合同编号：（ ）

工程名称： 蒋村乡小紫金港河道整治（二期）工程

工程承包全面负责制

1、工程承包合同

2、廉政协议

3、安全生产责任书

4、社会治安综合治理责任书

5、计划生育责任书

说明：1、工程承包合同可用单位合同专用章

2、其他协议和责任书必须用法人单位公章

- 1 -

园林绿化工程施工承包合同

发包方： 杭州市西湖区河道整治与保护开发建设中心 （以下简称甲方） 承包方： 杭州天开市政园林工程有限公司 （以下简称乙方）

杭州市西湖区河道整治与保护开发建设中心（招标人名称）的蒋村乡小紫金港河道整治（二期）绿化工程，采用公开招标的方式，按照平等投标、公正评标、择优定标的原则。甲方选定乙方为本次招标工程的施工承包单位，根据《中华人民共和国招标投标法》及本工程的招标文件、投标文件及有关补充文件，经甲乙双方协商一致，特签订本合同。

1.工程名称与工程地址

1.1工程名称： 蒋村乡小紫金港河道整治（二期）工程

1.2工程地址： 西临西溪国家湿地公园、东临府苑新村

2.工程内容： 施工图纸及工程量清单范围内的电气安装、景观小品、苗木种植等

3.工程承包方式：本绿化工程采用工料总承包。

4.施工队伍

施工队伍应是乙方的基本队伍，不得安排挂靠的施工队伍，乙方的项目经理及主要岗位工作人员应为投标文件中确定的人员，如自行调换（或作假）视作违约；在合同实施中，如乙方的施工队伍素质、力量、机械配备等不符合招标文件、投标文件的要约、承诺，造成现场管理混乱，工程质量和进度达不到要求时，甲方有权没收乙方相应人员、机械配备到岗部分的履约保证金，并划出部分工程量改由其他企业承包。

5.工程承包造价

本工程承包总价为人民币 叁佰伍拾捌万玖仟玖佰玖拾伍 元（3589995元）。此承包总价包括完成全部工程内容所需发生的一切费用，除下述特别指明的内容可调整工程承包总价外，双方不得以任何理由变更工程承包价。

（1）工程设计变更：凭甲方和设计单位签证的设计变更联系单；

（2）甲方提出的书面变更指令；

（3）因上述两种情况变更工程内容时，按工程量清单报价中的综合单价进行调整；

- 2 -

（4）若施工时更换土建工程材料，则根据主要材料清单报价表中的报价，仅调整

综合单价中的材料价；

（5）若施工时更换苗木，则仅调整综合单价中的苗木到场价。种植费、综合费

用按苗木种植价格明细表中的同规格苗木计取。

6.工期

本工程开工日期自本合同签订之日的第 叁 日起算，中标工期即为合同工期。

7. 工程款支付

7.1.本工程开工前，甲方支付合同价30%备料款；

7.2.工程款按进度，经监理单位、甲方签证确认后

7.2.1完成合同工程量的50%，付合同价的30%；

7.2.2完成合同工程量的70%，付至合同价的70%

7.2.3工程竣工验收合格后，付至合同价的80%

7.3工程竣工决算后付至结算价的95%，一年后经验收合格及财政审计后全部结清。

8. 工程验收

8.1工程验收由甲方在接到乙方的完工报告后组织有关单位进行。

8.2工程验收以施工图纸及本招标文件规定施工技术规范为依据。

8.3工程完工后，乙方根据甲方的要求提供完整的技术档案资料2份，完工资料齐备符合要求，完工日期以通过验收日期为准。

8.4养护期一年自通过验收之日起算。

9.违约处罚

9.1工期：投标人原因，致使工程未能按合同工程如期完成，每延期一天处罚违约金合同价的1%，如超过10天，罚没全部工期履约保证金。

9.2承包人项目经理、技术负责人及施工机具未能按投标承诺到位，每人次缺岗一天，处罚违约金1000元，累计缺岗10天或主要机具不到位，将罚没承包人全部人员到位及机具到位履约保证金。

9.3因乙方违约造成终止合同，则乙方履约保证金将作为违约金支付给甲方，并赔偿甲方由此造成超过违约金的经济损失。

- 3 -

9.4因甲方违约造成终止合同，甲方应退还乙方交纳的履约保证金，同时支付给乙方履约保证金同等金额的违约金，并赔偿乙方超过违约金的损失费用，但属执行国家行政指令造成的合同终止，不支付违约金。

