安 防 监 控 工 程 合 同
发包人: (以下简称甲方)
承包人: (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律,甲乙双方本着平等自愿、互利有偿和诚实信用的原则,经过充分协商,达成一致意见特签定本合同,以便双方共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程范围:经甲乙双方共同确认的方案图、工程量清单等(详见本合同附件)。
4、工程内容:由乙方承接甲方的 工程的全套服务,包括设计、施工、设备采购、安装、调试及技术服务,维修保修、人员培训等工作内容。
5、建设期限:自乙方进场施工之日起,总工期 日。(具体入场施工时间根据工程总体进度由甲乙双方协商决定。)
二、合同价款及支付方式
1、经双方共同确认工程范围内的合同包干总价为:¥ 元 ,人民币大写: (费用明细详见合同附件 )。
2、付款方式:甲方先支付工程设备总价的 %,共 元;余款为质保金,待本工程经验收合格满1个月且期内无质量问题时,甲方于1个工作日内一次性付清(不计息)。
三、工程变更及结算
1、乙方须严格按照双方确认的方案图、工程量清单履约。若在本合同执行过程中,甲方根据现场实际情况需进行工程变更,乙方不得拒绝。
2、变更价款由双方参照本合同价款定价原则及价格水平协商确定,结算时予以调整。
四、工程验收与保修服务
1、工程完工后2日内,乙方以口述形式或电话通知甲方组织相关人员对工程进行验收;甲方应收到通知后的 2 日内组织验收,甲方在上述期限内未进行验收的,视为验收合格;甲方未验收自行使用的,亦视为验收合格,验收日期以甲方投入使用当日为准;
2、自工程完工验收合格交付使用之日起,乙方为本工程提供为期一年的免费维修及售后服务;本工程所有设备保修以厂家所提供质保为准,且应符合国家现行相关质保的规章制度标准。
3、以上设备、线路的免费维修及售后服务均指由产品自身质量问题及非人为损坏的情况下,若有明显人为损坏情况,售后中所产生的费用由甲乙双方协商解决。
5、免费保修期满,双方再另行商议签订维保合同事宜,乙方应负责对系统进行终身维护。
五、甲方责任
1、甲方指定 (联系电话: )为甲方现场代表,指导乙方工作,并负责协调乙方与各部门关系的处理。安装后期维护:甲方应时时观察录像的在线情况,电源供电情况,如有异常,应尽快通知乙方维护,如因甲方监管不到位致使录像状况异常,没有保存到录像,责任甲方担当.与乙方无关.
2、在合同签订之后甲方应及时安排现场,并尽快协助乙方办理临时用水、用电。
六、乙方责任
1、乙方须提供符合国家产品质量标准的正品设备,不得以任何理由以次充好,如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意,乙方不得随意更改方案。提供各设备有关品质证明书,合格证,说明书,相关软件等资料。乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。
2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损,产品进场时须提供供货证明,经甲方验收后进行施工。若不能达到要求,甲方有权要求乙方立即更换合格产品直至解除合同。由此带来的一切损失由乙方负责。
3、乙方应严格遵照国际《民用闭路监控电视系统技术规范》(GB50198-94)进行监控系统的布线施工。设备的安装、调试,应做到布局合理,布线规范,便于使用及维护,符合国家有关技术标准。
4、乙方应按相关要求采取安全文明施工措施,自行承担相关安全文明施工责任。
5、甲方提出工程变更或者项目增减时,乙方应在 6小时内提出具体施工方案。
6、乙方应向甲方提供符合工程档案管理要求的全套工程资料贰套。
7、乙方指定 (联系电话: )为本工程现场代表,具体负责现场施工和工程协调事宜。
8、工程竣工后乙方负责对甲方指定人员进行相应系统的技术知识、操作使用、日常维护等方面的培训。
七、违约责任
1、因乙方自身原因造成工期延误或者工程返工的,由乙方承担相应的经济责任;造成延误工期的,乙方应向甲方承担 元/天的违约金。
2、甲方未尽约定协助义务造成乙方不能按合同约定履行的,由甲方承担相应的责任。
3、任何一方若有违反本合同之约定的条款,给另一方造成经济损失的,违约方应承担受损方的经济损失。
4、甲乙双方由于自然灾害和其他不可抗力,而确实不能全部或部分履行合同,应在不可抗力发生后的3日内向对方通报不能履行或不完全履行的理由,在取得有关主管机关证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
八、争议及解决方法
1、在合同履行中而引起的一切争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,协商后仍不能达成协议时,任何一方均可向任何一方所在地的人民法院提起诉讼;
2、在进行法院审理期间,除提交法院审理的事项外,合同其他部分仍应继续履行;
3、本合同按照国家有关法律法规进行解释。
九、合同的生效及变更与终止
