土地整理施工协议书 甲方:河南东龙控股有限公司 (以下简称甲方) 乙方:河南振兴建设工程集团有限公司 (以下简称乙方) 丙方:郑东新区龙湖办事处 (以下简称丙方)
为明确甲乙丙各方的权利和义务,经甲乙丙各方协商,本着互惠互利的原则达成以上协议,以资共同遵守。
一、土地整理范围
乙方将郑东新区合村并城项目祭城北安置区宗地六(B4-03-02)、宗地七(B4-02-02)、宗地八(B4-04-01)、宗地九(B4-05-01)所属土地263736平方米(合:396亩)的土地整理施工工作进行总承包整理。
整理施工内容包含清理外运所属土地地表上临时道路、建筑垃圾、鱼塘、房屋、蔬菜大棚、果树、低压线路、麦田、树林等但不局限于以上内容。
二、整理期限、整理金额及支付方式:
1、整理期限为:20xx年5月15日前整理完毕。
2、整理该地的面积、金额:该土地面积为396亩;整理费用采用包干制,包括税费、施工、材料、机械等一切费用。总计费用¥:800000元(大写:捌拾万元整)。
3、付款方式:土地整理施工完毕经甲方验收合格后,乙方提供正规等额#5@p,甲方将费用一次性支付完毕。
三、质量标准
地表附属物(临时道路、建筑垃圾、鱼塘、房屋、蔬菜大棚、果树、低压线路、麦田、树林等但不局限于以上内容)清理外运完毕,场地平整,露出种植土
或原土面,经甲方验收合格。
四、甲方权利义务
1、对乙方的施工方案进行审查和批准。
2、负责现场对乙方的施工监督管理。
3、按时支付土地整理费用。
五、乙方权利义务
1、接受甲方项目工程管理机构和监理单位的监督和管理。
2、综合协调各方关系,充分熟悉情况并充分考虑各种影响因素,对施工中可能发生的情况负责,场地移交给甲方前场地不在存有遗留问题。
3、乙方必须按劳动法的有关规定支付施工人员及农民工工资。
4、组织管理人员、组织施工机械设备、施工队伍到场按时到位,按合同工期完成施工内容。
5、建立健全安全保证体系,落实现场安全生产责任制,负责施工工期间的安全问题。
六、丙方权利义务
1、丙方负责将四个地块的地上、地下附属物清理完毕,交付甲方的土地应不存在纠纷。
2、土地整理施工期限内,丙方应催促乙方按照验收标准按时将土地整理完成。
3、丙方应采取有效措施,保证甲方要求整理的土地不受村民的干扰、阻挠,并在现行类似情况时及时出面解决,因处理不当,给甲方造成损失,丙方负责赔偿。
4、丙方负责协调、解决甲方要求整理的土地用水、用电等相关事宜。
5、丙方同意甲方无偿使用要求整理的土地范围内的机井取水,用于施工常用水。
七、违约责任
1、乙方擅自解除合同或以任何理由拒绝该协议的执行,以及出现其他违约行为,甲方有权拒付土地整理费用,并不承担违约责任,乙方应向甲方赔偿土地整理总费用10%违约金。
2、如果因国家政策调整或其他不可抗力,导致合同不能履行或合同目的不能实现的,各方均可解除合同,并且不承担违约责任。但应提前一个月通知对方。
八、各方协商一致可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
九、本协议在履行过程中发生的争议,由各方当事人协商解决,协商不成的,双方均可向有管辖权的人民法院起诉。
十、本合同自双方签字盖章之日起生效,自完成土地整理经甲方验收合格后移交甲方之后即为生效。
十一、本合同一式六份,各方各执二份,具有同等法律效力。
甲方代表: 乙方代表: 丙方代表:
盖 章: 盖 章: 盖 章:
签订日期:20xx年 月 日
施 工 协 议 书
发包方:(以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
经甲乙双方协商,乙方承包海德花园一期工程(G1+G2+G3、G4+G5+G6、G7+G8 )三幢房的主体结构工程,为了平等互利履行各自的义务和权利,特制定以下协议,望共同遵守。
一、 承包范围:
海德花园( G1+G2+G3、G4+G5+G6、G7+G8 )三幢房的所有主体结构工程。
二、工作内容:
甲方工作范围:三幢号房完成止±0.000楼板安置完毕移交乙方,并提供卷扬机、井架及 砂浆搅拌机械(操作工自备),并提供职工宿舍。
