到业主维修通知后，10日内应完成修复任务。如若接到业主维修通知后，10日内未完成修复任务其质量保证金将被扣除。

三、工程规模

1、如果工程建设规模（包括长度、宽度、厚度）等达不到设计要求将按照实际建设规模比设计规模减少的比例扣减资金。

四、工期

1、投标单位在投标文件中承诺的工期为合同工期。中标后承包人应采取一切措施予以保障。

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-28-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

2、因不可抗力的因素造成工程停工，经合同双方确认，顺延工期。

3、因重大设计变更或发包方原因造成停工，经承发包双方确认后，可顺延工期。因承包方原因造成停工，不得顺延工期。

4、承包单位必须按其投标文件中承诺的工期加上承发包双方确认的增加工期之和如期竣工；若因施工单位原因造成不能按期竣工的，施工单位应赔偿招标单位由于拖延工期所带来的损失费，损失费的计算方法为每拖延工期一天按工程造价的千分之一计取。

五、材料、设备的采购

1、承包人应按设计文件和有关标准要求采购工程所需材料、设备，并提供产品合格证明，对材料和设备质量负责。

2、承包人采购的材料、设备在使用前，承包人应按要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

六、竣工验收

1、工程具备验收条件，施工单位按国家工程竣工验收有关规定向招标单位提供完整竣工资料及竣工验收申请报告。

2、招标单位收到验收申请报告后5天内组织财政局、监理等有关单位和人员对项目进行验收，并在验收后3天内给予认可或提出修改意见。施工单位按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

3、工程未竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。

七、竣工结算

1、工程竣工验收报告经发包人认可后15天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

2、发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后15天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程结算价款。

八、争议

1、发包人、承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：

1.1第一种解决方式：向约定的仲裁委员会申请仲裁。

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-29-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

1.2第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

2、 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续进行，保护好已完工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

九、其它

1、承包人未经发包人同意，不得将所承包工程的任何部分分包给他人。

2、承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

3、承包人应对工程施工制定出相应的安全措施，还要对职工进行安全教育，凡因违反安全规定而造成人身伤亡事故或伤害他人事故，均由承包人负责。

4、施工现场的卫生标准、噪声标准应满足国家有关规定，施工中因违反规定造成的损失和发生的费用由承包人负责。

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-30-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

协 议 书 格 式

合同名称：

合同编号： (以下简称发包人)拟建 工程第 标段，接受了 (以下简称承包人)的投标，双方达成了如下协议，并于 年 月 日签订了本协议，合同总金额为 (大写)元人民币。

1、本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的

词语涵义相同。

2、本合同包括下列文件：

2.l 协议书(包括补充协议)；

2.2 中标通知书；

2.3 投标书；

2.4 通用合同条款；

2.5 专用合同条款；

2.6 技术条款；

2.7 图纸；

2.8 投标预算书；

2.9 经双方确认进入合同的其他文件。

3、承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。

4、发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

5、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位的公章后生

效。

6、本合同一式陆份，其中正本贰份，双方各执壹份，副本肆份，发包人执贰份，承包人执贰份。其余副本由发包人分送有关单位。

发包人： (单位盖章) 承包人： (单位盖章)

法定代表： 法定代表：

(或委托代理人)(签名) (或委托代理人)(签名)

联系人：—— 联系人：——

地 址：—— 地 址：——

电 话：—— 电 话：——

传 真：—— 传 真：——

邮 编：—— 邮 编：——

年 月 日

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-31-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

第 二 卷

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-32-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

第五章 图 纸

（另 附）

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-33-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

第 三 卷

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-34-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

