建 设 工 程 施 工 合 同
甲方(全称): (以下简称“甲方”)
乙方(全称): (以下简称“乙方”)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,结合本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施工有关事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:
材料提供方: ;机械提供方: 。(填“甲方”或“乙方”)
二、工程承包范围
承包范围:
三、合同工期:
开工日期:
竣工日期:
合同工期总日历天数 天
四、质量标准:
工程质量要求
五、合同价款
概算金额(大写): 万元(人民币)
(小写): 万元
其它约定: 据实结算
六、合同文件使用的语言文字,标准和适用法津
6.1合同语言:汉语
6.2适用法律法规:《合同法》
七、工程施工图
甲方负责向乙方提供施工图或工作联系单。
八、驻工地代表
甲方驻工地代表:
乙方驻工地代表:
监理公司驻工地代表:
1
九、质量与检验:
9.1工程质量
9.1.1工程质量应当达到协议约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定质量标准,乙方承担工程造价1%的违约金责任。
9.1.2因乙方原因工程质量达不到约定质量标准的,并且无法整改的,乙方承担全部违约责任。
9.1.3经甲方项目负责人或监理认定施工过程中不符合施工规范、设计要求及质量要求的,甲方有权要求拆除和重新施工。经过整改,符合质量要求的,由乙方承担拆除和重新施工的费用,并按不合格部分工程造价的5%承担违约金。
9.1.4经过整改仍达不到合格标准的,但因工期等原因不便再次整改又暂不明显影响使用的,由乙方承担拆除和重新施工的费用,并按不合格部分工程造价的50%承担违约金,工期不予顺延。
9.1.5若因甲方生产等特殊原因无法整改,暂不明显影响使用的,必须经甲方工程管理部门确认,可不整改。但按其不合格部分工程造价的20%承担违约金。
9.1.6乙方应按照标准、规范和设计图纸要求及甲方、监理依据合同发出的指令施工,随时接受甲方、监理的检查检验,为检查检验提供便利条件,并根据要求向甲方及监理提供与工程质量有关的技术资料。
9.2隐蔽工程和中间验收
9.2.1施工中凡需隐蔽的项目,乙方应提前2小时通知甲方项目负责人,由甲方项目负责人组织工程管理人员验收,并在《隐蔽工程验收记录》上分别签字认定合格后,方可隐蔽及进入下道施工工序,没有隐蔽记录或隐蔽记录签字不齐全(按甲方制度表样要求)的施工内容,甲方不予认可其工程量。
十、双方责任
10.1甲方工作
10.1.1提供施工图,组织设计单位进行设计交底,并组织相关专业部门人员及乙方参加图纸会审。
10.1.2将水、电提供至乙方施工界区,协助乙方进行周边关系的协调,营造良好的施工环境。 10.1.3及时对乙方的工程进度按月进行审核,对隐蔽工程及时现场签证确认,确保施工顺利进行。
10.1.4及时对甲方与生产相连接的系统装置进行调度协调,确保施工顺利进行。
10.1.5工程完工后,乙方提出书面申请,甲方项目负责人经核实后填写完工单,对完工时间给予确认。
10.2乙方工作
10.2.1按国家施工规范施工,按甲方提供的施工图、审定的施工方案保质保量完成工程任务。 10.2.2乙方应按照本合同约定或甲方正式通知的开工日期开工,严格按照合同工期完工。因甲方原因和不可抗力因素影响施工工期,工期顺延。因乙方原因影响工期,每推迟一天,承担
2
违约金500元。
10.2.3乙方对现场作业和施工方法的完备性、安全性负责,并应向监理工程师报送本工程拟采用的施工组织设计并编制相应的施工方案,并经甲方工程管理部门和监理工程师审定。如乙方对施工组织设计和施工方案做出修改,应事先征得甲方工程管理部门和监理工程师书面同意。
10.2.4乙方不得将本工程分包或转包第三方,若出现将本工程分包或转包第三方的,甲方有权终止合同。
10.2.5乙方必须保证按时发放所属工人的应得收入。因乙方原因造成其供应商及所属工人有过激行为影响甲方正常工作秩序的,由乙方向甲方支付10万元违约金。
10.2.6因乙方原因在社会舆论上造成对甲方不利影响的,由乙方向甲方支付10万元违约金,且甲方有权终止合同。
10.2.7及时按照施工工序控制要求向监理单位申报材料计划、工序报验,按照合同完成全部内容后,及时申报竣工验收单,并向监理单位、甲方相关部门提供竣工、决算资料一式四份。