10.双方职责

（一）甲方职责

1.提供施工图纸 六 套。

2.负责办理工程前期手续，组织工程竣工验收。

3.指定现场负责人，对工程进度、质量进行监督，及时解决应由甲方解决的问题。

（二）乙方职责

1.编制施工预算，及时向甲方提供施工进度计划。

2.严格按图施工，确保工程质量，负责因工程质量不合格而造成的返工、改建等费用的损失。

3.在施工中加强管理、文明施工、保证安全。一般事故由乙方负责，重大事故，在分清职责下，由甲、乙双方协商解决。

4.负责保护好地上地下的各种附属设施、管道、管线，如有损坏及时修复或赔偿。

11.争议的解决

11.1因执行本合同所发生的，或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决。

11.2如经协商仍不能解决争议时，可要求有关主管部门调解。如其中一方不愿调解或调解不成，可向合同签订地仲裁机构申请仲裁。

11.3对仲裁结果不满的一方可向合同签订地人民法院起诉。

11.4争议解决过程中，甲乙双方应保证工程的正常进行。

12.附则

12.1本合同正本一式二份，具有同等法律效力，双方各执一份，副本一式八份，双方各执四份。

12.2本合同自乙方交纳履约保证金后，由双方法人代表签字、加盖双方公章或合同专用章后生效，至养护期满结清全部工程款后终止。

- 4 -

12.3本合同签订后，甲乙双方认为需要修改时，经双方协商一致后，可签订补充协议作为本合同的补充。

12.4本工程的合同文件包括下列附件：招标文件（包括招标补充文件）；投标文件（包括投标补充文件）；中标通知书；询标及合同履行中双方就有关问题协商达成的纪要或补充协议；工程技术文件（包括施工图纸、会议纪要、变更联系单、签证单等其他技术资料、工程结算资料）。所有附件与合同正本具有同等法律效力。但合同签订之前产生的附件与合同正本有矛盾之处以合同正本为准。

甲方： 乙方：

法定代表： 法定代表：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

联系人： 联系人：

联系电话： 联系电话：

签约日期： 签约日期：

- 5 -

廉 政 协 议

（试行）

甲方：杭州市西湖区河道整治 乙方：杭州天开市政园林 与保护开发建设中心 工程有限公司 工程名称：蒋村乡小紫金港河道整治（二期）工程

为提高工程质量，全过程体现公开、公平、公正和择优、诚信的原则。切实加强行风廉政建设，现依据国家有关规定，结合实际，双方特签订廉政协议如下：

一、甲乙双方必须遵照《廉政准则》及《关于实行党风廉政建设责任制的规定》等廉政法规制度，做好工程建设过程中的廉洁自律。

二、甲乙双方必须建立行风廉政建设责任制，落实各级、各部门以及责任人，谁主管、谁负责，一级抓一级，层层抓落实。

三、甲方单位和人员要严格遵守：

1、不准收受乙方单位或个人赠送的现金、贵重物品及各种礼品。

2、不准用任何名义到乙方报销费用、借款及借用贵重物品。

3、严禁参加有可能影响公务的各种宴请、高消费娱乐活动，正常的礼仪往来实行报告制度。

4、不准与乙方人员进行赌博活动。

四、乙方单位和人员要严格遵守：

1、不准行贿甲方的领导干部和管理人员。

2、不准给甲方单位任何人员报销任何费用。

3、不准邀请甲方人员参加高消费娱乐活动，变相赌博活动及有碍公务的宴请。

五、建立健全考核制度，定期召开廉洁自律民主生活会，对照要求落实检查，发现问题及时处理、整改。

六、实行廉政建设一票否决权制。甲方人员违反廉政规定，给予

- 6 -

纪律、行政处理，并与经济挂钩，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；乙方单位或人员违反廉政规定，视情节轻重，酌情给予经济处罚，直至解决施工合同，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

七、本协议是工程承包合同的延续，与工程承包合同一并签约，盖章后即生效。

2007

- 7 - 年11月1日

安全生产责任书

甲方：杭州市西湖区河道整治 乙方：杭州天开市政园林 与保护开发建设中心 工程有限公司 工程名称：蒋村乡小紫金港河道整治（二期）工程

为加强施工现场的安全生产管理，切实贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据有关规定，结合工程实际，特签订本责任书：

