设备租赁合同
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
因甲方工程施工的需要,租用乙方设备使用,根据《中华人民共和国合同法》有关规定,为明确双方在设备租用期间的权利和义务,经双方协商,共同签订本合同,供双方遵照执行。
一、租赁设备名称及数量
二、使用地点及用途
1、用于工程项目名称:张承高速二期F合同段路基五队
2、设备用途及作业范围: K134+600-K138+139.78 内工程施工所需土石运输工程。
三、设备的调遣与费用
乙方承担设备进离场调遣费用及运输保险费。
四、租赁费用及结算方式
经双方协商,所租土石方运输车的租金为 元/方,付款方式为每计量一次结算工程量的80%。
因人力不可抗拒且无法预见的重大自然灾害(风灾、火灾、地震等)而造成经济损失,乙方承担损失。
五、甲方的责任
1、设备所需燃油(柴油)由甲方提供,燃油费用从结算中扣除。
2、在设备租赁期间,未经乙方同意,甲方不得将乙方设备转租或抵押及变卖,需转移施工地点时,须征得乙方同意。
六、乙方责任
1、出租设备保证技术状况良好,做到勤保养勤检修,准时按双方商定的时间进场和施工。由于机械设备故障或其它乙方人为原因影响甲方承建工程工期,其责任及直接经济损失由乙方承担。
2、安排合格、经验丰富的操作司机2名,随机负责设备的操作与维修保养,并负责人员、设备的安全及使用事项。随机人员要遵守甲方项目部各项规章制度,必须服从项目部调度安排,端正服务态度提高服务质量,不得以不正当的理由拒绝出工操作,不得索要合同费用以外的钱、物和发生故意刁难行为,否则甲方有权终止合同,清退设备出场,乙方承担出场费用及由此而引起的直接经济损失。乙方有责任对其人员经常进行安全、技术、职业道德方面的教育。
3、设备的保养和维修尽量安排在施工间隙和公休时间进行,乙方要提前向甲方通报,征得甲方的同意后方可进行保养维修。
4、乙方必须保证设备所有运营手续齐全,否则由此引起的罚款,乙方自行承担。
5、由于操作人员不服从指挥、违章操作和误操作,造成机械设备损坏和人员伤亡及其对第三方造成的人身和财产损害,一切经济损失及事故责任由乙方自行负担,并不得因此影响工期。
6、由于乙方原因与地方发生纠纷,由乙方自行承担解决,与甲方无关。
7、乙方负责车辆安全停放、看管,车辆发生损坏或丢失,由乙方自行承担。
七、违约责任
如果一方未履行本合同规定的义务,应向另一方赔偿因违约引起的一切直接损失和适当的间接损失。经双方协商无效后,可向被告所在地人民法院起诉。
八、合同自双方签字盖章即日起生效,其它未尽事宜双方协商,签订补充合同,与本合同具有同等效力。
九、本合同一式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份。
甲 方:
乙 方:
年 月 日
甲方:(承租方) xxxxx
乙方:(车主—出租方) xxxxx
合同双方根据《中华人民共和国合同法》的规定,签定租车
设备合同,以下(承租方)简称甲方,车主(出租方)简称乙方,
根据双方商议并制定以下条款,请甲乙双方共同遵守执行。
第一条:乙方根据甲方的需要,同意将品牌为
“”,型号为车,车牌号为 ,甲方内部编号为
第二条:租用时间为_2___年,自该车进场运货之日起计,
在租用期间,其中每年年度春节区间的一个月甲方不支付乙方的
车辆租金,每年按11个月计算租金。
第三条:承租方式:甲方每一年按11个月支付给乙方租金,
但乙方必须为甲方工作12个月,如乙方不服从本承租方式的管
理,甲方有权对出租方处以500元每天的罚款或者是解除合同。
