工程付款申请函
致:无锡市中住房地产开发有限公司
我公司与贵公司签订的无锡市新天地休闲广场亮化工程合同在施工进行中由于贵公司未按合同约定及时支付我方工程进度款造成工期不能按合同约定之工期完工。现在我公司材料已经全部进场,并且已经施工完成2、3号建筑物亮化工作。
按双方合同约定贵公司支付我公司工程进度款如下:
第一阶段:合同签订354000实际支付¥340元
第二阶段:乙方材料进场施工3540元实际支付24000
第三阶段:乙方材料全部进场:29500元 未支付
从上列数字可以看出贵公司实际拖欠我方施工款项共计:¥423000元。 贵公司没有按合同约定支付我公司工程进度款严重影响施工进度由此引起的误工费用及拖延工期由贵公司负责同时我公司要求根据原合同工期顺延具体顺延时间以我公司收齐工程进度款开始计算。望贵公司及时安排付清款项保持正常施工。多谢合作!
贵公司收到此函件后三日内回复我公司,否则视为同意
下无内容。
顺祝商祺!
珠海市慧通照明科技有限公司
20xx年9月28日
仲 裁 申 请 书
申请人:xxxx体育设施有限公司
住所地:xx省xx市xx区xx路xx
法定代表人:xxx,该公司总经理
委托代理人:xxx,该公司项目经理
被申请人:xx市xx中学(以下简称xx中学)
住所地:xx省xx市xx区xx路xxx号
法定代表人:xxx,该校校长
被申请人:xxxxxxxx公司(以下简称xx公司)
住所地:xx省xx市xx区xx路x号
法定代表人:xxx,该公司总经理
被申请人:xxxx建设工程有限公司(以下简称xxxx公司)
住所地:xx省xx市xx区xx路xxx号
法定代表人:xxx,该公司总经理
仲裁请求:
1、裁决被申请人xx中学向申请人支付拖欠的工程款及其利息共计 元,被申请人xx厂承担连带清偿责任。
2、裁决被申请人xx公司向申请人退还属于申请人的工程款及其利息共计 元。
3、裁决本案仲裁费用由被申请人负担。
事实与理由:
申请人与被申请人xx中学于20xx年x月xx日签订了编号为ZTS2011xxx的《xx省建设工程施工合同》,约定由申请人为被申请人 1
承建xx市xx中学运动场改造工程,工程规模约xxxx平方米。该合
同就工程承包的范围及内容、工期、质量标准、质量验收、合同价款
及支付、工程进度计划、竣工验收与结算、质量保证、争议的解决等
内容作了规定。该合同约定了开工日期为20xx年x月x日,竣工日
期为20xx年x月x日,合同工期总日历天数为xx天。合同价款为玖
拾捌万捌仟陆佰玖拾玖元整(988699.00元)。合同约定了监理单位
为xx市xx建设监理有限公司。合同中发包人即被申请人xx中学承
诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款
项,履行本合同约定的全部义务;同时承包人即申请人也承诺按照本
合同约定施工、竣工,在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行
本合同约定的全部义务。双方约定本合同自签订之日起生效并已经报
xx市综合招投标中心备案。
申请人与被申请人xx中学在该合同中约定:“基础完工后,发包
方向承包方支付合同价的50%。”“工程完工全部验收合格后,办理结
账手续,留取总工程款的5%待工程质保期满后付清。”另外合同约定
了缺陷责任期为五年,质量保证的方式为质量保证金,质量保证金的
金额按通用条款的约定,为工程价款结算总额的5%,扣留方式是在
办理结账手续时留取总工程款的5%。该工程(包括申请人分包给被
申请人xx公司的道路施工工程)已按期全部完成并已通过竣工验收,
申请人已经履行了合同约定的全部义务,但被申请人xx中学及其援
建单位被申请人xx厂还拖欠申请人工程款及其利息共计 元直至今日仍未支付,因此被申请人xx中学应向申请人支付拖欠的
工程款及其利息共计 元,被申请人xx厂承担连带清偿责
任;同时被申请人xx公司分包的道路施工工程部分只应领取共计 2
元的工程款,而xx公司项目经理 却通过伪造印章和相关资料的手段总共领取了工程款共计 元,因此被申请人xx公司应向申请人退还工程款及其利息共计 元。
为了维护申请人的合法权益,根据申请人和被申请人xx中学签订的《xx省建设工程施工合同》中的仲裁条款约定(“xx.x 双方同意选择下列一种方式解决争议:向xx仲裁委员会申请仲裁。”)和《中华人民共和国仲裁法》第二条等规定,特向贵委提出仲裁申请,请依法裁决。
此致
xx仲裁委员会
申请人:xxxx体育设施有限公司
二O一二年 月 日
附:
1、仲裁申请书副本一式四份;
2、《xx省建设工程施工合同》(编号为ZTS2011xxx)复印件一份;
3、《道路施工承包合同》复印件一份;
4、《xx市xx中学沥青混凝土路面施工合同》复印件一份;
5、其他证据 份。
3
浙建监A6工程款支付申请表工程名称编号A6注本表一式三份经项目监理机构审核后建设单位监理单位承包单位各存一份工程进度款予支付申请单…
工程进度款物资费用支付申请表第期备注1本表由施工单位提出经监理单位签署审核意见后报工程部审批2自开工累计完成工作量包含本期完成工作…
关于工程款支付申请报告邢台惠农农业技术开发有限公司:在贵公司支持下,我项目部已按原定计划完成南平房、宿舍楼、1号车间、2号车间、仓…