内部承包协议书
甲方(全称):新疆苇湖梁发电厂华源电力安装公司
乙方(全称): 项目部
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方和乙方双方就内部承包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。
一、内部承包工程概况
内部承包工程名称: 工程安装 内部承包工程地点: 内部承包工程承包范围: 的安装
二、工期
开工日期:本内部承包工程理论数据 年 月 日开工; 竣工日期:本内部承包工程理论数据 年 月 日完工
三、工程质量标准与合同价款
1、本内部承包工程质量标准双方约定为:合格(符合业主合同质量要求)。
2、本内部承包工程价款按 XXXXX 包工、包机械、包消耗性材料不包主材的标准
四、组成内部承包合同的文件包括:
1、总合同;
2、总合同专用条款;
3、总合同工程建设标准、图纸及有关技术文件;
4、合同履行过程中,甲方和乙方协商一致的其它书面文件。
五、乙方向甲方承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本内部承包协议书约定的工程。
六、甲方向乙方承诺,按照现场实际情况支付本内部承包协议书约定的合同价款。
七、乙方向甲方承诺,履行总承包合同中与工程有关的甲方的所有义务,并承担履行内部承包工程质量、安全、工期等主要责任,甲方负次要责任。
八、合同的生效
合同订立时间: 年 月 日; 合同订立地点: 苇湖梁电厂华源电力安装公司 本合同双方约定签字盖章后生效。
甲方: 乙方:
专 用 条 款
一、词语定义及合同文件
1.1合同文件及解释顺序
合同文件及解释顺序: 按协议书中规定执行
1.2语言文字和适用法律,行政法规及工程建设标准
1.2.1除总包合同文件规定的语言文字外,本合同不使用其它语言文字。
1.2.2本合同需要明示的法律、行政法规和规章:现执行的国家法律、法规、行政法规、规章及行业标准和业主规定项目管理文件。
1
1.2.3本内部承包工程适用的工程建设标准:按国家现行的工程建设标准执行
1.3图纸
1.3.1 甲方向乙方提供图纸的日期: 开工前20日内(施工图),甲方向乙方提供施工图1套。
1.3.2复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸的责任和费用承担:如需另行增加图纸数量的费用由甲方承担。
1.3.3词语解释
包工;指人工费(日工资、伙食费、相关国家最低五金一险)。
包机械;是指小、中、大吊装费用,(前期可由公司先垫付,后期从承包费中扣除)。
包主材;是指板材、型材、设备、装置性材料等,(最终以业主及图纸为准) 包消材;是指氧气整套、乙炔整套、焊条(特种除外)、日常工具补充及修理、手套、办公室消耗用品、工地车辆修理及油、电焊线、使用设备维护及修理、生活区域消耗品、砂纸、毛刷等,总之通过使用损坏及回收后不能再次使用均为消材。 叁佰元以上;是指伍佰元以上设备由公司采购管理。
叁佰元以下;是指伍佰元以下设备由乙方自行采购管理(如遇前期资金问题,公司可先垫付,后期从承包费用中扣除)。
二佰元以上;是指施工过程中二佰元以上主材、装置性材料由公司采购。
二佰元以下;是指由乙方自行采购 (由图纸审核完为主,报公司申批)。
五金一险;是指公司再职人员(项目管理人员)。
三金一险;是指公司外聘人员、专业人才。
预付;是指公司考虑承包模式属内部,可以提前支付一部分人工、材料、设备费用。
扣除;是指公司在工程移交后,要从承包费用中扣除公司前期预付费用。
理论数据;是指在没有考虑施工现场实际情况如(设备、设计、土建、天气等原因)仅靠图纸和计划而制定的安装工期。
二、双方一般权利和义务
2.1甲方
姓名: 职务:
2.2乙方
姓名: 职务:
2.3甲方的工作
2.3.1甲方应完成下列工作:
(1)向乙方提供施工场地和施工所需的证件、资料、总承包合同复印件、及相关单位人员介绍和设备到货及施工现场情况。
(2)组织乙方参加发包人图纸会审、设备到货时间交底、业主和监理沟通会。
(3)甲方为本内部承包工程只提供叁佰元以上施工设备及工机具。检、试验设备和(或)其他设施(如有时),及费用承担由甲方承担。(公司库房代保管乙方设备)