第六章 技术标准和要求

一、施工验收规范

1. 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300－2001

2. 工程测量规范 GB50026－93

3. 土方与爆破工程施工及验收规范 GBJ201－83

4. 建筑地基基础施工质量验收规范 GB50202－2002

5. 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204－2002

6. 设置钢筋混凝土构造柱抗震技术规程 JGJ13－94

7. 木结构工程施工质量验收规范 GB50206－2002

8. 砌体工程施工质量验收规范 GB50203－2002

9. 建筑地面工程施工质量验收标准 GB50209－2002

10.地下工程防水技术规范 GB50108－2001

11.屋面工程质量验收规范 GB50207－2002

12.人防工程施工与验收规范 JBJ134－90

13.地下防水工程质量验收规范 GB50208－2002

14.钢筋焊接及验收规范 JGJ18－96

15.钢筋机械连接通用技术规程 JGJ107－96

16.建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242－2002

17.施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46－88

18.建筑施工高处作业安全技术规范 GBJ80－91

19.建筑机械安全技术规范 GBJ33－86

20.建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303－2002

21.电气装置安装工程电缆线路工程施工及验收规范 GB50169－92

22.电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50169－92

23.电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范 GB50171－92

24.电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 GB50254－96

25.多孔砖砌体结构技术规范 JGJ137－2001

26.建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210--2002

27.电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范 GB50259－96

28.电气装置安装工程1KV及以下配线施工及验收规范 GB50254－96 公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-35-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

29.钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T27－2001

二、质量标准

满足相关施工验收规范，达到质量合格标准。

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-36-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

第 四 卷

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-37-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

第七章 投标文件格式

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-38-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装工程项目

投 标 文 件

招 标 编 号：

投 标 单 位： （盖章）

投标单位地址：

法定代表 人： （盖章）

投 标 日 期 ： 年 月 日

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-39-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

目 录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、投标预算书

六、施工组织设计

七、资格审查资料

八、其他材料

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-40-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

一、投标函及投标函附录

（一）投 标 函 ______ ____（招标人名称）：

1、我方已仔细研究了______ ____ （项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）___________ 元（?___________）的投标报价，工期___________日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到___________。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、提交投标保证金金额为人民币（大写）_____ ______ 元（?___________）。

4、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2 项规定的任何一种情形。

6、如果我方中标，愿按照国家规定向招标代理机构足额交纳工程中标招标代理服务费。

投 标 人：____ __ _____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____ ______（签字）

地址：____ 电话：_____

开户行：_____

帐 号：_____

_____年_____ 月_____ 日

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-41-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

（二）投标函附录

工程名称：

投标单位名称(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

年 月 日

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-42-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

二、法定代表人身份证明

投标人名称：__ ___

单位性质：___ _ _

地址：__ ___

成立时间：_____年_____ 月_____日

经营期限：___ __

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系 ____ （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：___ __（盖单位章） __ ___年__ ___ 月_ _ _日

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-43-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

三、授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码： 年 月 日

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-44-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

四、投标保证金

（附投标保证金收据复印件）

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-45-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

五、投标预算书

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-46-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

六、施工组织设计

1、主要施工方法

2、主要施工机械计划

3、劳动力安排计划

4、确保工程质量的技术组织措施

5、确保安全施工的技术组织措施

6、确保文明施工的技术组织措施

7、确保工期的技术组织措施

8、施工总进度图表或工期网络图

9、确保报价完成工程建设的技术措施

10、主要物资安排计划

11、施工总平面图

12、根据规划图和工程量清单做的效果图

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-47-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-48-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

附表二：拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-49-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

附表三：劳动力计划表

单位：人

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-50-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1、 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划

工期进行施工的各个关键日期。

2、 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-51-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说

明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-52-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件 附表六：效果图

投标人应递交一份效果图，绘出装修后的效果。

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-53-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

七、资格审查资料

1、投标人资格等级证书副本复印件

2、投标人营业执照副本复印件

3、安全生产许可证复印件

4、法定代表人身份证或委托代理人身份证复印件

5、近年财务状况表

6、近年完成的类似项目情况表

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-54-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

8、近年发生的诉讼及仲裁情况

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-55-页

上蔡县中医院门诊楼、病房楼招牌制作及灯饰安装项目招标文件

八、其他材料

公开 公平 公正 诚信 择优 河南方大建设工程管理有限公司 第-56-页