20xx年xx公司合同管理效能监察实施方案 为认真贯彻落实xx公司《关于转发集团公司〈关于做好20xx年效能监察工作的通知〉的通知》和xx监［2012］125号《关于做好20xx年效能监察工作的通知》的精神和有关要求，为深入开展合同管理效能监察工作，特制定本实施方案：
一、依据、范围和目标
依据《关于转发集团公司〈关于做好20xx年效能监察工作的通知〉的通知》文件精神，根据《中央企业效能监察暂行办法》和《中国xx能源集团公司效能监察实施办法》的相关规定，实业公司决定对合同管理进行效能监察立项，由监察审计部会同财务管理部、经营管理部等相关部室，对公司合同管理情况开展效能监察。
此项效能监察从20xx年3月15日始至20xx年10月31日结束。效能监察的范围为本部相关部室对外签订的各项合同（包括xx公司系统内部的合同），监察重点为物资采购、产品销售、工程项目和经营合作等合同的审核、签订和执行管理。
此次效能监察的主要目的是通过效能监察，夯实合同基础管理工作，规范合同起草、审批、签订、履行、解除等工作流程，逐步完善合同监督管理工作机制，着力加强制度建设，提高合同 1
执行力，维护公司权益，规范档案管理，提高合同管理水平，保证各项业务往来活动的顺利开展和公司总体战略的推进。
二、组织机构
为加强效能监察工作的组织领导工作，公司特成立效能监察工作领导小组。
组 长：xxx xxx
副组长：xxx
成 员：xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
为便于合同管理效能监察工作的开展，特成立合同管理效能监察工作组和检查组。
合同管理效能监察工作组
组 长：xxx
成 员：xxx xxx xxx xxx及相关部室合同管理员。 效能监察工作组主要负责建立、健全各项合同的管理制度，规范合同起草、审核、会签、存档管理流程，明确合同管理人员，监督合同履约执行情况等。
合同管理效能监察检查组
组 长：xxx
成 员：x x xxx xxx xxx
效能监察检查组负责统一部署安排效能监察具体工作的组 2
织、协调、实施、监督、总结归档等工作。
三、主要监察形式和内容
监察形式：此次效能监察分三个阶段进行
第一阶段：培训阶段
培训时间：20xx年3月下旬
培训内容：《中央企业效能监察暂行办法》、《中国xx能源集团公司效能监察实施办法》和《xxxx公司合同管理办法》等资料。
培训范围：监察审计部、经营管理部、财务管理部、销售部、物资采购部、项目管理部等相关人员。
第二阶段：建立健全合同管理相关制度和审核会签流程阶段 完成时间：20xx年4月至6月
负责部门：经营管理部
第三阶段：检查验收阶段
完成时间：20xx年10月10日前
负责部门：监察审计部
3
相关要求：合同签订部门要按档案管理要求、时间顺序、建档要素建立完备的合同档案，公司合同管理效能监察检查组将依据xx公司合同管理办法进行检查和验收。
主要监察内容：
（一）合同制度、审核会签流程情况
1、合同管理制度是否完备：制度内容是否涵盖了机构职责、审批程序、授权委托、合同履行等必要的管理环节；
2、合同管理制度是否规范：制度设计中关于职责分工、审批流程、权限分配等内容是否清晰明确、合理可行；
3、合同管理制度是否能够得到有效执行；
4、是否按照相关规范要求建立了合同管理信息系统，并有效运转。
（二）合同订立情况
1、合同是否有明确的订立依据：如会议纪要、签报、批示或相关制度规定等；
2、合同对方当事人的确定方式是否符合法律及公司内部管理规定；
4
3、合同对方当事人的资质是否符合相关要求：主体资格是否合法；经营资格是否合法、有效；履约能力、履约信用是否符合要求；
4、合同审批程序是否规范：是否存在未经审批订立合同的现象；是否存在补签、倒签合同现象；是否存在“分拆”合同规避审批的现象；是否存在越权审批现象；审批环节是否有缺漏；审批流程是否符合规定；
5、合同内容是否合法、有效、完整、规范、明确、合理；
6、合同签订程序是否规范：合同双方是否已按规定签字盖章；双方签字人是否得到了适当的授权；盖章程序是否规范。
（三）合同履行情况
1、合同是否全面履行；
2、合同对方当事人是否严格按照约定履行了合同义务；
3、合同的考核、验收条款是否得到严格执行；
4、合同付款条款是否得到严格执行：付款的比例、时限是否符合合同约定；已付款项的付款条件、依据是否满足；
5、合同付款审批程序是否规范；
5
6、合同的变更、终止、解除程序是否规范；
7、合同争议解决方式是否合理，是否存在因争议解决不当损害公司合法权益的现象。
（四）合同登记归档情况
1、是否建立合同台帐，对合同基本信息进行登记、汇总；
2、是否按照相关规定对合同及时进行归档；
3、合同档案材料是否完备；
4、是否发生过合同泄密事件。
四、考核要求
各相关部室要高度重视此项效能监察工作，严格按照xxx公司合同管理办法和实业公司有关制度执行，认真完成效能监察实施方案各阶段的工作任务，达到合同审核、会签、归档规范化的目的。
在合同管理效能监察工作的开展过程中，如有不执行、不严格执行或存在管理缺陷的，公司将下达监察建议整改通知书。如在限期内没有按时整改的，公司将视情节按照集团公司效能监察管理办法给予严肃处理。
6
郑州鲁班培训中心地址：金水路文化路交叉口向东50米路南建达大厦807室 联系电话：137xxxxxxxx 黄老师
建设工程合同管理模拟试题一
一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1、工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是（ ）。
A.物 B.财 C.行为． D.智力成果
2、抵押与质押的区别主要在于( )。
A．担保财产是否为第三人的财产
B．担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人
C．担保财产是否转移占有 D．债权人是否有优先受偿权
3、依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是（ ）。
A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程
B.投保人和被保险人是保险合同的当事人
C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保 险义
务
D.保险合同的有效期至工程保修期满为止
4、保证合同的当事人是指（ ）。
A.合同当事人 B.债权人和债务人
C.保证人和债权人 D.保证人和债务人
5、委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（ ）。
A.以被代理人的名义与对方谈判
B.商签的合同内应有代理人权利和义务的条款
C.代理人可以与自己签订合同
D.所形成的合同由委托人和代理人共同履行
6、要约人要撤销要约，撤销要约通知应在（ ）到达对方。
A.要约到达对方之前 B.对方发出承诺之前
C.对方承诺到达要约人之前 D.对方承诺生效之后
7、《合同法》规定，承诺撤回的条件是，撤回承诺的通知应当在（ ）到达要约人。
A.要约到达受要约人之前 B.受要约人发出承诺通知之前
C.承诺通知到达要约人之前 D.受要约人发出承诺通知之后
8、当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成
补充协议，依据《合同法》，应在（ ）履行。
A.支付货币一方所在地 B.接受货币一方所在地
郑州鲁班培训中心地址：金水路文化路交叉口向东50米路南建达大厦807室 联系电话：137xxxxxxxx 黄老师
C.货币存放地 D.货币使用地
9、可撤销的合同在撤销前，属于（ ）合同。
A.有效 B.无效 C.既未成立也未生效 D.虽未成立但已生效
10、执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按（ ）执行。
A.原价格 B．新价格 C.原价和新价的平均价格 D.当地市场价格
11、某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从（ ）日起无效。
A.订立施工合同 B.开始施工 C.确认无效 D.下达停工令