10.2.8乙方应在每月25日将当月完成的工程进度预算及相关资料送监理、甲方项目负责人审核,再由甲方项目负责人报甲方预决算中心审核。
十一、安全施工
11.1安全施工与检查
11.1.1工程安全要求达到《JGJ59-99建筑施工安全检查标准》合格标准,无重大安全事故,因乙方责任达不到此标准且出现重大安全事故的,须向甲方支付工程结算总价的1 %违约金,并承担全部的责任。
11.1.2乙方应遵守建设工程安全生产、文明施工的有关管理规定,严格按安全、文明标准组织施工。
11.2安全防护
11.2.1乙方必须遵守国家和当地政府有关职工健康安全、环境管理及保护的法律法规,保证施工场地的清洁和交工前施工现场的清理,并承担因自身责任造成的损失和罚款。
11.2.2乙方必须遵守甲方安全管理的相关制度,服从甲方统一管理,并随时接受甲方安全检查人员实施的监督检查。
11.2.3乙方采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,因乙方安全措施不力造成事故的责任和因此起发生的费用,由乙方全部承担。
11.2.4乙方不允许与施工无关的人员进入施工现场,由此造成的大小安全事故由乙方负责。 11.2.5乙方应确保现场安定和保护现场及邻近人员的生命、财产安全。
十二、工程材料
12.1乙方材料
12.1.1甲方有权对乙方提供的工程材料进行检查监督,并提出意见,乙方必须听取甲方的意见并及时纠正,乙方不得把不符合国家标准的材料用于本工程,否则由此造成的后果及经济损失均由乙方承担。
3
12.1.2乙方提供的材料必须按甲方工程管理相关制度规定准确填写《工程材料进(出)场登记表》,由甲方验收人员验收后签字确认,材料消耗量应控制在合理范围内。
12.1.2.1如登记的实际进场数量(进场数量减去出场数量)少于定额分析用量的,按定额分析数量减去实际数量所计算的造价承担违约金。
12.1.2.2凡是材料(包括半成品)检验批次不足的,结算时对不足批次按200元/批次扣罚;检验批次不足部分,按结算价格的30%承担违约金。
12.1.2.3检验强度不合格的,经监理工程师或甲方专业管理部门认定又无法整改的,按最终检验强度的20%承担违约金。
十三、工程款支付
13.1合同签订并进场后,甲方付8.4万元(大写:捌万肆仟圆整 )工程预付款(20%)。 13.2每月工程进度支付至累计进度(含扣除甲方供应材料、机械等费用,优惠后)的70% 。同时在不超过三个月内逐次扣回预付款,且必须在主体完工一个月前全部扣完。(累计进度以甲方预决算中心审核的进度预算为准,仅作为进度款支付的依据。)
13.3工程全部竣工,甲方工管处负责组织甲方预决算中心、项目负责人、专业管理部门、监理人员验收。经验收合格,甲乙双方确认工程总造价后,支付至工程总造价的90%,留工程总造价的10%作为工程质量保证金。
十四、工程变更
14.1设计变更由甲方以设计变更单的形式提前书面通知乙方。
14.2设计变更由甲、乙双方核定为准。
十五、竣工验收与结算
15.1竣工验收
15.1.1工程实际竣工日期以甲方竣工验收合格之日为准。
15.1.2技改工程在施工单位撤出现场之日起的一个月内,必须向甲方工程管理部门提交竣工验收资料及竣工验收申请,未在规定时间内提交资料的,按500元/天承担违约金。
15.2工程量的确定
15.2.1工程量按竣工图及甲、乙双方现场签证所确认的实际发生量为准。对乙方超出设计图纸(含设计变更)范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。
15.2.2工程量签证必须实事求是,若出现隐蔽验收记录与现场实际不符的,甲乙双方重新核实后,以现场实际情况为准。经重新核实后虚增的工程量,乙方应按实虚增工程造价的100%承担违约金。
15.2.3施工单位私自涂改工程资料上的数量或材料审批价格等,涂改后虚增费用不予结算,并按涂改后虚增费用的100%承担违约金。
15.3竣工结算
15.3.1施工中用甲方水、用电费由甲方提供。
15.3.2乙方应实事求是编制工程进度预算书和工程总造价决算书,报审金额超过进度审核额
4
和决算金额20%的,由乙方分别按审减额的1%和6%承担违约金。
15.3.3乙方送交决算书后,在甲方认可有效的签证单内如出现漏报、少报,原则上甲方不予调增。如要求调增的,乙方按调增金额的20%支付违约金给甲方。
15.3.4乙方接到甲方核对工程决算的通知一周内,必须与甲方核对并提出反馈意见,十五日内配合甲方完成决算审核。如十五日内无书面反馈意见的,视同乙方认可甲方审核的工程造价。
15.3.5其他未尽事宜执行甲方《施工工程结算标准》。
十六、质量保修