1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效,合同生效日期以最后一个签字盖章日为准。
2、合同一经生效,任何一方均不得擅自变更或者终止。若需变更或者终止,须经双方协商一致后,签订书面的补充协议,方可有效。
十、其他
1、 本合同之所有附件均为合同的有效组成部分,与本合同具有同等的法律效力;
2、在履行本合同过程中,所有经甲乙双方签署确认的书面文件,即成为本合同有效组成部分,其生效日期为双方签字盖章或者确认之日起;
3、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方: 乙方:
(公章) (公章)
法定代表人: 法定代表人:
或委托代理人: 或委托代理人:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
附件1:
工程量清单及价格明细表
私营公司工程合同范本
订立合同单位:__________________与____________________ 。
对方除依照国务院发布的《建筑安装工程承包合同条例》和《________建筑安装工程合同实施细则》规定外,并根据本项工程具体情况签订本合同。
第一条 工程项目:(见下表)
工程项目一览表
序号单项工程名称投资性质结构层次设计单位建筑面积工程造价备注 第二条 工程地点:____________________。
第三条 建筑面积:____________________。
第四条 工程造价:____________________。
第五条 包工形式及材料、设备供应:(见下表)
序号材料、设备名称规格型号单 位数 量供给时期备注
第六条 付款办法:________________________。
第七条 技术资料供应:施工详图________份,设计概算________份,钻探资料________份,于
________月________日交齐。
第八条 工程期限:自________年________月________日至________年________月________日完工。
第九条 工程质量:根据本工程的施工详图和国家颁发的建筑安装工程施工验收规范为准。
第十条 工程保修:(见下表)
工程项目名称
一、保修工程内容: 。
二、保修期限自 年 月 日
至 年 月 日
在保修期限内,确因施工单位责任造成的质量事故,愿在最短时间内负责保修,不另收费。
施工单位:(公章) 工程负责人:
第十一条 奖励与罚则:_________________________。
第十二条 临时设施:___________________________。
第十三条 本合同正本________份,双方各执________份;副本________份。建设单位执________份,施工单位收执________份。
第十四条 合同有效期限:自签订合同双方代表签章经鉴证或公证机关鉴证或公证后生效,至全部工程竣工验收及工程价款结清后失效。
第十五条其他条款:____________________________。
建设单位:________ 负责人:________ 联系人:________ 电话:________
施工单位:________ 负责人:________ 联系人:________ 电话:________
________年________月________日
监控系统工程合同书甲方乙方南宁市风科安防有限公司甲方现委托南宁市风科安防有限公司驻贺州市施工队以下简称乙方承担闭路电视监控系统工程…
安防监控工程合同发包人以下简称甲方承包人以下简称乙方依据中华人民共和国经济合同法及其他有关法律甲乙双方本着平等自愿互利有偿和诚实信…
安防监控工程施工合同书甲方乙方依据中华人民共和国合同法之规定遵循平等自愿公平和诚信的原则为了明确双方的权利与义务关系经友好协商现就…
监控系统工程合同书甲方乙方甲方现委托以下简称乙方承担监控系统工程为明确甲乙双方的权利义务和经济责任本着平等互利等价有偿的原则经过认…
安防监控工程合同甲方乙方法定代表人法定代表人地址地址电话电话依据中华人民共和国合同法等相关法律法规之规定本着持续合作追求共赢的合作…
监控系统工程合同书甲方乙方甲方现委托以下简称乙方承担监控系统工程为明确甲乙双方的权利义务和经济责任本着平等互利等价有偿的原则经过认…
安防监控合同书甲方浙江大地巴达高速公路项目部乙方巴中宇杰信息科技有限公司依照中华人民共和国合同法遵循平等自愿公平和诚信的原则双方就…
安防监控工程施工合同书甲方乙方依据中华人民共和国合同法之规定遵循平等自愿公平和诚信的原则为了明确双方的权利与义务关系经友好协商现就…
安防工程施工合同订立合同双方甲方乙方依据中华人民共和国合同法之规定为了明确双方的权利与义务关系经友好协商现就乙方承接甲方安防监控工…
安防监控工程施工合同书甲方乙方依据中华人民共和国合同法之规定遵循平等自愿公平和诚信的原则为了明确双方的权利与义务关系经友好协商现就…
安防监控工程合同甲方:地址:邮政编码:开户银行:帐号:电话:传真:联系人:乙方:地址:邮政编码:开户银行:帐号:电话:传真:联系人…