12、A公司欠银行贷款200万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立B公司。对于公
司分立后这笔债务的清偿责任问题，存在以下意见，其中正确的是（ ）。
A.应当由A公司承担清偿责任 B. 应当由B公司承担清偿责任
C.应当由A公司和B公司承担连带责任 D. A公司和B公司均不再承担清偿责任
13、合同解除后，合同中的（ ）条款仍然有效。
A.结算和清理 B.仲裁和诉讼 C.结算、清理、违约 D.结算、仲裁、违约
14、依据《合同法》关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是（ ）。
A.约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金
B约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金
C.处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用
D.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿
15、施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，
这是发包人行使（ ）。
A.同时履行杭辩权 B.代位权 C.撤销权 D.不安抗辩权
16、按照国家有关规定，施工合同的估算价在（ ）万元人民币以上，必须进行招标。
A.10 B.50 C.100 D.200
17、按照招标投标法律和法规的规定，开标后允许（ ）。
A.投标人更改投标书的内容和报价 B.投标人再增加优惠条件
C.评标委员会对投标书中的错误加以修正
D.招标人更改招标文件中说明的评标、定标办法
18、当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件
中规定的不一致时，应以（ ）为准。
A．现场考察时招标人口头解释 B.招标文件规定
C.书面回函解答 D.仲裁机构裁定
19、在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一
郑州鲁班培训中心地址：金水路文化路交叉口向东50米路南建达大厦807室 联系电话：137xxxxxxxx 黄老师
致时，应当（ ）。
A.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可
B.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认
C.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可
D.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人 予以
签字确认
20、对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，( )。
A．不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可
B．不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可
C．不予淘汰，允许投标人重新报价 D．初评阶段予以淘汰
21、用评标价法评标时，能够转换成价格的评审要素中，（ ）不能从投标价中减去。
A.工期提前带来的效益 B. 开标后投标人提出的优惠条件
C．技术建议带来的效益 D．为招标单位人员进行与项目相关的技术培训
22、在选择工程施工分包人方面，监理人有（ ）。
A.选定权 B.认可权和否决权 C.建议权 D.直接指定权
23、委托监理合同中所称的“监理人”是指（ ）。
A.项目监理机构 B.监理单位
C.总监理工程师 D.监理单位的法定代表人
24、《建设工程委托监理合同》规定，委托人的责任不包括（ ）。
A.委托人选定的质量检测机构试验数据错误
B.因非监理人原因的事由使监理人受到损失
C.委托人向监理人提出赔偿要求不能成立
D.监理人的过失导致合同终止
25委托监理合同中不属于监理人义务的内容是（ ）。
A.负责施工合同的协调管理 B.负责外部关系的协调
C.认真勤奋地工作 D.不得泄露申明的秘密
26、某工程监理酬金总额45万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元，在合同履行过程中因
监理单位的责任给业主造成经济损失60万元。依据委托监理合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额为（ ）万元。
A .45 B.57 C .42 D.60
27、监理合同的有效期是指( )。
A．合同约定的开始日至完成日 B．合同签订日至合同约定的完成日
C．合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日
郑州鲁班培训中心地址：金水路文化路交叉口向东50米路南建达大厦807室 联系电话：137xxxxxxxx 黄老师
D．合同约定的开始日至工程验收合格日
28、在设计合同履行期间，因发包人原因要求解除合同。此时已开始设计工作，发包人应
根据设计人已完成的实际工作量承担违约责任，原则是（ ）。
A.不足一半时，退还发包人已付定金
B.不足一半时，按该阶段设计费的一半支付
C.不足一半时，按该阶段设计费的全部支付
D.超过一半时，按该阶段设计费的一半支付
29、设计合同示范文本规定，设计合同在正常履行的情况下，（ ）设计人为合同项目的服
务结束，合同终止。
A.按设计合同要求，完成设计并提交全部图纸
B.按设计合同要求，提交最后一部分图纸，发包人结清全部设计费
C.工程施工完成竣工验收工作
D.工程通过保修期检验
30、下列行为中不符合暂停施工规定的是（ ）。
A.工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令
B.工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见
C.承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工
D.工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复
31、按施工合同示范文本规定，施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备，
应当由（ ）办理保险。
A.发包人 B.承包人 C.发包人和承包人共同 D.监理人
32、发包人将其批量采购的塑钢窗运抵现场与承包人共同清点后存人承包人仓库，承包人
在使用前抽样检验认为合格后投人使用。施工过程中发现其中5个塑钢窗制造质量出现较大问题，承包人按照工程师的指示将其拆除并重新安装。工程师对此事件处理的方案为（ ）。
A.费用和工期损失均由承包人承担
B.补偿费用并顺延合同工期
C.补偿费用但不顺延合同工期 D.顺延合同工期但不补偿费用
33、监理工程师根据施工现场实际情况发布暂停施工指令后，由于（ ）而发布的指令不应
对承包商的停工损失给予补偿。
A.两个独立承包人发生施工干扰而暂停某一承包人的施工
B.承包人在同一空间不同高程上同时作业，为了保障工人的安全而暂停某一作业面 的施
工
郑州鲁班培训中心地址：金水路文化路交叉口向东50米路南建达大厦807室 联系电话：137xxxxxxxx 黄老师
C.等待设计图纸的变更而暂停某一作业的施工
D.为了保护基础开挖时遇到有文物保护价值的古迹
34、施工合同示范文本规定，当合同文件发生矛盾时，应按顺序进行解释。下列排序中正
确的是（ ）。
A合同协议书、通用条款、专用条款
B.中标通知书、专用条款、协议书
C.中标通知书、专用条款、投标书
D.中标通知书、专用条款、标准
35、施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，（ ）。