乙方工作内容:(1)完成±0.000以上部分主体结构,包括甲方未完成部分内容,如基础马牙搓修正等
自带部分工具,如:泥桶、扫帚、铁锹、泥刀、直尺、线等一切粉刷所需工具。
三、承包方式:
包工、包质量、包文明施工、包安全施工。
四、质量要求:
甲方要求乙方的粉刷装饰质量必须符合设计及施工验收规范标准。墙面平整、阴阳角顺直、线脚顺直、无裂缝、无空鼓,如出现质量问题乙方应无条件修补至符合质量要求为止,一次性验收合格。
五、工 期:
甲方每月每周排出进度计划,乙方必须按甲方的进度计划按时保质包量的完工,如乙方没有在甲方规定的时间内完工,则甲方有权对乙方进行处罚,必要是甲方有权终止协议。
六、价格及结算方式:
按施工图纸建筑面积计算, 进行结算。
七、付款方式:
甲方每半个月按乙方实际工作人员的身份证、暂住证发放生活费每人200元,等结构封顶甲方付给乙方总清包款的50%,待结构验收符合要求后,甲方再付给乙方总清包款的20%,
其余总清包款的30%等到年底春节前一次性付款给乙方。
八、安全及文明施工、生活设施:
1、乙方必须注意安全生产,佩带必须的劳动用品,防止高空坠落;注意使用机械,不懂机械及电器的人不得任意使用机械或乱接电线,如由于乙方自身违反施工操作规程而引起的安全事故,甲方概不负责,由此造成的经济损失均由乙方承担。
2、乙方必须文明施工,遵守项目部的各种规章制度,配合项目部做好清洁卫生工作,每日完工后及时做好落手清工作,不得随地大小便。
3、甲方提供乙方住舍,乙方必须注意清洁卫生,不乱倒剩菜剩饭,宿舍内卫生整洁。
九、其他:
1、乙方不得留宿施工以外的外来人员。乙方施工人员的暂住证、劳务证及上岗证均由乙方自行解决办理,今后如上级部门检查查处的,由此造成的经济损失均由乙方承担。乙方施工人员必须拿身份证到项目部登记。不得使用18岁以下的童工,一经发现,则罚款1000元/人,并解除合同。
2、乙方必须注意节约材料,合理使用,不浪费,材料必须轻拿轻放,施工时必须严格按图施工。如浪费材料或偷工减料的,一经发现,则处以100~1000元的罚款。乙方使用的材料必须提前三天通知甲方供应。
3、乙方必须爱护工地的财产,保护成品及半成品。乙方所完成的工程在未验收前由乙方负责保护。
4、乙方施工人员在工地范围内发生打架、斗殴、扰乱工地秩序等甲方将对乙方进行500~1000元的罚款处理,如发生伤亡事故一切费用都由乙方承担及承担相应的法律责任。
5、协议未尽事宜,双方友好协商解决。
本协议一式三份,甲方执二份,乙方执一份。
发包方: 承包方:
日期: 日期:
协议书关于土地转让的合同书甲方乙方丙方经各方友好协商根据我国的合同法等有关的法律法规之规定本着平等自愿有偿诚实信用原则就土地转让转…
土地使用协议书甲方以下简称甲方乙方以下简称乙方为明确甲乙双方的权利和义务经甲乙双方协商本着互惠互利的原则达成以下协议一使用范围和用…
土地使用协议20xx1222151703土地使用协议甲方xx股份公司乙方xx有限公司因为甲方正在办理位于使用面积为平方米界址为的土…
土地互换协议书甲方身份证号住址乙方身份证号住址根据中华人民共和国土地承包法农村土地承包经营权流转管理办法等有关法律法规和国家有关政…
土地使用协议书甲方乙方为明确双方的权利和义务根据中华人民共和国合同法有关规定本着互惠互利相互扶持的原则经甲乙双方协商一致就位于XX…
靖天苍诉代广永农村土地承包合同纠纷一案民事调解书20xx荥广民初字第45号民事调解书原告靖天苍男委托代理人王兴威河南神龙剑律师事务…
土地转让协议书甲方身份证号住址乙方身份证号住址经甲乙双方根据合同法等相关规定公平合理相互自愿的前提下双方签订以下协议一地块概况该地…
文书标题丘碧华诉广东梅雁实业投资股份有限公司农村土地承包合同纠纷案终审日期20xx0301调解日期全文丘碧华诉广东梅雁实业投资股份…
罗秀英与张伟土地使用权租赁合同纠纷案二审民事判决书20xx昆民三终字第540号20xx昆民三终字第540号民事判决书上诉人原审被告…
农村土地承包经营纠纷调解协议书申请人姓名联系电话被申请人姓名住所联系电话第三人姓名住所联系电话申请人与被申请人案由一案向镇村调解组…