(4)双方约定甲方应做的其他工作:前期工程费用(工程联系、投标、沟通)、及开始单体调试、工程移交所发生费用全部由甲方承担。
2.4乙方的工作
2.4.1乙方应完成下列工作:
2
1、施工所需一切人、机、材全部自行准备完成,叁佰元以下设备、材料前期可由公司支付,最后从承包费中扣除。(也可以从公司库房借用)
2、乙方应在本合同签订生效后10天内向公司生产副总经理提交内部承包工程理论数据总体进度计划表3份,开工后一周向公司生产副总经理前提供年度、月度、周度工程实际进度计划表3份,其后每周周五向公司生产副总经理提供实际进度报表及下周计划报表一式1份(包括安全、质量、存在问题)。
3、乙方提交施工组织设计的时间开工前7日内。
4、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:工程未交工前,由于业主、土建、设备、设计问题造成成品保护及其费用由甲方负责并承担直到交工。
5、双方约定乙方应做的其它工作:乙方无条件服从业主、监理、甲方的管理
三、工期
3.1工期延误
3.1.1双方约定工期顺延的其他情况:因乙方原因造成工期延误的,不予顺延。因业主、设备、设计、土建、甲方原因造成工期延误的,可以顺延。如乙方拖延工期(不可抗力因素除外),每拖延一天,乙方将承担500元的违约责任。提前一天奖励1000元。
四、质量与安全
4.1质量检查与验收
4.1.1双方关于内部承包工程质量标准的约定:乙方必须达到业主与甲方约定的质量标准。如乙方原因工程未达到约定的质量标准,乙方将承担内部承包总价5%----20%的违约金,同时乙方还要承担返工所发生所有费用。
4.2双方关于内部承包工程安全标准的约定:乙方必须严格执行现有国家安全管理标准、法规及业主安全管理文件,凡因乙方违反国家安全管理标准法规及业主安全管理文件所造成的安全事故,发生经济损失及相关费用由乙方承担主要责任,甲方承担次要责任。
4.2.1如乙方未达到安全要求,甲方将对乙方进行相应违约处理:
1、死亡1人次,罚款是5万元,并扣罚100%安全施工保证金(安全施工保
证金为5000---50000元整,由甲方在支付乙方工程进度款中按比例扣留)。
2、重伤1人次罚款3万元,并扣罚50%安全施工保证金。
3、轻伤1人次,罚款1万元,并扣罚10%安全施工保证金。
4、恶性未遂事故一起,罚款5千元;
5、其它未遂事故一起,罚款500元。
6、未发生安全事故奖励2000----50000元。
4.3双方关于内部承包工程文明施工标准的约定:乙方必须严格执行新GB国标标准及业主工程管理文件。
4.3.1如乙方未达到文明施工要求,甲方将按业主现场管理规定处罚依据对乙方进行相应的违约处罚。
4.3.2乙方按照甲方的要求建立健全安全、质量、文明施工、环境保护、职业健康保证体系。
五、合同价款与支付
5.1合同价款及其调整
5.1.1本合同价款采用固定价格方式。
1、采用固定价格的,合同价款包括的风险范围: 无
2、风险费用的计算的方法: 无
3、风险范围以外合同价款调整方法为: 无
4、采用可调价格的,合同价款的调整方法: 无
5.1.2双方约定合同价款的其他调整因素:本合同施工范围外的追加工程,按工程量大小计算双方按甲方60%(材料、其它费用),乙方40%(人工、工具费用)的比例进行分 3
配。
5.2工程量确认
5.2.1乙方向甲方提交已完工程量报告的时间:乙方每月25日向甲方提交已完工程量进度报表一式三份。
5.3合同价款的支付
5.3.1甲方向乙方预付工程款的时间和数量:进入现场后先支付5%----10%,后期每月底按完成实际量支付。
5.3.2甲方向乙方支付工程款(进度款)的时间和方式:甲方按经现场专业技术员、工程项目总工及项目负责人审核确认乙方已完工程量,甲方按乙方已完工程量支付工程进度款。乙方承包范围内的项目完工后,待业主、监理、甲方验收合格后,支付至80%----85%,72---168小时试运完成后,工程进度款支付至90%时停止支付,留10%为质量保证金(不计利息),当质量保证金期满后,如发包人无质量问题后甲方在30日内支付给乙方。
六、竣工验收及结算工程竣工经业主和甲方验收合格后30---90日内,审核完项目结算书。
6.1竣工验收
6.1.1乙方提供竣工图的日期为整体移交时间后30日---60日为主,乙方提供安装记录等有关竣工所需资料的份数一式三份。