A.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
B.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
C.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师
D.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师
36、依据施工合同示范文本规定，组织投料试车工作应在工程竣工( )。
A．验收后由发包人负责 B．验收前由发包人负责
C．验收后由工程师负责 D．验收前由工程师负责
37、施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐
蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则（ ）。
A. 发包人承担全部费用，工期相应顺延
B．发包人承担全部费用，工期不予顺延
C．承包人承担全部费用，工期不予顺延
D．承包人承担全部费用，工期相应顺延
38、依据施工合同示范文本的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正
确的是（ ）。
A. 材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点
B．到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换
C 供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失
D．到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地
39、依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运
到现场准备安装前造成损失，该损失应由( )承担。
A．发包人 B．承包人 C．设备供应人 D．发包人和承包人分别
40、施工过程中，承包人负责采购的材料设备，使用前需进行检验或试验，由（ ）。
郑州鲁班培训中心地址：金水路文化路交叉口向东50米路南建达大厦807室 联系电话：137xxxxxxxx 黄老师
A.发包人负责检验，费用由发包人负责
B.发包人负责检验，费用由承包人负责
C.承包人负责检验，费用由发包人负责
D.承包人负责检验，费用由承包人负责
41、施工合同示范文本中所称的“费用”，包括（ ）。
A.发包人延误施工现场导致承包人的停工损失费
B.由于设计变更导致承包人增加的施工成本
C.施工质量缺陷的修复开支
D.发包人补偿承包人施工期间地方税增加需多交纳的款额
42、在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师（ ）。
A．有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任
B．有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任
C．无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任
D．无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任
43、材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多
于合同约定，采购方应该（ ）。
A.提取全部材料，按实际交付数量付款
B.按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款
C.拒绝提前提货，拒付货款
D.提取全部材料，按订购数量付款
44、FIDIC合同条件规定的“暂定金额”特点之一是（ ）。
A.该笔费用的金额包括在中标的合同价内
B.业主有权根据施工的实际需要控制使用
C.此项费用的支出只能用于中标承包商的施工
D.工程竣工前该笔费用必须全部使用
45、FIDIC合同条件规定当颁发部分工程接收证书时，（ ）。
A.不应返还保留金 B.应退还一半保留金
C.应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的40%
D.应全部退还保留金
46、FIDIC施工合同条件规定，由于承包商使用的施工设备数量不足影响了工程进度，工程
师要求承包商增加施工设备。此时，（ ）。
A.承包商可以拒绝
B.承包商应执行，但应给予经济补偿
郑州鲁班培训中心地址：金水路文化路交叉口向东50米路南建达大厦807室 联系电话：137xxxxxxxx 黄老师
C.承包商应执行，但应给予费用和工期补偿
D.承包商应执行，由此增加的费用和工期由承包商承担
47、FIDIC施工合同条件规定，指定分包商行为给业主造成损失，对此事件（ ）。
A.承包商承担部分责任
B.业主可要求承包商承担全部责任
C.如果承包商没有向指定分包商发布错误指示，承包商不承担责任
D.应由指定分包商承担全部责任
48、FIDIC施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以（ ）日为标志。
A.工程接收证书签发 B.颁发履约证书
C.“结清单”生效 D.提交竣工报表
49、FIDIC《土木工程施工分包合同条件》中，业主对分包合同的管理主要表现为（ ）。
A.对分包商发布指令 B.对分包工程的批准
C.向分包商支付工程款 D.审查分包商的资质
50、依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交( )。
A．现场同期记录 B．索赔意向通知
C．索赔报告 D．索赔证据
二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0 .5分。）
51、建设项目投保“建筑工程一切险”，承担的危险范围包括（ ）造成的损失。
A.战争、罢工、核污染 B.雷电、火灾、爆炸
C．地震 D．动乱 E．错误设计
52、可以是第三人也可以是债务人作出担保的方式有（ ）。
A.保证 B.抵钾 C.质钾 D.留置 E．定金
53、按照《合同法》的规定，属于要约邀请的包括( )。
A．价目表的寄送 B．招标公告 C．递送投标书 D．无价格的商业广告 E．发出中标通知书
54、依据《合同法》的规定，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时（ ）
履行。
A.交付不动产的，在不动产所在地
B.给付货币的，在给付货币一方所在地 C.交付动产的，在接受动产一方所在地
D.设备采购，在采购方所在地 E.材料采购，在供货方所在地
55、依据《合同法》规定，（ ）的合同属于无效合同。
A．恶意串通损害第三人利益
郑州鲁班培训中心地址：金水路文化路交叉口向东50米路南建达大厦807室 联系电话：137xxxxxxxx 黄老师
B．以欺诈手段，使对方违背真实意思情况下订立
C.订立合同时显失公平 D．以合法形式掩盖非法目的
E．损害公共利益订立
56、《合同法》规定合同应具备的条款中，（ ）属于合同法律关系三个构成要素中“内容”
的范畴。
A.当事人 B.标的 C.数量 D.违约责任 E.解决合同争议的方法
57、当债务人履行合同的行为可能对债权人造成损害时，债权人可以依法行使撤销权，债
务人的这类行为包括（ ）
A.放弃对其他人的到期债权 B.无偿转让财产 C.怠于行使其到期债权 D未按合同提供担保
E.未按约定投保工程险
58、法定解除合同的条件包括（ ）等。
A.因不可抗力致使不能实现合同目的。
B.当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行
C.当事人一方延迟履行次要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行
D.在履行期限届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务
