电力工程施工合同书

电力工程施工合同书

合同编号:

甲方:

乙方:

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等有关法律、法规的规定,结合本工程具体情况,经友好协商,双方达成协议如下;

第一条 工程概况

(一)工程名称:

(二)工程内容及范围:包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包税金(具体有承包人按发包人图纸要求施工)

(三)甲方以书面通知形式要求增加或(调整)实施合同工程范围的变更内容或增加的工程(包括因设计变更而发生的增加项目)被视作本工程范围内的工程内容,承包人不得拒绝,且在通知规定的合理期限内完成工程内容,而此等增加的工程的计价按本合同条件的约定进行;承包人承诺不以现场条件不具备或价格未审定等原因(除发包人自身原因)为理由停止施工或拒不执行发包人指令。

(四)发包人保留合理增减承包人承包范围的权利,承包人承诺不因此向发包人索取任何形的补偿。

第二条 甲方责任

甲方必须提供符合条件的施工场地予乙方进场施工,并提前 日以书面形式通知乙方进场施工时间。

甲方所提供符合条件的施工场地的标准包括但不限于以下范围:

(一)向乙方提供相关部门批复的供电方案或申报供电方案所需的资料;

(二)向乙方提供现场施工所需的设备运输道路、设备安装、施工用水/电等相关条件,协调处理施工现场中的相关问题;

(三)按本合同约定向乙方支付工程款,逾期支付的,每日按应付款额的银行同期贷款利率向乙方支付违约金。

第三条 乙方责任

(一)依照审批后的图纸按期施工;

(二)施工质量满足设计要求,并达到当地供电部门的验收合格标准;

(三)施工期间执行电力建设安全施工管理的有关规定,认真采取安全防护措施,保证施工安全;

(四)乙方负责提供工程所需的设备、材料(具体见附件《工程预算书》中材料表),设

第1页 共4页 工程地点:

备、材料及运输费用已包含在工程造价款中,甲方无须另行向乙方支付;

(五)乙方应保证提供的设备、材料符合现行的《电气装置安装工程施工及验收规范》的要求;

(六)开工至工程验收合格期间,工程所需的设备、材料均由乙方负责保管;工程验收合格后,上述设备、材料所有权转移为甲方所有并保管,但甲方未按本合同支付清全部合同款的除外;

(七)因工程质量不合格未能通过验收并造成返工的,产生的费用由乙方承担;

第四条 工期

(一)开工日期:20xx年 月 日,

竣工日期:20xx年 月 日,工期: 天(日历天)。

(二)对以下情况造成竣工日期推迟的为工期延误,经双方代表确认并以书面形式签证后,工期相应顺延:

1.因发包人的临时决策如重大设计变更等原因造成施工方法与设计规定不符而增加工程量影响进度;

2. 施工过程中因停水停电造成停工连续长达8小时以上;

3.因遭人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)或停 水、停电等从而影响工程进度的。

第五条 合同价款及支付方式

(一)合同价款:¥ (大写): 以上价格为暂定合同价,结算时以投标单价、报价单或预算表(本合同附件)中发包人核定的单价为标准,结算时按竣工图及GB500-2008清单计价规范计算总价。

(二) 如工程发生增加或其他变更,承包人必须在工程增加或变更之日起十五日内向发包人就增加或变更的工程项目提出书面确认要求,否则,视为承包人放弃该增加或变更的费用,承包人自行承担全部责任。如有设计变更,合同清单或预算表中有综合单价的则执行投标或预算内的综合单价。若合同工程量清单中没有可供换算的类似项目,则按下列方法计算单价: 合同单价采用广东地区现行定额计价。(1)工程分专业按20xx年广东省现行最新工程综合定额计算人工、材料和机械 消耗数量。(2)按施工同期《珠海工程造价信息》公布的人工单价×(1)款计算的人工消耗量,得出新单价的人工费。(3)材料费按施工同期《珠海工程造价信息》公布的《珠海市建材设备市场价》中的中档价格,中档价没有的套高档价×(1)款计算的材料消耗量。汇总得出新单价的材料费。如《珠海工程造价信息》公布的《珠海市建材设备市场价》无价格可以使用,由承包人按本合同规定期限报业主审批确认价格,业主要求承包人提供的材料报价的依据(包括但不限于采购合同、#5@p等证明文件),承包人不得拒绝。(4)机械费按定额基价×消耗量,得出新单价的机械费(机械费不调整价差)。

将(2)款计算出的人工费加上(3)款计算出的材料费再加(4)款计算出的机械费后×(1+8%综合费率)(其中:人工费、材料费、机械费合计为100%,综合费率为8%),得出新的单价。(5)若无法按上述工程综合定额计算人工、材料和机械消耗数量,则双方结合图 纸和施工现场情况

第2页 共4页

进行测算得出消耗量;若没有上述当期工程材料、机械台班指导价格的,则由承包人报价,业主审批。但承包人应根据业主要求同时提供包括但不限于采购合同、#5@p等证明文件,若发现承包人提供的是虚假的证明文件,业主可单方面定价。新的综合单价按(人工费+材料费+机械费)×(1+8%综合费率)得出。(6)综合费率包括工地及公司管理费、保险、利润、税金及一切政府收费等。对于主材为采购成品、基本不需任何加工或安装即可应用的,新的综合单价按主材费×(1+3%综合费率)得出,税金另计。

(三)付款方式

1. 合同生效之日起 天内,甲方向乙方预付合同款的 % 即¥: 元(大写 : )作为工程备料款。

2.乙方每月25日提交进度款申请报告(含形象进度、详细工程量及组价依据),发包人审核确认后,10个工作日内支付当月审核工程量的 %进度款(其中,前两个月的进度款分别扣除合同款 %的预付款,工程不足一个月的在首月进度款扣除全部预付款)。

