建设工程施工承包协议书
招标编号( )
建设单位: (以下简称甲方) 施工单位: (以下简称乙方) 遵照《天津市建设工程施工招标投标监督管理规定》要求,经工程项目报建和市招标办备案,甲、乙双方对本工程项目进行了商议。甲方对乙方的施工能力和管理水平进行了考察,认为能够满足该工程的要求。经甲、乙双方协商特定协议如下。
一、工程项目的综合说明
1、工 程 名称:
2、工 程 地址:
3、工 程 规模:
4、本工程投资额:
4、结构及层数:
5、发 包 方式:包工包料
6、发 包 范围:招标人所发本项施工图纸中的全部内容
7、开竣工日期: 年 月 日至 年 月 日,工期: 天。
8、本工程质量必须达到国家施工验收规范的 合格 标准。
二、工程造价
1、经甲、乙双方共同商定本承包协议造价为:
人民币: (小写)
人民币: (大写)
2、价格计算依据:
(2)、执行的取费标准:
(3)、政策性调价文件截止到:
三、材料采购供应
1、材料采购运输保管的责任和计价依据: (1)、执行的定额为:
2、对材料质量的要求:
四、工程款支付方式
1、在合同签署后,开工前15日内预付造价的 %作为工程预付款。
2、甲方按工程月进度付款;
3、按天津市有关文件规定,工程竣工后甲方应向乙方拨付工程款至总造价的 %;留 %作为维修款,待工程竣工维修期满后一个月内全部付清。
4、施工期内允许调整的内容和依据:
五、工程基础的处理和重大设计变更费用的计取
1、施工现场三通一平由甲方负责,其费用不含在总价内。
2、基础垫层以下的地基处理由乙方负责,其费用不含在总价内,待竣工结算时按实际发生给予调整。
3、重大设计变更(指结构、规模、标准)由该工程图纸设计部门出变更图或变更说明,并由乙方负责施工,其费用不含在总价内。待竣工结算时按实际发生给予调整。
六、工程保修
本工程保修按中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》及天津市人民代表大会常务委员会20xx年第五号公告《天津市建设工程质量管理规定》执行。 七、其他有关要求和说明: 无
八、本协议共四份,建设单位、施工单位、招标办、合同办各一份。 以上协议经双方单位盖章、负责人签字生效。
建设单位:(盖章) 施工单位:(盖章)
法定代表人:(签字、章) 法定代表人:(签字、章) 代 理 人:(签字、章) 代 理 人:(签字、章) 年 月 日 年 月 日
建设工程施工承包协议书
招标编号( )
甲方(建设单位):
乙方(施工单位):
遵照《建设工程施工招标投标监督管理规定》要求,经工程项目报建和市招标办备案,甲、乙双方对本工程项目进行了商议。经甲、乙双方协商,特定协议如下。
一、工程项目的综合说明
1、名称:2、地址:3、规模:4、结构及层数:5、发包方式:6、发包范围:7、年月天。
8、质量要求。
二、工程造价
1、经甲、乙双方共同协商定本承包协议造价为:
人民币: 元(大写: )
人民币: 元(大写: )
2、价格计算依据:
(1)标定的定额为:
(2)标定的取费标准:
(3)政策性调价文件截止日期:
三、材料采购供应
材料采购、运输、保管的责任和计价依据:
对材料质量的要求:
四、工程款支付方式
1、在合同签署后,开工前%作为工程付款。
2、甲方按工程月进度向乙方准时付款。
3、按天津市有关文件规定,工程竣工后甲方向乙方拨付工程款至总造价的 %;留 %做维修款,待工程竣工维修期满后一个月内全部付清。
4、施工期允许调整的内容和依据:
五、工程基础的处理和重大设计变更费用的计取
1、施工过程三通一平由甲方负责,其费用不含在总价内。
2、基础垫层以下的地基处理有乙方负责,其费用不含在总价内,待竣工结算时按实际发生给与调整。
3、结构、规模、标准等重大设计变更由该工程图纸设计部门出变更图纸或变更说明,并由乙方负责施工,其费用不含在总价内。待竣工结算时按实际发生给予调整。
六、工程保修
本工程保修按《建设工程质量管理规定》执行。
七、遇有本合同未尽事宜,由甲、乙双方通过协商另订补充条款,作为本合
同不可分割的组成部分,且与本合同具有同等法律效力。
八、甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议,由双方协商解决;协商不成,按本合同约定的下列方法之一进行解决:
1、由仲裁委员会仲裁;
2、向 人民法院起诉。
以上协议经双方单位盖章、负责人签字生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章): 代表人(签字): 代表人(签字): 电话: 电话:
签约日期:
签约地点:
建设工程施工合同示范文本GF20xx0201GF20xx0201建设工程施工合同示范文本住房和城乡建设部国家工商行政管理总局制定说…
建筑工程施工合同补充协议发包方甲方绥中腾烽房地产开发有限公司承包方乙方泰宏建设发展有限公司根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建…
编号北京市建设工程施工合同小型工程本发包方承包方工程名称工程地点建筑面积平方米层数结构类型檐高跨度米批准文号有权机关批准工程立项的…
建设工程施工合同发包人承包人第一部分协议书发包人全称承包人全称依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规遵…
建设工程施工合同99版示范文本作者中华人民共和国建设部国家工商行政管理局GF19xx0201建设工程施工合中华人民共和国建设部国家…
建设工程联营施工协议书协议双方总包人名称以下简称甲方以下简称乙方依照甲方与以下称发包人签订的建设工程施工合同以下称总包合同遵循平等…
建设工程施工合作协议书发包人以下简称甲方马鞍山朝辉房地产开发有限公司承包人以下简称乙方扬州市秦邮建筑安装工程有限公司为建设好马鞍山…
预算协议书甲方责任人乙方责任人甲方委托乙方承担恒天首府1289楼幼儿园地下车库土建工程施工图预算工作为做好相关工作甲乙双方本着平等…
第一部分协议书甲方北京中维宏泰建筑工程有限责任公司乙方舞阳瑞城投资有限公司依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法…
新农村建设工程施工协议书工程发包方工程承建方施工地点工程项目名称经甲乙双方共同友好协商依据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法…