一、乙方应遵照中央颁发《关于加强企业生产中安全工作的几项规定》及省、市关于《文明施工安全标准化现场管理规定》，做好施工工地的安全生产管理。

二、乙方应制定符合本工程特点的安全生产管理制度，建立健全安全生产责任制、考核及奖惩制度。

三、乙方在编制施工组织设计时，须结合工程特点，编制切实可行的安全技术措施。

四、乙方应建立安全教育制度，进岗前要进行安全技术教育，特种作业人员应持证上岗。

五、乙方应建立健全安全检查制度，安全检查应定期、不定期进行，检查要采取点面结合，抓住重点部位、危险岗位，并做好台帐记录。对查出的事故隐患，要做到定人、定时、定措施进行处理、整改，并履行复查手续。

六、乙方应建立工伤事故档案制度，按照事故处理程序，依照“四不放过”原则进行事故调查、分析、处理并及时报上级主管部门。

七、乙方应对工程的安全生产负全面责任，确保无重大伤亡事故发生。实行安全生产一票否决权制，对违反规定而造成重大工伤事故的，一律解除施工合同。

八、本责任书是工程承包合同的延续，与工程承包合同一并签订，盖章后即生效。

20xx年11月1日

- 8 -

社会治安综合治理责任书

甲方：杭州市西湖区河道整治 乙方：杭州天开市政园林 与保护开发建设中心 工程有限公司 工程名称：蒋村乡小紫金港河道整治（二期）工程

为确保乙方在本工程施工期间社会治安综合治理“达标”，依据有关文件，结合本工程实际情况，特制定本责任书：

一、乙方必须遵照中央、全国人大颁布《关于加强社会治安综合治理的决定》以及《治安管理处罚条例》等文件精神，结合单位内部治安保卫工作条例，做好施工工地的安全防范等工作。

二、乙方应建立健全施工工地的安全防范网络和各项保安制度，按照杭州市公安局暂住人口管理规定办好暂住证。

三、乙方应建立施工工地治安责任制，定期进行检查、考核，对不安全隐患，应及时处理、整改。

四、实行社会治安综合治理一票否决制，乙方必须做到施工期间不发生刑事案件、重大火灾和重大工伤事故，违者一律解除施工合同。

五、本责任书是工程承包合同的延续，与工程承包合同一并签订，盖章后即生效。

20xx年11月1日

- 9 -

计划生育管理责任书

甲方：杭州市西湖区河道整治 乙方：杭州天开市政园林 与保护开发建设中心 工程有限公司 工程名称：蒋村乡小紫金港河道整治（二期）工程

为管理好在本工程施工的乙方单位民工的计划生育工作，依据有关条例、规定，结合本工程实际情况，特制定本责任书：

一、乙方招聘来的外地民工必须符合《省外出、外来人口计划生育管理暂行规定》、《省计划生育条例》要求。

二、乙方招聘来的外地民工不准带家属、朋友来施工工地居住，如有特殊情况确需临时居住，必须按有规定办理相关手续。

三、对计划外怀孕或不落实节育措施而外避的已婚育龄夫妇，乙方一律不准招聘作劳工使用及提供施工工地避居。

四、乙方应建立健全检查、考核制度，甲方定期、不定期进行检查，发现问题，须及时定人、定时、定措施进行处理、整改，并做好复查及台帐工作。

五、实行计划生育管理责任一票否决制，施工期间乙方若违反计划生育管理规定，一律解除施工承包合同。

六、本责任书是工程承包合同的延续，与工程承包合同一并签订，盖章后即生效。

20xx年11月1日

- 10 -

蒋村乡小紫金港河道整治（二期）工程

施 工 合 同

杭州天开市政园林工程有限公司

二00七年十一月

- 11 -

 

第二篇：施工合同样本

施 工 合 同

建设单位 （以下简称甲方） 施工单位 （以下简称乙方） 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第一条：工程概况

1． 工程名称： 。

工程地点： 工程内容：

2．开工日期：年月

竣工日期：年 月日

总日历日期：天。 定额工期：

3．质量等级：

4．质保期限：。

4．合同价款：（大写）

（小写）元

5．承包方式：

第二条：质量标准

依照本工程施工详图、施工说明及国家有关部门颁发的有关规范执行。做好隐蔽工程、分项工程的验收工作。对不符合工程质量标准的要认真处理，由此造成的损失由乙方负责。

第三条：材料和设备供应

凡包工包料工程，由甲方提供材料计划，乙方负责采购调运进场；凡包工不包料工程，甲方应根据乙方施工进度要求，按质按量将材料和设备及时进场，并堆放在指定地点，如因甲方材料和设备供应脱节而造成乙方待料窝工现象，其损失由甲方负责。