E.在履行期限届满之前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务
59、在开标时，如果发现投标文件出现( )等情况，应按无效投标文件处理。
A．未按招标文件的要求予以密封 B．投标函未加盖投标人的企业公章
C．联合体投标未附联合体协议书 D．明显不符合技术标准要求
E．完成期限超过招标文件规定的期限
60、按照《招标投标法》的规定，不允许招标人在定标过程中( )。
A．与投标人就投标价格进行谈判 B．将中标结果通知未中标的投标人
C．强制中标人接受新的承包条件
D．在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人
E．授权评标委员会确定中标人
61、施工招标中采用综合评分法评标，评定报价部分得分高低的评分标准可以采用（ ）。
A.最高报价衡量法 B.标底衡量法
C.复合标底衡量法 D.无标底衡量法 E.成本价衡量法
62、.投标文件对招标文件响应的重大偏差，包括（ ）等。
A.提供了不完整的技术信息和数据
B.提供的投标担保有瑕疵 C.个别地方存在漏项
D.没有按招标文件要求提供投标担保 E.投标文件没有投标人授权代表签字
63、在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括（ ）。
郑州鲁班培训中心地址：金水路文化路交叉口向东50米路南建达大厦807室 联系电话：137xxxxxxxx 黄老师
A.选定施工合同的承包人 B.批准施工合同承包人选定的分包人
C.确定工程规模 D.主持工程建设有关协作单位的组织协调
E.审核承包人的索赔
64、根据《建设工程委托监理合同》标准条件规定，委托人的义务包括（ ）。
A.开展监理业务之间向监理人支付预付款
B.提供与本工程有关的设备生产厂名录
C.必须免费向监理人提供为监理工作所需的一切条件
D.在一定时间内就监理人书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定
E.授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定）负责与监理人联系
65、对委托人和监理人有约束力的监理合同，包括的文件有（ ）。
A.监理中标函 B.监理招标文件 C.工程量清单
D.监理合同专用条件 E.合同履行中双方达成的书面协议
66、我国现行的监理费计算方法有（ ）。
A.按监理工程概预算的百分比计算
B.按参与监理工作的年度平均人数计算
C.由甲乙双方按商定的其他方法计算
D.中外合资、合作、外商独资的工程项目，参照国际标准协商确定
E.按委托人提出的方法
67、在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有（ )。
A．对勘察资料的正确性负责
B.提供必要的现场工作条件
C.设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续
D.完成施工中出现的设计变更 E.保护设计人的知识产权
68、按照设计合同示范文本的规定，在设计合同的履行中，发包人要求终止或解除合同，
后果责任包括( )。
A．设计人未开始设计工作的，退还发包人已付的定金
B．设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金
C．设计工作不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费
D．设计工作超过一半时，按实际完成的工作量支付设计费
E．设计工作超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费
69、施工合同示范文本规定，因（ ）等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延
工期。
郑州鲁班培训中心地址：金水路文化路交叉口向东50米路南建达大厦807室 联系电话：137xxxxxxxx 黄老师
A.不可抗力 B.工程量增加 C.承包商基础施工超挖
D.设计变更 E.工程师延误提供所需指令
70、施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（ )。
A.承担白天施工噪音扰民的赔偿费用
B.开通施工场地与城乡公共道路的通道
C.因承包人原因导致的夜间施工噪音罚款
D.施工现场古树名木的保护工作 E.办理施工许可证
71、按照施工合同示范文本规定，当发包人供应材料设备时，（ ）。
A.发包人应在材料到货前24小时书面通知承包人，由双方共同清点
B.清点后承包人承担材料质量和保管责任，
C.提前到的材料保管费应由发包人承担
D.材料使用前由承包人承担检验试验工作及费用
E.材料检验通过后不解除发包人供应材料存在的质量缺陷责任
72、下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有( )。
A．承包人自检后书面通知工程师验收
B．工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验
C．若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验
D．若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下
才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验
E．重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，但工期予以适当顺延
73、依据施工合同示范文本中设计变更的规定，下列提法正确的有（ ）。
A.工程师有权就工程施工的任何内容下达设计变更指令
B.发包人需要对原设计变更，应提前14天书面通知承包人
C.承包人有权从施工便利出发要求进行设计变更
D.承包人提出的设计变更须经工程师同意
E.承包人应在工程变更确定后的14天内提出追加合同价款要求
74、下列关于竣工验收提法错误的有（ ）。
A.对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收
B:竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书
C.工程严禁任何部分甩项竣工
D.工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日，为承包人修改后再次验收通过日 E.竣工验收合格的工程移交发包人使用
75．设备制造阶段的监理工作包括（ ）。
郑州鲁班培训中心地址：金水路文化路交叉口向东50米路南建达大厦807室 联系电话：137xxxxxxxx 黄老师
A.原材料和元器件的进厂检验 B.部件的加工检验和试验
C.出厂前的预组装检验 D.包装检验
E.施工现场的到货开箱检验
76.FIDIC《施工合同条件》规定，解决合同争议的方法包括（ ）。
A.由工程师确定 B.提交争端裁决委员会决定
C.双方协商 D.提交仲裁机构裁决 E.通过诉讼解决
77.采用FIDIC《施工合同条件》的工程，进度计划的内容一般包括（ ）等。
A.实施工程的计划进度 B.分包商在施工阶段的安排
C.重要检查检验的次序和时间 D.保证计划实施的说明文件
E.滞后于进度计划的责任
78、FIDIC施工合同条件规定的指定分包商，其特点为（ ）。
A.由业主选定并管理 B.与承包商签订合同
C.其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支
D.承担不属于承包商应完成工作的施工 E.由承包商负责协调管理
79、FIDIC施工合同条件规定的“不可预见物质条件”范围包括（ ）。
A.不利于施工的自然条件 B.招标文件未说明的污染物影响
C.不利的气候条件 D.招标文件未提供的地质条件
E.战争或外敌入侵
80、依据FIDIC施工合同条件规定，对承包商提出的索赔，同时给予工期和费用补偿的情况
