钢平台施工合同

  发包人： 项目部                            

  承包人： 施工班组                        

    根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其它有关法律，行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。为明确双方的权利和义务，经双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况

   1、 工程名称： **钢平台          

   2、 工程地点： 工地               

   3、 工程内容：    

   4、 质量标准：  合格                               

   5、 工程工期：开工日期  2012.5.31  竣工日期 2012.6.20

                 合同有效工期     21   天。

二、工程造价及付款方式

1、工程总造价：    450，000.00                    

       （大写）人民币  肆拾伍万元                 

2、其中钢平台制作费 壹拾伍万元 ，安装费  壹拾伍万元

           钢平台拆除  壹拾伍万元  。

3、付款方式：主要构件制作完成后，  5 日内支付制作费的 80  %；149米临时钢平台安装完成后，   5  日内支付安装费的 80 %；永久性钢平台安装完成后，   5  日内再支付安装费的 10 %；制作、安装费余款待制作安装工程全部验收合格、主体封闭后一次性支付。

钢平台拆除视主体施工进度而定，拆除队伍进入施工现场后支付拆除工程款的20%，拆除结束、双方共同验收合格后一次性结清余款。

4、发包人必须将工程款汇入承包人指定的公司账户，如需现金支付，必须由承包人财务出具支付现金的证明，否则承包人不承担由此造成的一切责任及损失。

三、双方责任                                                                                          

  （一）、发包方

1、开工前发包人提供地形资料、地质资料、标高控制点、高程控制点等技术资料，并与承包人技术人员进行技术交底。

2、负责提供水电、仓储、施工人员现场住宿，做到“三通一平”，保证施工期间的使用需要。

3、停建、缓建工程，发包人有义务负责保护承包人已安装的和未安装的成品。

4、按合同约定时间，及时组织竣工验收，办理竣工结算。

  （二）、承包方

1、按合同约定时间，组织施工人员进场。

2、确保工程进度、质量及安全，确保安全施工、文明施工。

3、委派驻工地代表 刘艳君 全权负责本工程。

四、工程质量及验收                                                              

1、按图纸施工，工程质量符合现行国家标准                                     。

2、竣工验收以现行国家标准                为依据。竣工后，承包人向发包人提交竣工报告，七日内由发包方组织有关部门进行单项工程验收，双方签署验收证明书，工程移交发包方使用。发包人无正当理由不验收，视为合格。

五、设计变更

1、工程有设计变更时，发包人应提前        天以书面形式通知承包人。增减工程量按照合同约定的单价据实调整。

2、因变更导致价款增减及造成的承包人损失，有发包人承担，延误的工期相应顺延。

六、工期延误

1、未能提供图纸及开工条件；未能按合同约定的日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行。

2、工程量增加。

3、非承包人原因停水、停电造成停工。

4、不可抗力。

七、违约责任

1、工程质量不符合合同规定的，承包方无偿返修，如不能达到合同要求，承包方承担由此造成的损失。

2、工程中途停建、缓建，发包人应赔偿承包人因此造成的停工、窝工、返工、二次搬运及材料积压等所造成的损失。

3、发包方不按合同约定支付工程款，应承担同期银行贷款利息并承担     %违约金。

4、工期每拖延一天，罚款          元，最多不超过合同总价的1.5%。

八、争议

    双方在执行合同过程中发生争议时，由双方协商解决或由有关部门调解，协商或调解不成时，可向诉讼方所在地人民法院起诉。

九、其它约定事项

    本工程不包含土建、门窗及墙体维护部分。

十、未尽事宜，双方协商后，另行签订补充合同。

十一、本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方经济往来结清后终止。

十二、本合同一式          份，发包人执          份，承包人执             份。具有同等法律效力。

 

发包人（盖章）：                  承包人（盖章）：

 法人代表：                       法人代表：

 

 委托代理：                       委托代理：

 

 开户银行：                       开户银行：

  账   号：                        账  号：

 