第四条:租金:甲方每月支付给乙方人民币_1000___万元整,
车的一切费用除燃油外(车辆上牌、年检、保险、司机工资、车
辆维修保养费以及安全事故)等一律由乙方负责。车辆从进场运
货之日起计。
第五条:租金支付方式:甲方按(年、季、月、)以人民币
现金方式支付租金给乙方,乙方必须提供#5@p。
第六条:甲方负责对乙方提供车辆的维修保养,但因此产生
的费用有乙方承担,因乙方司机驾驶不当造成损坏的所有损失费
用有乙方自负,如果造成甲方不能按合同规定正常使用该租车
辆,甲方不但不支付给乙方不能使用时间的租金,而且乙方每天
还要偿付甲方1000元的违约金。情节严重者甲方有权解除合同。
第七条:承租车辆运行期间的燃料由甲方负责。
第八条:司机由出租方聘请,工资由由乙方自负,但乙方司
机必须服从甲方公司的统一管理和统一调配,司机的食宿由甲方
负责提供,但费用自理。
第九条:出租方的车辆上户必须挂靠公司统一上公司的户
名,上户后车辆拥有权归乙方所有,但使用权归甲方所有。
第十条:违约责任:乙方不得擅自将车调走,更不能随意停工、罢工,必须每天24小时听从甲方调配使用,否则将按租金的双倍赔偿给甲方。
第十一条:因不可抗拒的因素造成甲方不能正常生产而无法使用车辆时,甲方必须及时告知乙方,从告知之日起,双方互不履行义务或承担责任,时间超出1个月者合同可以终止。
第十二条:车辆安全问题,乙方车辆的司机所发生的一切安全责任事故均由乙方负责,甲方不承担任何责任。
第十三条:本合同未尽事项,由双方协商解决,协商不成的可以请当地人民法院调解或仲裁。
第十四条:本合同一式二份,双方各执一份(如果有任意一方有疑义需要提出公证的,公证费由提出方支付)。
第十五条:本合同自签定之日起生效。
甲方(承租方): 乙方(出租方):
委托代理人: 委托代理人:
年 月 日
土方运输合同托运方甲方承运方乙方盖本义合同双方在平等自愿和协商一致的基础上就东营市河口区油区办建设工程项目孤岛管理中心办公楼土方工…
15土石方运输合同托运方甲方承运方乙方根据中华人民共和国合同法和相关法律法规为明确双方在工程中的权利义务和责任确保工程任务的全面完…
土石方运输合同甲方以下简称甲方乙方以下简称乙方根据中华人民共和国合同法等有关条例甲乙双方为了顺利完成本项目土方运输工程的建设本着互…
合同编号SG1汽车土方外运合同工程地点年月汽车土方运输协议书甲方乙方经甲乙双方协商同意就工程土方外运事宜达成如下协议一承包范围方式…
土方工程运输合同书发包人以下简称甲方承包人以下简称乙方依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规遵循平等自…
协议编号运字年号车辆货物运输协议范本托运方承运方车主车号承运方详细地址根据中华人民共和国合同法及国家有关运输规定经过双方充分协商特…
15土石方运输合同托运方甲方承运方乙方根据中华人民共和国合同法和相关法律法规为明确双方在工程中的权利义务和责任确保工程任务的全面完…
汽车道路运输合同范本托运方承运方托运方详细地址收货方详细地址根据国家有关运输规定经过双方充分协商特订立本合同以便双方共同遵守第一条…
汽车运输合同合同签订地河北唐山托运人天津鑫现汽车贸易公司以下简称甲方承运人承运运车辆牌照号以下简称乙方现甲方将商品车公路运输方面工…
长沙新时速货物运输服务有限公司ChangShaNewspeedTransportServecoLTD甲方以下称甲方乙方长沙新时速物…
土方工程施工合同发包方以下简称甲方承包方以下简称乙方根据中华人民共和国合同法建筑法和相关法律法规等规定为明确双方在工程承包中的权利…