包括（ )。
A.不可预见的外界条件 B.流行传染病导致工程停工
C.延误移交施工现场 D.业主提前占用部分工程
E.不可抗力造成的损害
模拟题一参考答案
一、单选题
1D, 2C, 3C, 4C, 5A, 6B, 7C, 8B, 9A, 10A, 11A, 12C, 13A, 14B, 15D, 16D, 17C, 18C, 19C, 20B,21B, 22B, 23B, 24D, 25B, 26C, 27C, 28B, 29C, 30C, 31A, 32B, 33B, 34D, 35D, 36A, 37A, 38C,39A, 40D, 41A, 42B, 43D, 44A, 45C, 46D, 47C, 48C, 49B, 50B.
二、多选题
51BC, 52BC, 53ABD, 54ADE, 55ADE, 56CDE, 57ABC, 58ABDE, 59ABC, 60ACD， 61BCD, 62BDE, 63BDE, 64CDE, 65ADE, 66ABCD, 67ABCE, 68BCE, 69ABDE, 70CD, 71ACE, 72ABC, 73BDE, 74BCD, 75ABCD, 76ABCD, 77ABCD, 78BDE, 79ABD, 80ACE
郑州鲁班培训中心地址：金水路文化路交叉口向东50米路南建达大厦807室 联系电话：137xxxxxxxx 黄老师
2012建设工程合同管理模拟试题二
一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1、施工合同示范文本中要求，由（ ）投保建筑工程一切险。
A.发包人 B.承包人 C.监理人 D.项目经理
2下列情况中（ ）属于对法律关系产生影响的“事件”。
A 不可抗力阻碍当事人履行 B 当事人的违约行为
C 当事人双方通过洽商签定补充协议 D 当事人之间发生合同争议
3依据《担保法》规定，担保人必须是第三人的担保方式是（ ）。
A. 定金 B.质钾 C. 保证 D.留置
4 货物运输合同的客体是（ ）。
A.被运货物 B.运输费用 C.运输行为 D.运输工具
5.合同公证与鉴证的相同点是（ ）。
A.目的、法律效力、原则 B.范围、性质、目的
C.法律效力、目的、性质 D目的、原则、内容
6、订立合同过程中，（ ）是要约。
A.招标公告 B.投标 C.寄送的价目表 D.招股说明书
7、《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指（ ）。
A.订立合同时，由于对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责
B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担
C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任
D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任
8、在采用格式条款的合同中，提供格式条款一方对可能造成人身伤害而免除其责任的条款
（ ）。
A.有效 B.无效 C.经公证后有效 D.被拒绝后无效
9、订立合同时，当事人在合同内对价款没有作出明确约定。合同生效后，双方通过协商
也未达成一致，则应按照（ ）的市场价格履行。
A.订立合同时订立地 B.订立合同时履行地
C.履行合同时订立地 D.履行合同时履行地
10.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关（ ）的规定。
A.债权转让 B.债务承担
C.由第三人向债权人履行债务 D.债务人向第三人履行债务
郑州鲁班培训中心地址：金水路文化路交叉口向东50米路南建达大厦807室 联系电话：137xxxxxxxx 黄老师
11、《合同法》规定的“抗辩权”是指，一方有违约行为时对方有权（ ）。
A.撤回合同 B.撤销合同 C.解除合同 D.中止履行义务
12、施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将42.5号的
水泥当作52.5号水泥购人。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应（ ）。
A.向人民法院起诉，要求确认该合同无效
B.向人民法院起诉，要求撤销该合同
C.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效
D.向仲裁机构申请仲裁，要求撤梢该合同
13在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，
则施工企业可以主张( )，然后要求对方赔偿损失。
A．撤销合同，无须通知对方 B．撤销合同，但应当通知对方
C．解除合同，无须通知对方 D．解除合同，但应当通知对方
14．某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。由于供货方违约，按合同
约定计算的违约金为10万元，则采购方有权要求供货方支付( )承担违约责任。
A．4万元 B．8万元 C．10万元 D．14万元
15．按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由( )的人民法院管辖。
A．工程所在地 B．被告住所地 C．原告住所地 D．合同签字地
16、监理招标的宗旨是对监理单位（ ）的选择。
A.能力 B.人员 C.设备 D.报价
17、在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（ ）招标。
A．施工 B.设备采购 C设计 D.材料采购
18、某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中（ ）的投标书为最优
投标书。
A.投标报价1000万元，评标价950万元
B.投标报价1050万元，评标价940万元
C.投标报价980万元，评标价970万元
D.投标报价950万元，评标价960万元
19、.基本设计招标的特点，选择中标人时主要考虑各投标书的（ ）。
A.投标报价高低 B.设计完成时间长短
C.工程建设周期长短 D.设计方案优劣
20、公开招标与邀请招标，在招标程序上的主要差异之一表现为是否（ ）。
A.编制招标文件 B.进行资格预审
C.进行公开开标 D.组织现场考察
郑州鲁班培训中心地址：金水路文化路交叉口向东50米路南建达大厦807室 联系电话：137xxxxxxxx 黄老师
21、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人（ ）。
A.可以采用直接委托方式发包 B.可以自行招标，但应当备案
C．可以自行招标，无需备案 D.必须委托中介机构代理招标
22、《建设工程委托监理合同》标准条件规定“委托人”是指（ ）。
A.监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人
B.承担直接投资责任和委托监理业务的一方及合法继承人
C.进行监理招标的一方 D.监督监理招标的一方
23、某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。
监理工作完成后，该汽车（ ）。
A. 归还委托人即可 B不用归还委托人
C.归还委托人，并应支付折旧费 D.归还委托人，并应支付租赁费
24、某工程施工需要中断主要公路交通2天，发包人通知该项目监理机构到交通管理 部门
办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于（ ）的范围。
A.正常监理工作 B.额外监理工作 C.变更监理工作 D.附加监理工作
25、某监理合同中，出现了“需遵守××市地方性标准《建设工程监理规程》”的约定，该
约定应写在( )中。
A．建设工程委托监理合同 B．中标函
C．建设工程委托监理合同标准条件 D．建设工程委托监理合同专用条件
26、正常监理酬金中不属于直接成本的费用是（ ）。