16.1乙方应在质量保修期内对交付甲方使用的工程承担质量保修责任,并在工程竣工验收前,与甲方签订工程质量保修书(附件三),作为本合同的附件。
16.2如果乙方未能在约定时间内修正某项质量缺陷,则甲方可自行或指派第三方修正缺陷,因此产生的费用由乙方承担。
16.3质保金和支付办法:合同签署后10日内乙方交纳合同总金额10%作为质量保证金。质量保证期满1年后,经双方相关人员验收确认,工程无任何质量问题,甲方全额退还乙方保证金。质保金不计息。
十七、在签订合同之前,甲方已告知乙方甲方工程管理相关制度及甲方安全管理制度。合同未尽事宜,遵照甲方工程管理、安全管理等相关制度执行,详见《廉政建设申明书》(附件四)、《客户廉政建设承诺保证书 》(附件五 )、《工程项目施工承诺书》(附件六)的规定。甲、乙双方出现争议,另行协商,协商不成,由甲方所在地人民法院管辖。
十八、本合同一式六份,甲方四份、乙方二份,双方签字盖章后生效。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
甲方代表: 乙方代表:
电话: 电话:
开 户 行: 开 户 行:
帐 号: 帐 号:
年 月 日 年 月 日
5
工程质量保修书
甲方(全称) (以下简称“甲方”)
乙方(全称) (以下简称“乙方”)
为保证 (工程名称)在合理使用期限内正常使用,发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、质量保修范围
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。
二、质量保修期
2.1质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。
2.2双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程质量保修期如下:
2.2.1地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限;
2.2.2屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为: 5 年;
2.2.3电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为: 2 年;
2.2.4供热、供冷系统工程为: 2 采暖期、供冷期;
2.2.5装饰装修工程为 2 年;
2.2.6其他项目 1 年。
三、质量保修责任
3.1属于保修范围的项目,承包人应在接到通知后的7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修,发包人可自行或指派第三方保修,其费用由承包人承担。
3.2发生紧急抢修事故的,承包人在接到通知后,应立即到达事故现场抢修。
3.3在国家规定的工程合理使用期限内,承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题,应立即报告当地建设行政主管部门,由设计单位提出保修方案,承包人应立即实施保修。
3.4质量保修完成后,由发包人组织验收。
四、质量保修费用
质量保修费用及相关的损害赔偿费,由造成质量缺陷的责任方承担。
五、质量保证金
质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金中赋予的约定一致。
六、其它
6
6.1双方约定的其它工程质量保修事项:
6.2本工程质量保修书,由发包人承包人在工程竣工验收前签署,作为合同附件,其有效期限至保修期满。
发 包 人 (公章):
法定代表人 (签字):
年 月 日
承 包 人 (公章)
法定代表人 (签字): 年 月 日
7
第一部分 合同协议书
发包人(全称):陇西县城投国有资产经营有限公司
承包人(全称):甘肃晟毅建筑工程有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,合同双方就陇西县西城路工程项目工程总承包事宜经协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:陇西县西城路工程
工程批准、核准或备案文号:定发改投资〔2010〕45号文件
工程内容及规模:道路长1009.24m 宽度36m
工程所在省市详细地址:甘肃省定西市陇西县西城路
工程承包范围:施工图花园以内全部市政道路和建安工程
二、工程主要生产技术(或建筑设计方案)来源
三、主要日期