七、违约、索赔及争议
7.1违约
7.1.1本合同关于甲方违约的具体责任:
(1) 本合同通用条款约定的甲方违约应承担的违约责任,
(2) 双方约定的甲方的其它违约责任,
7.1.2本合同关于乙方违约具体责任:
(1)乙方必须服从甲方转发的业主或监理工程师与内部承包工作有关的指令,未经甲方同意乙方不得直接接受业主或监理工程师的指令,不得直接致函业主或监理工程师,如违反每发现一次乙方将承担承包合同价5%----10%的违约金。
(2)未经甲方同意,乙方不得将其承包的内部承包工程转包给他人,也不得将其承包的内部承包工程的全部和部分再分包给他人。否则乙方将承担内部承包价10%-----20%的违约金,同时还将承担其对甲方造成的损失。
(3)内部承包工程质量应达到本合同协议书和本合同专用条款约定的工程质量,质量评定标准按业主及承包合同相应条款履行,因乙方原因工程未达到约定的质量标准,乙方将承担工程结算总价20%----40%的违约金,同时乙方还要承担因其未达到约定的工程质量标准而给甲方造成的损失。
(4)双方约定的乙方的其他违约责任:按业主要求执行。
7.2争议
7.2.1双方约定,在履行内部承包合同过程中发生争议,双方协商解决或者调解不成时,按下列第(1)种方式解决争议:
(1) 协商解决;
(2) 依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、保障、保险及担保
8.1保险
8.1.1甲方投保内容和责任:按总承包合同执行。
8.1.2乙方投保内容和责任:由乙方自行确定。
九、其他
9.1材料设备供应约定:按承包形式执行。
4
9.2合同份数
9.2.1双方约定本合同正本贰份,其中,双方各持壹份。
9.3补充条款:
1、民工工资的支付须按国家有关规定执行。如乙方违反民工工资支付的有关规定或不按约定支付民工工资,甲方核实属实后,甲方在无需得到乙方同意的情况下,有权直接从应付给乙方的任何款项中扣除此部分欠款直接支付给民工。同时乙方还要向甲方承担所欠民工工资五倍的违约金 。
2、乙方如能达到甲方对工程的质量、进度、安全及现场文明施工等各项要求,则其余工程可继续承包。若达不到甲方要求,甲方有权终止对乙方的合同。
3、乙方水电费用及所用材料、临时住房费用、施工现场设置安全标准费用、办公室设备均由甲方负责承担。
4、安全保证金在施工完成后若未违反本合同条款,甲方在整体试运后10日内返还给乙方。
5、本合同范围内的施工项目如设备厂家设备缺陷,由甲方协调从设备厂家支付的费用均支付给乙方。
6、乙方施工现场的人员资质应满足施工要求。
7、
8、其他未尽事宜,双方协商解决。
工 程 质 量 保 修 书
甲方(全称):新疆苇湖梁发电厂华源电力安装公司
乙方(全称): 项目部
为保证 工程安装在合理使用期限内正常使用,甲方、乙方协商一致签订工程质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、质量保修范围和内容
质量保修范围包括 工程、 工程、 工程和双方约定的其他土建工程,以及 管线、 管线的安装工程, 系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下:乙方所施工的全部工程内容
二、质量保修期
质量保修期从甲方工程实际竣工之日算起,分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家有关规定,结合具体工程约定质量保修期如下:
1、土建工程为 年,屋面防水工程为 年;
2、电气管线、上下水管线安装工程为 ;
3、供热及供冷为 个采暖期及供期;
4、室外的上下水和小区道路等市政共用工程为 年;
5、其他约定:安装工程保修期为一年
三、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目,乙方应在接到修理之日后 天内派人修理。乙方
不在约定期限内派人修理,甲方委托其他人员修理,保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故,乙方接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。非乙方施