3. 本工程竣工并经本工程指定的政府部门验收合格后,由承包人向发包人提交工程款申请及已完成工程量,发包人审核确认后十个工作日内,支付审核工程量的 %。完成竣工结算审核后,承包人提交工程款申请并经发包人确认后付至结算价的 %;

4. 合同款 %即¥: 元(大写 : )作为工程质量保修金,由甲方在保修期满后,由承包人提出申请,经发包人确认后10天内,将剩余的质量保修金免息退还乙方。

5.乙方在申请每期付款前必须提供当期付款金额的工程#5@p。

第六条 竣工验收

(一)本合同中所提及的竣工验收指工程竣工后 验收;

(二)工程竣工后,甲方在收到乙方的竣工报告之日起3天内向乙方提供竣工报告书中所列资料,乙方在收齐甲方验收资料___日内完成向 局的验收申请手续;

(三)未经验收,甲方提前使用或擅自动用工程设施而产生的一切问题,由甲方承担全部责任。

第七条 违约责任

(一)发包人在本合同第四条第二款第1项约定的开工日期不能向承包人交出施工场地或施工用水电不能正常保证时,工期顺延,从发包人满足上述条件之日起计算。

(二)因本合同第二条第二款第2项的原因致使工程暂停、延期或中止的,工期相应顺延。

(三)工程质量达不到合同约定质量标准的,应立即采取修复、重建等补救措施,直至工程质量达到约定标准,所发生的新增费用由承包人承担,且工期不顺延。若承包人怠于履行补救义务,发包人有权要求承包人支付按本合同暂定总价计算 20% 的违约金,所支付的违约金不足弥补发包人实际经济损失的,发包人有权要求承包人赔偿一切经济损失。

(四)因承包人原因不能按照本合同约定的工期、工程师同意的顺延工期或因发包方原因顺延后的工期竣工的,每逾期一天按合同暂定总价的 0.5 %向发包人支付逾期违约金;若逾期超过 10天的,视为承包人不能竣工,发包人有权单方解除合同,并要求承包人按合同

第3页 共4页

暂定总价的20%支付违约金,所支付的违约金不足以弥补损失的,发包人还有权要求承包人赔偿全部损失。

(五)因承包人原因(包括但不限于材料、设备及工程施工质量问题)致使工程在合理使用期限内以及工程施工过程中造成发包人、第三方人身损害和财产损失的,承包人应承担全部损害赔偿责任。

(六)未经发包人书面同意,承包人不得擅自将本合同项下工程进行任何形式的分包和违法转包。一经发现,发包人有权立即单方终止合同,不予支付任何款项(已支付的款项承包人应在发包人要求的时间内全数退还并按同期银行贷款利率计付利息),并要求承包人按合同暂定总价计算的20%向发包人支付违约金。

(七)承包人违反本合同规定承包人应尽义务的,除有特别约定外,应向发包人支付按合同暂定总价计算的20%违约金。

第八条 保修

工程竣工验收合格之日起12个月内为工程质量保修期。保修期内出现的工程质量问题,由乙方免费负责维修;非乙方质量原因造成设备损坏的,乙方可提供修复服务,所需费用由甲方承担。

第九条 争议

合同执行过程中,如发生争议,双方应协商解决,协商不成,向合同签订地的法院提起诉讼。

第十条 双方施工代表

甲方委派 (联系电话: )为工地代表,负责工程的联络、监督、协调等工作,乙方委派 (联系电话: )为工地代表,负责工程的联络、协调等工作。

第十一条 合同的效力

(一)本合同自双方签字盖章之日起生效;

(二)本合同一式 4份,甲方持 2份,乙方持 2 份,均具有同等效力;

(三)合同附件是本合同不可分割的部分,具有同等法律效力。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

甲方代表(签章): 乙方代表(签章):

单位地址: 单位地址:

开户银行: 开户银行:

帐号: 帐号:

电话: 电话:

传真: 传真:

邮编: 邮编:

合同签订时间: 合同签订地: :

第4页 共4页

 

第二篇:电力工程施工分包协议

电力工程施工分包协议

甲方:

乙方:

一、工程名称:_________

二、工程地点:_________

三、承包形式:

四、工程内容:

五、工程造价:

六、双方责任

1、在施工前,由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审,经会审后工程施工图及工程设计概算书,作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。

2、在工程开工前,甲方应组织有关人员,对乙方编制的工程施工图预算进行会审,会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。

3、乙方必须严格按图施工,保证施工质量,甲方对施工工地必须提供方便,并有专人负责,做好施工质量监督及隐蔽工程验收。

4、乙方对设计单位的设计图纸应会审,在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。

5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。

七、双方一致同意于工程委托合同签订之日起,乙方应在_________日内完工,工程如缓期,所造成停工窝工以及返工等损失,由乙方负责。

八、安全文明施工另签责任协议。

九、设备材料供应办法,为了工程进度,工程所需设备材料由甲方提供供,工程所需机械设备、材料以及劳保用品领用时须办理交接手续,如有损坏、故障、丢失,乙方应负责维修或承担赔偿责任。

十、在工程竣工前五天,乙方通知甲方验收,甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收,不得无故拖延。

十一、争议的处理

1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:

(1)提交_________仲裁委员会仲裁;

(2)依法向人民法院起诉。

十二、本协议一式二份,甲方执一份,乙方执一份,每份具有同等效用。

十三、 本协议自双方签章日起生效,竣工结算后,同时失效。

甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________

委托代表:_________

签订时间:_________年___月___日

协议签订地:_________

委托代表:_________ 签订时间: _________年___月___日 协议签订地:_________

相关推荐