设计开工日期(绝对日期或相对日期): 20xx年6月10日 20xx年5月15日
施工开工日期(绝对日期或相对日期): 20xx年6月10日
工程竣工日期(绝对日期或相对日期): 20xx年8月12日
四、工程质量标准:
工程设计质量标准:合格
工程施工质量标准:合格
五、合同价格和付款货币
合同价格(大写): 壹仟贰佰零肆万玖仟捌佰伍拾叁元陆角伍分万元(人民币)
(小写): 12049853.65 万元(人民币)
详见合同价格清单分项表。除根据合同约定的在工程施工过程中需要进行增减的款项外,合同价格不作调整。
六、定义与解释
本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。
1
七、合同生效
本合同在以下条件全部满足以后生效:签字、盖章
发包人: 承包人: (公章或合同专用章) (公章或合同专用章)
法定代表人或其授权代表: 法定代表人或其授权代表:
(签字) (签字)
工商注册住所: 工商注册住所:
企业组织机构代码: 企业组织机构代码:
邮政编码: 邮政编码:
法定代表人: 法定代表人:
帐 号: 帐 号:
授权代表: 授权代表:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
电子邮箱: 电子邮箱:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
合同订立时间: 年 月
合同订立地点:
2
第三部分 专用条款
第1条 一般规定
1.1 定义与解释
1.1.51 双方约定的视为不可抗力时间处理的其它情形如下:
1.1.52 双方根据本合同工程的特点,补充约定的其它定义:
1.3 语言文字
本合同除使用汉语外,还使用 语言。
1.4 适用法律
合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规: <建筑法><合同法>
1.5 标准、规范
1.5.1 本合同适用的标准、规范(名称):1.5.2 发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间:
1.5.3 没有成文规范、标准规定的约定: 发包人的技术要求及提交时间: 施工图纸在开工前15日提供 承包人提交实施方法的时间: 开工后15日提交
1.6 保密事项
双方签订的商业保密协议(名称): ,作为本合同附件。 双方签订的技术保密协议(名称): ,作为本合同附件。
第2条 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表的姓名: ;
发包人代表的职务: ;
发包人代表的职责:
2.3 监理人
2.3.1
3
工程总监理姓名:
监理的范围:
监理的内容:
监理的权限:
2.5 保安责任
2.5.1 现场保安责任的约定。在以下两者中选择其一,作为合同双方对现场保安
责任的约定。
□ 发包人负责保安的归口管理
□ 委托承包人负责保安管理
2.5.2 保安区域责任划分及双方相关保安制度、责任制度和报告制度的约定:
第3条 承包人
3.1 承包人的一般义务和权力
3.1.3 经合同双方商定,承包人应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交
的时间和份数:
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理姓名:
项目经理职责:
项目经理权限: 负责工程全面开工,管理工作
因擅自更换项目经理或项目经理兼职其它项目经理的违约约定:应得发包人同意,发包人要求更换项目经理应书面通知承包人在15日内更换
项目经理每月在现场时间未达到合同约定天数的,每少一天应向发包人支付违约
金 元。
3.8 分包
3.3.1 分包约定
约定的分包工作事项: 分包工程应征得发包人同意
第4条 进度计划、延误和暂停
4.1 项目进度计划
4.1.1 项目进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则:中明确
4
承包人提交项目进度计划的份数和时间:4.3 采购进度计划
4.3.1 采购进度计划提交的份数和日期:
4.3.2 采购开始日期:
4.4 施工进度计划
4.4.1 施工进度计划(以表格或文字表述)
提交关键单项工程施工计划的名称、份数和时间:
提交关键分部分项工程施工计划的名称、份数和时间:
4.5 误期赔偿