工质量引起的事故,抢修费用由甲方支付给乙方。
四、质量保修金的支付
工程质量保修金一般不超过施工合同价款的10%,本工程约定的工程质量保修 5
金为施工合同价款的 %。
本工程双方约定乙方向甲方支付工程质量保修金金额为 叁仟伍佰元人民币 (大写)。
五、质量保修金的返还
甲方在发包人将质量保修金返还甲方后30天内,将剩余保修金返还乙方。
六、其他
双方约定的其他中质量保修事项:
本工程质量保修书作为施工合同附件,由施工合同甲方、乙方双方共同签署。
甲方(公章):
委托代理人(签字):
年 月 日
乙方(公章): 委托代理人(签字): 年 月 日 6
中建七局二公司项目承包合同
甲方:中建七局二公司芜湖分公司
乙方: 工程项目部
为确保本工程《建设工程施工合同》的切实履行,规范项目管理行为,加强过程控制和成本管理,提高企业的经济效益和社会信誉,本着经济上互利、工作上互助的原则,根据中建七局二公司有关管理规定,经双方友好协商订立本合同。
一、 工程概况及承包内容
工程名称: 工程
工程地点:
建筑面积: 工程承包内容:承包范围和内容以甲方同业主签定的施工合同及有关合同、协议、招、投标文件为准。
二、 施工组织和管理
1、乙方经济承包责任人。
2、乙方应按公司规定设“四组一室”并配备相应管理人员。
3、乙方必须按照甲方项目管理规定组织施工生产,及时编制、收集整理项目施工中各类资料,并接受甲方各职能部门监督和管理。
三、 合同工期
以甲方同业主签定的合同开竣工日期为准( 日历天),完不成工期指标,按与建设方合同约定处罚乙方,如建设单位另有处罚或由此对甲方产生损失,亦由乙方全额承担。
四、质量标准和技术资料
1、开工前,甲乙双方签定《项目质量管理责任书》、约定甲乙双方应承担的权利和义务。
2、以甲方和业主签定的施工承包合同约定的质量标准为准,乙方在施工期间质量有严重缺陷,影响到甲方声誉时,甲方可单方面终止同乙方的承包,其责任及经济损失均由乙方全额承担。
3、乙方按照公司项目施工管理规定自行组织本工程的材料采购和验收,乙方采购的材料标准必须符合产品质量标准和施工验收规范,并得到甲方、业主和监理的认可。
4、乙方自行承担工程质量达不到合同要求的全部损失,业主对质量的奖、罚由乙方承担。
5、工程竣工资料归档约定按芜湖市档案馆规定的份数(含公司档案室一份)提交完整的竣工资料(包括竣工图)。
五、费用收取
1、甲方按工程结算总价(含安装等)提取(乙方必须严格按财务制度建立完善的财务帐务,否则甲方将按税务制度规定加收总价1.5%的个人所得税),其余归乙方承包,乙方就承包费用独立核算,自负盈亏。独自承担与施工项目有关的一切责任、风险、成本及任何损失(含与工程有关的连带责任),超支自负,节余自收。
2、乙方承包成本中包括人工费、材料费、机械费、其他直接费、现场经费、临时设施费、合同鉴证、工程保险等费用、工程结算税金及附加(税金必须由甲方代扣代交)、政府及行业规定收取的各项费用(缴费凭证原件必须交财务存档)。公司规定由项目负担的各项费用以及因本工程而发生的其他费用。
3、本工程如有业主指定分包项目或只收取总包服务费等项目,甲方根据单项工程的具体计费情况确定收取乙方管理费比例。
六、合同履约
甲方与业主签定的《建设工程施工合同》内容均由乙方负责履约,乙方承担该合同的工期、质量、履约保证金、保修金及全部经济责任,并履行其义务。
七、工程款支付
1、工程款以甲方同业主签定的合同付款方式为准,业主未向甲方付款,乙方不得向甲方要求付款;本工程需垫资施工的款额由乙方自行解决,如建设方资金不足,甲方不承担责任;乙方材料供应商或人工工资由乙方负责解决,不得向甲方索付。
2、业主工程款支付到甲方后,甲方扣除同乙方约定的管理费、税金、地方政府各项费用和应由乙方承担的其他开支后按照公司工程款支付规定履行手续后拨付给乙方,根据乙方支付方案,由甲方监督支付材料款、工资及相关费用。但必须将资金使用于本工程,不得挪用于其他事项(必须附每次的资金使用计划,资金使用计划必须有甲方派驻人员签认),否则甲方有权终止合同,全部责任乙方自负。甲方不得占用乙方资金,如特殊情况借用也必须经乙方同意。如业主工程款不到位,乙方不得以任何借口向甲方索付工程款。
八、安全文明施工
1、开工前,甲乙双方须签订《安全目标管理责任书》约定双方安全生产责任。