A.外部协作费 B.监理期呵使用与监理工作相关的检测仪器摊销费
C.经营业务费 D.监理辅助人员奖金
27、依据委托监理合同示范文本，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，
监理人可（ ）。
A.发出终止合同通知，通知发出14日合同即行终止
B.发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知， 第二个
通知到达即行终止
C.发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内 终止
D.发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，
28、在设计合同中，计算“设计期限”的开始时间是( )。
A．合同签订日 B．设计人收到定金日
C．开始设计日 D．合同约定的时间
29、依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是（ ）。
郑州鲁班培训中心地址：金水路文化路交叉口向东50米路南建达大厦807室 联系电话：137xxxxxxxx 黄老师
A.设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充
B.如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用
C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议
D.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意
30、施工合同示范文本规定，因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工，（ ）后可
推迟开工日期。
A.承包人以书面形式通知工程师 B．工程师以书面形式通知承包人
C.承包人征得工程师同意 D.工程师征得承包人同意
31、施工合同示范文本规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按工程师要求提出改进
措施，经工程师认可后执行，事后发现改进措施有缺陷，应由（ ）承担责任。
A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.承包人和工程师
32、按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括( )。
A．协调处理施工现场周围地下管线保护工作
B． 组织设计交底 C．办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续
D．按工程需要提供非夜间施工使用的照明
33、我国对工程保险尽管没有强制性的规定，但工程项目参加保险的情况越来越多，双方
保险义务的分担原则之一为（ ）。
A.发包人为承、发包双方人员办理保险、支付保险费用
B.承包人为承、发包双方人员办理保险、支付保险费用
C.运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险、支付保险费用
D.运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由承包人办理保险、支付保险费用
34、在施工合同履行过程中，（ ）是错误的。
A.工程师可发出口头指令，并在48小时内予以书面确认
B.如工程师不能及时书面确认口头指令，承包人在提出书面确认请求且工程师收到请求后
48小时不答复，应视为承包人要求被确认
C.承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑义
D.承包人对工程师的错误指令不承担责任
35、施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是（ )。
A．发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用
B．发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用
C．承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用
D．承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用
36、依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，
郑州鲁班培训中心地址：金水路文化路交叉口向东50米路南建达大厦807室 联系电话：137xxxxxxxx 黄老师
承包人可以（ ）。
A.立即发出解除合同通知 B.立即停工并发出通知要求支付预付款
C.在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则 在发出
通知7天后停止施工
D.在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则 在发出
通知之日起停止施工
37、在工程竣工验收之前，承包人与发包人应签订房屋建筑工程质量保修书，其中工程质
量保修的（ ）。
A.范围和内容应按国家规定确定 B.范围和内容应由当事人约定
C.范围按国家规定，内容由当事人约定 D.范围由当事人约定，内容按国家规定
38、建设工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形是（ ）。
A.减少合同中约定的工程量 B.改变有关工程的施工时间
C.删除承包范围内的部分工作 D.更改工程有关部分尺寸
39、在签订施工合同时，要同时约定保修条款。防水工程的保修期限应不低于( )。
A．5年 B．2年 C．1年 D．工程设计年限
40、施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金是2.0万元，但供应商的违
约行为给施工企业造成的损失是2.2万元，施工企业应要求供应商支付（ ）。
A.4.2万元 B.2.2万元 C2.0万元 D.0.2万元
41、材料采购合同履行过程中，由供货方代运的货物，采购方在站场提货地点与运输部门
共同验货。如果交货数量少于订购数量，( )。
A．由供货方承担全部责任 B．由运输部门承担全部责任
C．属于交运前的问题由供货方承担责任，运输过程中的问题由运输部门承担责任
D．先由运输部门承担全部责任，然后由运输部门再与供货方协商处理责任
42、 FIDIC施工合同条件规定的保留金属于（ ）。
A.业主合同内的暂列金 B.承包商应交付的定金
C.业主应交付的定金 D.承包商应得的工程款
43、FIDIC《施工合同条件》为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第28天为“基
准日”。从此日期起至（ ）止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。
A.开标日 B.工程师发布开工令日
C.工程师颁发工程接收证书日 D.工程师颁发履约证书日
44、依据FIDIC《施工合同条件》，动员预付款的扣还应当（ ）。
A.在首次支付工程进度款时起扣
郑州鲁班培训中心地址：金水路文化路交叉口向东50米路南建达大厦807室 联系电话：137xxxxxxxx 黄老师
B.自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价10%那个月起扣
C.自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价10％那个月起扣
D.自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣
45、某采用FIDIC《施工合同条件》的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程。工程师应