因承包人原因使竣工日期延误,每延误1日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的 万分之二 %或人民币金额为: 无 、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的: 无 %或人民币金额为: 50万 。
工程竣工计划提前按每日万分之二奖励。
第5条 技术与设计
5.1 生产工艺技术、建筑艺术造型
5.1.1 承包人提供的生产工艺技术和(或)建筑设计方案
根据工程考核特点,在以下类型中选择其一,作为双方的约定。
□ 按工程量考核,工程考核保证值和(或)使用功能说明:
□ 按单项工程考核,各单项工程考核保证值和(或)使用功能说明:
5.1.2 发包人提供生产工艺技术和(或)建筑设计方案
其中,
发包人应承担的工程和(或)单项工程试运行考核保证值和(或)使用功能说明如下:
承包人应承担的工程和(或)单项工程试运行考核保证值和(或)使用功能说明如下:
5.2 设计
5.2.1 发包人的义务
5
(1)提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时
(2)提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时
5.2.2 承包人的义务
(1) 经合同双方商定,发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料的如下部分,可按本款中约定的如下时间期限,提出进一步要求
5.2.4 操作维修手册
发包人提交的操作指南、分析手册的份数和提交期限:
承包人提交的操作维修手册的份数和最终提交期限:
5.2.5 设计文件的份数和提交时间
规划设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间:
初步设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间:
技术设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间:
施工图设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间: 开工前15日大套(含竣工图)
5.3 设计阶段审查
5.3.1 设计审查阶段及审查会议时间
本工程的设计阶段(名称):
设计审查阶段及其审查会议的时间安排: 间: 施工图纸在开工前15日提供八套含竣工图 间: 开工前提供 部门开工许可证和坐标开程地质资料
第6条 工程物资
6.1 工程物资的提供
6.1.1 发包人提供的工程物资
(1)工程物资的类别、估算数量:
6.1.2 承包人提供的工程物资
(1)工程物资的类别、估算数量: 按施工预算
(3)竣工后试验的生产性材料的类别或(和)清单: 施工预算
6.2 检验
6.2.1 工程检验与报告
(1)报告提交日记、报告内容和提交份数:
6.3 进口工程物资的采购、
6
6.3.1 采购责任方及采购方式:
6.6 工程物资保管与剩余
6.6.1 工程物资保管
委托承包人保管的工程物资的类别和估算数量:
承包人提交保管、维护方案的时间:
由发包人提供的库房、堆场、设施及设备: 就近提供办公生活消耗
第7条 施工
7.1 发包人的义务
7.1.3 进场条件和进场日期
承包人的进厂日期: 20xx年6月16日
7.1.4 临时用水电等提供和节点铺设
发包人提供的临时用水、用电等类别、取费单价:
7.1.10 由发包人履行的其它义务:
7.2 对承包人的义务
7.2.2 施工组织设计
提交工程总体施工组织设计的份数和时间: 开工后15日内提交一式两份
7.2.3 提交临时占地资料
提交临时占地资料的时间: 施工组织设计
7.2.4 提供临时用水电等资料
承包人需要水电等品质、正常用量、高峰量和使用时间:施工组织设计 发包人能够满足施工临时用水、电等类别和数量:施工组织设计 水电等节点位置资料的提交时间: 施工组织设计
7.2.12 清理现场的费用:
7.2.13 由承包人履行的其它义务:工建设需要的有关手续。
7.4 人力和机具资源
7.4.1 人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间:明确
7
承包人的进场条件: 拆迁结束,具有三通一平条件 需要提交的主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间:
人力资源实际进场的报表格式、份数和报告期: 施工组织设计中明确