2、乙方须严格执行文明施工和安全施工的管理规定,杜绝发生重伤及以上安全等级事故,凡发生安全事故和文明施工不符合规定所产生的一切经济责任和损失均由乙方承担。
3、乙方应教育职工,不得发生有损甲方信誉的行为,不得发生各类治安刑事案件。
九、其他管理约定
1、为确保乙方完成履约,提高其责任心,在本合同签订后3日内交承包履约保证金 万元。(如该工程保证金已交业主,甲方不收取该工程保证金但保证金收据必须保存在甲方财务科)。该保证金用于管理过程中对乙方违反合同行为的处罚,待工程完工结算办理结束后并登报公示,公示期为一个月,公示期内乙方无材料、劳务等纠纷,并办理完工程资料的移交,公示期满后(如有经济处罚需扣除)余额一次性返还。
2、乙方在对本项目的经营管理中,不得以风险承包为由,放任经营行为,有下列情况之一者,甲方有权单方面终止合同,调整承包班子,其责任及损失由乙方承担,并没收乙方全部履约保证金。
⑴不能严格执行甲方管理规定,各项管理工作不处于受控状态,经评审已经损坏甲方企业形象、声誉、利益。
⑵乙方将其承包的全部工程转包给他人或者支解后以分包的名义分别转包给他人。
⑶乙方施工达不到甲方要求的工期、质量、安全、文明施工等条件,又不迅速采取有效措施。
⑷乙方有影响履约的重大事件出现或经评审无法完成合同指标时。
3、乙方在代表甲方同建设单位进行业务工作时,须紧紧把握合同精神,严格执行工作程序,以防造成建设单位反索赔,确保代表公司顺利完成对建设单位的合同义务,充分行使合同权力,最大程度维护企业利益。
4、乙方代表公司向建设单位收取工程款时,须汇入甲方财务指定帐户,如果违返本规定自行收款转帐,甲方将追究法律责任并按收取工程款的10%进行处罚。
5、甲方的管理旨在加强监督,以确保维护企业利益。如乙方亏损,甲方的管理行
为不免除乙方任何责任,乙方将承担无限赔偿责任。
6、每月20日前,向分公司工程管理科报当月的质量、安全、环境、施工进度、项目工作汇报等报表。
7、本工程乙方按照会计制度建立建全财务成本帐,并接受和确保通过当地税务局的财务检查。
8、本工程对内、对外结算工作由乙方自行完成,甲方可协助乙方结算审计工作。
十、其他
1、合同未尽事宜,按公司项目管理有关规定及其他管理规定执行。
2、发生纠纷时,由公司合同管理领导小组裁决。
3、本合同在双方签字后生效,完成兑现时失效。
4、本合同一式陆份,甲方肆份,其中劳人科、工程管理科、财务科、经营科各壹份;乙方两份,其中项目经理壹份,经营核算组壹份。
甲方:中建七局二公司芜湖分公司 乙方: 项目部
负 责 人: 负 责 人:
年 月 日 年 月 日
公司内部承包协议书甲方乙方根据中华人民共和国合同法和国家有关法律法规规定本着平等合作相互信任互惠互利精神经甲乙双方共同协商由乙方绿…
XXXXXXXX工程有限公司内部承包协议书甲方XXXXXXXX工程有限公司乙方工程项目名称为了加强工程质量和安全管理切实落实岗位责…
公司内部承包经营协议书XXXXX的公司内部承包经营协议书甲方发包方XXXXXX乙方承包方本协议签订的背景乙方系甲方公司内部股东经公…
企业分公司经营承包协议书甲方乙方为适应建筑市场的发展要求通过充分整合双方的资源达到开拓市场实现双赢目的经乙方提出申请甲方审核同意就…
内部承包协议书甲方乙方为了贯彻落实项目责任制和项目成本核算制强化企业内部管理适应社会市场需求促进项目部对建设单位合同的承诺兑现充分…
分公司内部经营管理承包协议书甲方江西省城建建设集团有限公司乙方张志田为开拓安徽省马鞍山市建筑市场激活经营机制调动承包者积极性甲乙双…
内部承包协议书甲方地址电话法定代表人乙方住址电话法定代表人工程概况工程名称工程建筑面积平米结构层次层开竣工时间年月建设单位有限公司…
公司内部承包协议书甲方乙方根据中华人民共和国合同法和国家有关法律法规规定本着平等合作相互信任互惠互利精神经甲乙双方共同协商由乙方绿…
营销策划中心内部承包协议书甲方山东发有限公司乙方营销策划中心按照集体公司与开发公司的战略部署为促进公司团队与个人的成长决定以现有资…
内部承包经营协议书发包方以下简称甲方承包方以下简称乙方为进一步的明确责任落实分工做好商铺投资的经营管理经甲乙双方协商一致现将商铺经…
工程施工内部施工班组分包协议书甲方建设工程有限公司乙方班组负责人甲方承建的工程经研究决定落实由施工班组负责施工为明确双方职责按照中…