及时颁发工程接收证书，但应当（ ）。
A.以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任
B.以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任
C.以业主占用日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任
D.以业主占用日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任
46、某采用FIDIC《施工合同条件》的合同中，约定的工程竣工时间为5月1日，承包
商在4月15日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。但由于外部配合条件不具备竣工检验的要求，直到5月15日工程师才发出竣工检验的通知。经过3天试验后表明质量合格，到5月18日有关各方在验收记录上签字。工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为（ ）。
A .4月15日 B.5月1日 C .5月15日 D.5月18日
47、按照FIDIC分包合同条件规定，分包商的施工受到业主原因的干扰后向承包商提出索赔
要求，承包商收到索赔报告后（ ）。
A.认为由于不属于自己的责任拒绝索赔要求
B.认为索赔成立，自己垫付赔偿款后再向业主索要
C.不预先支付任何款项，以自己的名义代替分包商向工程师递交索赔报告
D.不预先支付任何款项，向工程师转交分包商的索赔报告
48、 FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是（ ）。
A.争端裁决委员会由仲裁委员会指定
B．争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担
C.争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式
D.争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为
49、施工合同约定，风力超过8级以上的停工应给予工期顺延。某承包人在5月份水塔高空
作业的施工中遇7级风，按照安全施工管理规定的要求，停工5天，为此提出工期索赔的要求。其理由是当地多年气候资料表明5月份没有大风，此次连续大风属于不可预见的情况。该承包人的索赔理由属于（ D ）。
A.工程变更索赔 B.工程加速索赔
C.合同被迫终止索赔 D.合同中默示的索赔
50、工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是（ ）。
郑州鲁班培训中心地址：金水路文化路交叉口向东50米路南建达大厦807室 联系电话：137xxxxxxxx 黄老师
A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定
B．认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料
C.批准承包人缩短合同工期 D.将批准的索赔额纳入月进度款中
二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有
1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0 .5分。）
51、对无权代理行为，被代理人有（ ）。
A.撤回权 B.追认权 C.拒绝权 D.催告权 E 行使权
52、如果（ ）履行过程中发生债权，债权人有权行使留置。
A.买卖合同 B.保管合同 C.运输合同
D.加工承揽合同 E.施工合同
53、下列情况中，（ ）的合同属于效力待定合同。
A.无处分权人处分他人财产 B.以胁迫手段订立
C．因重大误误解订立 D．限制民事行为能力人订立
E．表见代理人订立
54、施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向( )请求撤销合同。
A．建设行政主管部门 B．仲裁机构
C．人民法院 D．工程师 E．设计单位
55、合同履行中，承担违约责任的方式包括( )等。
A．继续履行 B．采取补救措施 C．赔偿损失 D．返还财产 E．追缴财产，收归国有
56、按照《合同法》规定，与合同转让中的“债权转让”比较，“由第三人向债权人履行债务”
的主要特点表现为（ ）。
A.合同当事人没有改变 B.第三人可以向债权人行使抗辫权
C.第三人可以与债权人重新协商合同条款
D.第三人履行债务前，债务人需首先征得债权人同意
E.第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续
57、在违约责任的承担中，损失赔偿额应当（ ）。
A.相当于因违约造成的损失 B.不包括合同履行后可获得的利益
C.包括合同履行后可获得的利益
D.不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失
E.可以超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失
58、《合同法》规定，应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方有（ ）情况时，可以
中止履行。
A.经营状况严重恶化 B.转让财产
郑州鲁班培训中心地址：金水路文化路交叉口向东50米路南建达大厦807室 联系电话：137xxxxxxxx 黄老师
C.丧失商业信誉 D.没有履行债务能力 E.没有提供担保
59、邀请招标与公开招标比较，具有（ ）等优点。
A.竞争更激烈 B.不需设置资格预审程序
C.节省招标费用 D.节省招标时间 E.减少承包方违约的风险
60、采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括（ ）。
A.以评标价最低的标书为最优
B.以投标报价最低的标书为最优
C.技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投标价
D.中标后按投标价格签订合同价 E.中标后按评标价格签订合同价
61、按照《招投标法》的规定，（ ）可以不进行招标采用直接发包的方式委托建设任务认
A.施工单项合同估算价150万元人民币
B.重要设备的采购，单项合同估算价150万元人民币
C.监理合同，单项合同佑算价150万元人民币
D.项目总投资4000万元，监理合同单项合同佑算价30万元人民币
E.项目总投资2000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币
62、在项目施工招标中，资格预审须知中的附加合格条件可以包括（ )。
A.同类工程施工经历 B.财务状况 C.企业信誉 D.项目经理资质要求 E.环境管理体系
63、委托监理合同中，属于委托人可行使的权力有（ ）。
A.工程建设有关协作单位组织协调主持权
B.工程施工单位选定权 C.工程设计变更审批权
D.工程款支付审核权 E.监理人调换总监批准权
64、委托监理合同中，属于监理人的义务包括（ ）。
A.按合同约定派驻人员
B.使用委托人提供的设施完成工作后应归还
C.将监理机构主要成员职能分工和权限书面通知第三方
D.负责工程施工中有关各方的协调管理
E.负责办理施工有关的行政批准手续
65、依据委托监理合同示范文本规定，（ ）属于额外的监理工作。
A.合同内约定由委托人承担的义务，经协商改由监理人承担的工作
B.由于第三方原因使工作受到阻碍导致增加的工作
C.由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作
D.应委托人要求更改服务内容而增加的工作
E.出现不应由监理人负责，致使暂停监理任务后的恢复工作
郑州鲁班培训中心地址：金水路文化路交叉口向东50米路南建达大厦807室 联系电话：137xxxxxxxx 黄老师
66、监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括( )。