7.4.2 主要机具计划一览表的格式、内容、份数和提交时间:明确
主要机具实际进场的报表格式、份数和报告期: 施工组织设计中明确
7.5 质量与检验
7.5.2 质检部位与参检方
三方参检的部位、标准及表格形式: 两方参检的部位、标准及表格形式: 第三方检查的部位、标准及表格形式: 承包人自检的部位、标准及表格形式:
7.6 隐蔽工程和中间验收
7.6.1 隐蔽工程和中间验收。
需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定:
7.8 职业健康、安全、环境保护
7.8.1 职业健康、安全、环境保护管理
(2)提交职业健康、安全、环境管理计划的份数和时间:
第8条 竣工试验
本合同工程,包含竣工试验阶段/不包含竣工试验阶段。保留其一,作为双方约定。
8.1 竣工试验的义务
8.1.1 承包人的一般义务
(4) 竣工试验方案
提交竣工试验方案的份数和时间:
第9条 工程接收
9.1 工程接收
9.1.1 按单项工程或(和)按工程接收
在以下两种情况中选择其一,作为双方对工程接受的约定。
□ 由承包人负责指导发包人进行单项工程或(和)工程竣工后试验,并承
8
担试运行考核责任的,接收单项工程的先后顺序及时间安排,或接受工程的时间安排如下:
□ 由发包人负责单项工程或(和)工程竣工后试验及其试运行考核责任的,
接收单项工程的先后顺序及时间安排,或接受工程的时间安排如下:
9.1.2 接收工程提交的资料
提交竣工试验资料的类别、内容、份数和时间: 竣工报告和工程技术资料
第10条 竣工后试验
本合同包含承包人知道竣工后试验/不含承包人知道竣工后试验。保留其一,作为双方约定。
10.1 权利和义务
10.1.1 发包人的权利和义务
(6) 其它义务和工作:
10.1.2 承包人的责任和义务
(2) 竣工后试验方案的份数和完成时间:
(7) 其它义务和工作:
10.2 竣工后试验程序
10.2.5竣工后试验日期的通知
单项工程或(和)工程竣工后试验开始日期的约定:
10.3 竣工后试验及试运行考核
10.3.3 试运行考核
(3)试运行考核周期: 小时(或日、周、月、年)
10.6 未能通过考核
(1)未能通过试运行考核的赔偿
1)承包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核的赔偿
根据工程情况,在以下方式中选择一项,作为双方的考核赔偿约定,
□ 各单项工程的赔偿金额(或赔偿公式)分别为: □ 工程的赔偿金额(或赔偿公式):
2)发包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核的赔偿
其中,
承包人应承担相关责任的赔偿金额(或赔偿公式)分别为:
9
10.7 考核验收证书
10.7.1在以下方式中选择其一,作为颁发竣工后试验及考核验收证书的约定。 □ 按工程颁发竣工后试验及考核验收证书
□ 按单项工程和工程颁发竣工后试验及考核验收证书
第11条 质量保修责任
11.2 缺陷责任保修金
11.2.1 缺陷责任保修金金额
缺陷责任保修金金额为合同协议书约定的合同价格的 %。
11.2.2 缺陷责任保修金金额的暂扣
缺陷责任保修金金额的暂扣方式:
第12条 工程竣工验收
12.1 竣工资料及竣工验收报告
12.1.1竣工资料和竣工验收报告
竣工验收报告的格式、份数和提交时间: 完整竣工资料的格式、份数和提交时间:
第13条 变更和合同价格调整
13.2 变更范围
13.2.6其它变更
双方根据本工程特点,商定的其它变更范围: 13.5 变更价款确定
13.5.4变更价款约定的其他方法:13.6 建议变更的利益分享
建议变更的利益分享的约定:
第14条 合同总价和付款
14.1 合同总价和付款
14.1.2 付款
10
(2)承包人指定的开户银行及银行账户:
14.2 担保
14.2.1 履约保函
在以下方式中选择其一,作为双方对履约保函的约定。
□ 承包人不提交履约保函。
□ 承包人提交履约保函的格式、金额和时间:
14.2.2 支付保函
在以下方式中选择其一,作为双方对支付保函的约定。
□ 发包人不提交支付保函。
□ 发包人提交支付保函的格式、金额和时间:
14.2.3 预付款保函
在以下方式中选择其一,作为双方对预付款保函的约定。
□ 承包人不提交预付款保函。
□ 承包人提交预付款保函的格式、金额和时间:
14.3 预付款
14.3.1 预付款金额
预付款的金额为: 为合同价的30%计, 在合同中签定,15日内支付
14.3.3 预付款抵扣