  电   话：                        电  话：

  地   址：                        地  址：

 

  20##年  月  日                   20##年  月  日            

 

第二篇：钢结构加工安装合同

钢结构加工安装合同

发包人：_____________________________________________

承包人：_____________________________________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其它有关法律，行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。为明确双方的权利和义务，经双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：__________________________________________

2、工程地点：__________________________________________

3、工程内容：__________________________________________

4、质量标准：5、工程工期：开工日期_________________竣工日期____________合同有效工期______________________天。

二、工程造价及付款方式

1、工程总造价：________________（大写）人民币____________________

2、其中材料费_______________元，安装费__________________元。

3、工程量清单：_________________________________________

4、付款方式：合同签订___________日内发包人向承包人支付工程总造价的____%；主要构件进入工地后，____日内再付工程总造价的____%；维护材料进入工地后，____日内再支付工程总造价的____%；施工完毕双方共同验收合格后一次性付清余款。

5、发包人必须将工程款汇入承包人指定的公司账户，如需现金支付，必须

由承包人财务出具支付现金的证明，否则承包人不承担由此造成的一切责任及损失。

三、双方责任

（一）发包方

1、开工前发包人提供地形资料、地质资料、标高控制点、高程控制点等技术资料，并与承包人技术人员进行技术交底，在承包人施工图纸上签字盖章。

2、负责提供水电、仓储、施工人员现场住宿，做到“三通一平”，保证施工期间的使用需要。

3、委派工地代表_____________全权负责工程的签证、验收，协调承包人施工事宜。并负责协调工程所在地地方干扰，提供有利于施工所需要的环境。

4、停建、缓建工程，发包人有义务负责保护承包人已安装的和未安装的成品。

5、按合同约定时间，及时组织竣工验收，办理竣工结算。

（二）承包方

1、按合同约定时间，组织建筑材料、施工设备及施工人员进场。

2、确保工程进度、质量及安全，确保安全施工、文明施工。

3、委派驻工地代表_______________全权负责本工程。

四、工程质量及验收

1、按图纸施工，工程质量符合现行国家标准_______________________ _____________________________。

2、竣工验收以现行国家标准_______________________为依据。竣工后，承包人向发包人提交竣工报告，七日内由发包方组织有关部门进行单项工程验收，双方签署收证明书，工程移交发包方使用。发包人无正当理由不验收，视

为合格。

五、设计变更

1、工程有设计变更时，发包人应提前____天以书面形式通知承包人。增减工程量按照合同约定的单价据实调整。

2、因变更导致价款增减及造成的承包人损失，有发包人承担，延误的工期相应顺延。

六、工期延误

1、未能提供图纸及开工条件：未能按合同约定的日期支付工程预付款、进度款，导致施工不能正常进行。

2、工程量增加。

3、非承包人原因停水、停电造成停工。

4、不可抗力

七、违约责任

1、工程质量不符合合同规定的，承包方无偿返修，如不能达到合同要求，承包方承担由此造成的损失。

2、工程中途停建、缓建，发包人应赔偿承包人因此造成的停工、窝工、返工、二次搬运及材料积压等所造成的损失。

3、发包方不按合同约定支付工程款，应承担同期银行贷款利息并承担____%违约金。

4、工期每拖延一天，罚款__________天，最多不超过合同总价的1.5%。

八、争议

双方在执行合同过程中发生争议时，由双方协商解决或由有关部门调解，协商或调解不成时，可向诉讼方所在地人民法院起诉。

九、其它约定事项 本工程不包含土建、门窗及墙体维护部分。

十、未尽事宜，双方协商会，另行签订补充合同。

十一、本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方经济往来结清后终止。 十二、本合同一式____份，发包人执____份，承包人执______份。具有同等法律效力。

发包人（盖章）：

法人代表：

委托代理：

开户银行：

账号：

电话：

地址：

20xx年 月

承包人（盖章）： 法人代表： 委托代理： 开户银行： 账号： 电话： 地址： 20xx年 月 日 日