A．委托人违约，赔偿监理人经济损失
B．因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人全部损失
C．因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额
D．因监理人工作失误，不赔偿委托人损失
E．任何一方索赔要求不成立时，应当补偿对方的各种费用支出
67、设计合同履行过程中，发包人要求变更部分委托的设计工作内容。由于设计人不具备
相应的设计资质，发包人准备将这部分设计任务转委托给另一设计人。设计合同范本针对此情况的规定包括（ ）。
A.发包人与设计人协商并经设计人同意
B.设计人必须与发包人选择的另一设计人签仃合同
C.该部分设计成果需经设计人审查批准
D.设计人不对该部分的设计质量承担责任
E.设计人对该部分设计未能按时交付承担责任
68、按照设计合同示范文本有关违约责任规定，下列描述中不正确的是（ ）。
A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作
B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费
C.合同生效后，设计人刚刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于 定金不退还
D.设计人原因延误提交设计文件，每延续一天减收该项目2％设计费
E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应该支付该阶段的全 部设计
费
69、对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括（ ）。
A.工程所需清理费
B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失
C.工程本身的损害 D.工程损害导致第三方人员伤亡
E.承包人施工机械的停工损失
70、在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此变更（ ）。 A须经工程师同意 B.不须经工程师同意
C.发生的费用由发包人承担 D.发生的费用由承包人承担
E.发生的费用由双方约定承担
71、下列有关确定变更价款的做法，正确的有（ ）。
A. 变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告
郑州鲁班培训中心地址：金水路文化路交叉口向东50米路南建达大厦807室 联系电话：137xxxxxxxx 黄老师
B．工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复
C.确定的价款报送造价管理部门备案
工程师未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已批准
E.承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额
72、施工合同履行过程中，当发包人收到竣工结算报告后56天内仍然不支付竣工结算款
时，承包人可以( )。
A．留置该工程 B．拍卖该工程
C．与发包人协议将该工程折价 D．请仲裁机构将该工程依法拍卖
E．申请法院将该工程依法拍卖
73、依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，
则迟延履行合同期间发生的风险事件，（ ）。
A.不免除迟延履行方的相应责任 B.双方的风险责任均不免除
C.如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续 手续
D.如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险 的延续
手续
E.保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担
74、依据施工合同示范文本通用条款规定，进行竣工检查试验后，竣工检验的工作程序和
双方责任还包括（ ）。
A.发包人在检验后14天内给予认可或提出修改意见
B.需要修改施工缺陷的部分，承包人应当修改并承担修改费用
C.需要修改因设计原因造成的缺陷，承包人修改后费用由发包人承担
D.发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验，视为竣工检验报告未被认可
E.检验后14天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可
75、设备性能验收过程中，监理工程师应当签发“设备初步验收证书”的情况包括( )。
A．一次检验即达到性能保证值指标
B．一次检验虽有个别微小缺陷，但不影响设备安全可靠运行
C．二次验收不合格，缺陷属于采购方使用原因
D．二次验收不合格，缺陷属于设备制造原因
E．采购方生产原因在合同约定期限内不能进行性能试验
76、按照FIDIC施工分包合同条件对索赔管理的规定，下列表述正确的包括（ ）。
A.当分包商认为自己权益受到损害时有权向工程师递交索赔报告
B.当分包商的损失原因属于业主，也只能向承包商提索赔要求
C.当分包商的损失原因属于业主，如果不能获得索赔补偿时，应由承包商承担
郑州鲁班培训中心地址：金水路文化路交叉口向东50米路南建达大厦807室 联系电话：137xxxxxxxx 黄老师
D.由于承包商原因引起的索赔，工程师不予处理
E.分包商没有按规定程序索赔，承包商不承担责任
77、当承包人向工程师递交索赔报告后，工程师应认真审核索赔的证据。承包人可以提供
的证据包括( )。
A．经工程师认可的施工进度计划 B．汇率变化表
C．施工会议记录 D．招标文件
E．合同履行中的来往信函
78、 FIDIC施工合同条件规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就（ ）
发布变更指令。
A.改变合同中任何工作的数量
B.删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施
C.改变工程任何部分标高、位置和尺寸
D.改变任何工作的质量 E.改变原定施工顺序和时间安排
79、以下对索赔的表述中，正确的是（ )。
A.索赔要求的提出不需经对方同意
B.索赔依据应在合同中有明确根据
C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告
D．工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准
E.承包人必须执行工程师的索赔处理决定
80、当承包人索赔后，工程师可以对索赔提出质疑的情况包括（ ）。
A.承包人以前已表明放弃索赔 B.提交的证据不足以说明索赔的部分
C.发包人与承包人共同负有责任，责任未划分
D.损失计算不足 E.承包人没有采取措施避免或减少损失的部分
模拟题二参考答案
一、单选题
1A, 2A, 3C, 4C, 5D, 6B, 7D, 8B, 9B, 10C, 11D, 12B, 13D, 14C, 15A, 16A, 17C, 18B, 19D, 20B,21B, 22B, 23A, 24D, 25D, 26C, 27D, 28B, 29B, 30B, 31B, 32D, 33C, 34C, 35A, 36C, 37C, 38C, 39A, 40B, 41C, 42D, 43D, 44C, 45D, 46A, 47C, 48D, 49D, 50C.
二、多选题
51BC, 52BCD, 53ADE, 54BC, 55ABC, 56AE, 57ACD, 58AC, 59BCDE, 60AD， 61AE, 62ADE, 63BCE, 64ABD, 65CE, 66ACE, 67AD, 68ACD, 69ABCD, 70AE, 71ABD, 72CE, 73ACD, 74ABCE, 75ABCE, 76BDE, 77ABCE, 78ACDE, 79AD, 80ABCE