(1)预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排: 在工程进度达到60%后逐
月按比例抵扣
14.4 工程进度款
14.4.1工程进度款
工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间: 每月10日前支付上月给承包方
审定的进度款
14.4.2其它进度款
其它进度款有:
14.5 缺陷责任保修金的暂扣与支付
14.5.2 缺陷责任保修金的支付
(2)缺陷责任保修金保函的格式、金额和时间: 按工程保修规定执行 14.6 按月工程进度申请付款
按月付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间: 承包方在每月30日提交付
11
款申请
14.7 按付款计划表申请付款
付款期数、每期付款金额、每期需达到的主要计划形象进度和主要计划工程量进
度: 按进度付款 付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间:
14.12 竣工结算
14.12.1 提交竣工结算资料
竣工结算资料的格式、内容和份数:
第15条 保险
15.1 承包人的投保
15.1.1 合同双方商定,由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间:
15.2 一切险和第三方责任
土建工程一切险的投保方及对投保的相关要求:
安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求:
第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求:
第16条 违约、索赔和裁决
16.3 争议和裁决
16.3.1 争议的解决程序
在争议提交调解之日起30日内,双方仍存有争议时,或合同任何一方不同意调解的,在以下方式中选择其一,作为双方解决争议事项的约定。
□ 提交 仲裁委员会,按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
□ 向 所在地人民法院提起诉讼。
第19条 合同生效与合同终止
19.2 合同份数
本合同正本一式: 份,合同副本一式: 份。合同双方应持的
12
正本份数: ,副本份数: 。
第20条 补充条款
20.1 承包合同工程的内容及合同工作范围划分:20.2 承包合同的单项工程一览表:20.3 合同价格清单分项表:20.4 其他合同附件: 13
建设工程施工合同示范文本GF20xx0201GF20xx0201建设工程施工合同示范文本住房和城乡建设部国家工商行政管理总局制定说…
建设工程施工合同GF19xx0201示范文本制定国家工商行政管理总局中华人民共和国建设部一协议书发包人全称承包人全称依照中华人民共…
项目施工合同发包人承包人二零年月日1第一部分协议书发包人全称简称发包人承包人全称简称承包人依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建…
合同编号建筑工程合同书工程名称建筑单位施工单位签订日期年月日发包人全称承包人全称乙方依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及…
施工合同建设单位以下简称甲方施工单位以下简称乙方依据中华人民共和国经济合同法建筑安装工程承包合同条例及有关规定经甲乙双方协商一致甲…
建设工程施工合同甲方全称以下简称甲方乙方全称以下简称乙方依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规结合本工程的…
山鼎发20xx5号项目工程合同管理制度第一章总则第一条为加强公司建设工程合同管理工作预防减少和及时解决合同纠纷维护合同双方合法权益…
工程建设项目管理合同工程项目名称石家庄广播电视采编播综合业务大楼委托方石家庄广播电视局总台服务方石家庄汇通工程建设监理有限公司1工…
工程转包合同范本甲方乙方实际施工方甲方承建之工程现委托乙方采取包工料机械设备安全生产及安全设施等大包干方式进行施工为了明确工程内容…
建设工程项目管理合同项目名称项目委托人项目管理人1项目管理合同书委托人项目管理人根据中华人民共和国合同法北京市建设工程项目管理管理…
建筑施工安装协议书甲方单位四川富纬欣叶建筑装饰有限公司乙方单位永兴彩瓦厂依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律…