第四条 ：付款办法：

工程费用按下列办法付款：

工程开工前甲方预付工程款 20 ﹪，计 元

工程竣工并验收合格后付至工程总价款的 80 %，计 元

工程完成待审计结束后付至工程总价款的 90 ﹪，计 元

工程质保期到期后一月内余款 10 ﹪一次结清，计 元

第五条：本工程自开工日起至全部工程竣工验收止，甲方派 为驻工地代表，乙方派 为工程总负责，共同履行合同事宜。

第六条：竣工验收

工程竣工后，乙方应提交书面报告，通知甲方、监理单位等进行验收。在验收中甲方或监理单位提出的问题，乙方应限期解决。工程经竣工验收签证、盖章后方能交付使用。如验收中甲方或监理单位提出问题，乙方在一定期限内无法解决的，在不对工程主体结构造成破坏的前提下，甲方在向乙方发出书面通知后可先行使用，乙方不得以此为由要求认定工程已竣工验收。

第七条：其他

1、乙方采取垫资施工方式承包本工程，本合同项下约定的工程款已经包含了乙方承包本工程所耗费的一切成本以及预期的利润。乙方在施工过程中对外发生的一切材料、人工等费用与甲方无关，如由此而给甲方造成损失，甲方有权从工程款中予以扣除。

2、工程竣工验收前，乙方要求甲方支付工程款时，应向甲方提交书面报告，经监理单位书面确认后，甲方有义务向乙方支付相应节点的工程款。

3、工程经过竣工验收是甲、乙双方进行工程决算的前提，乙方应在工程竣工验收后向甲方提供书面工程决算报告，并提供完整的工程决算资料，对于甲方就工程决算报告及工程决算资料提出的问题，乙方应予以解决，待甲方签字认可后，甲、乙双方正式进行工程决算。

4、如乙方在施工过程中与甲方发生争议，应通过协商方式解决，协商不成的，应向施工工程所在地的人民法院提起诉讼，由人民法院作出生效法律文书定纷止争，期间乙方仍应正常施工。如乙方采取停工或纵容施工工人在甲方办公场所聚集等方式，视同违约，甲方有权追究乙方的违约责任。

5、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下工程以任何方式对外进行分包、转包。如乙方擅自将本合同项下工程对外进行分包、转包，导致实际施工人向甲方主张权利的，如给甲方造成损失应由乙方承担。

6、以下为甲、乙双方的有效通讯地址，任何一方按以下地址通过挂号信、快递方式给对方发出的文件，无论对方是否实际收到，均在发出后7个工作日内、视为送达。

甲方通讯地址：

联 系 人： 电话：

乙方通讯地址：

联 系 人： 电话：

7、甲方在开工前应做好施工现场的“三通”（路通、水通、电通）。

8、单包工程甲方应帮助乙方解决住宿和用膳问题。

9、施工中如甲方提出工程变更，应有甲方提请设计部门签发变更通知书，由于工程变更造成的损失由甲方负责。

10、本工程设计预算如有漏列项目或差错，在本合同有效期内审查修正，竣工结算时以工程决算书为准。

11、本工程预决算按《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省房屋修缮工程预算定额》及现行有关计价规范编制。

第八条：本合同一式 四 份，在印章齐全后，至工程竣工验收，款项结清前有效。本合同未尽事宜，双方协商解决。

第九条：违约责任：

1、乙方因违约而向甲方支付的违约金，或给甲方造成的损失，甲方均有权从工程款中予以扣除。

2、乙方应按本工程施工详图、施工说明以及施工工期按时完成工程，否则每延误一日按本合同项下工程款的万分之三向甲方支付违约金。

3、工程竣工验收前，如经监理单位书面确认后，甲方仍未向乙方支付相应节点工程款的，经乙方催告后，甲方每延误一日按本合同项下应付工程款的万分之三向乙方支付违约金。

第十条：解决合同纠纷的方式：

第十一条：补充事项（可由当事人手书，双方盖章确认）：

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话: 电 话：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

签证单位

年 月 日