建筑木工分包合同
发包人:_____________________(以下简称甲方)
承包人:_____________________(以下简称乙方)
为确保甲方承建的根据施工安
排,甲方将_ 工程分包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同
法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案
件使用法律问题的解释》的有关规定,为确保按期完成施工任务,严
格按要求完成施工任务的总体目标,同时也为明确甲乙双方在施工过
程中的权利、义务及经济责任,经双方协商,签订本合同,条款如下:
第一条 工程项目
—、工程名称:_____________________
二、工程地点:_____________________
三、工程编号: _____________________
五、工程造价:分包工程合同价人民币_______元,
。
第二条 工程期限
一、开竣工日期: 分包工程自_____年_____月_____日开工,
至_____年_____月_____日竣工。
二、施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中第四条规定,别负责按时完成。
三、在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。
1.由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者;
2.因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者;
3.因甲方不能按期供图纸而被迫停工不能顺利施工者。
第三条 履约保证金
1.合同签订之前,乙方必须向甲方交纳不少于合同造价5%的履约保证金
2.若乙方因自身原因不能按期进场或不能继续完成本工程或给甲方工程施工和企业信誉造成了损害,甲方有权扣留部分或全部履约保证金,剩余部分在乙方所承包工程施工完成并结算完毕后一次性付清。
3.乙方在工程施工完成并撤离施工现场后,出现所雇佣民工或债主到甲方索要欠款,甲方将从工程款中代付相关款项,并加扣5%的手续费,不足部分从履约保证金中扣除,剩余的履约保证金在工程结束后 日付清。
第四条 物资采购
一、全部工程所需的物资。
1.本分包工程采取包工、包料形式,全部材料、设备均由乙
方采购。
2.乙方采购材料前,应向甲方提交采购材料样品,在甲方确认后进行采购。
二、由乙方负责采购的材料和设备的品种、规格、数量及进场期限由应符合甲方要求。
三、凡乙方采购的物资应附有合格证明的材料,在进场时必须由乙方方负责验证;如无合格证明,必须经试验合格后方准使用,其试验费用,应由乙方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验,其试验费用,应由甲方负担。
第五条 工程质量要求
1.水漆门窗套用木工板作基层(特殊情况除外),柳桉三夹板贴面,门铲口可采用密度板,门窗贴脸采用白木线条或其他线条,规格及用材按设计要求。
2.厨、卫贴脸必须盖在瓷砖之上,严禁同瓷砖平接(阳台半高墙砖除外),且底面高度应离地面0.3-0.5cm。
3.百叶门线条厚度不小于0.6cm,间距为1.5cm左右。
4.石膏板吊顶采用白松或其他材料木龙骨,必须刷防火涂料。木龙骨毛料规格不小于2.5*3.5cm,间距不大于400mm,采用双向龙骨的木吊筋间距不大于800mm,木吊筋严禁插入结构板中。如设计无特殊要求,采用单层木龙骨。石膏板与木龙骨之间采用自动螺丝做最终固定。
第六条 工程款结算
一、分包工程造价的结算方式按下列第( )项规定办理。
1.按单价包干结算,工程量以实际收方为准,包干范围以外的费用,另按有关规定付款。
二、工程款拨付
1.工程进度款采取阶段性支付,工程完成分包工程进度的60%时支付40%的工程进度款,完成90%时,再次支付40%工程进度款,竣工结算后支付至分包工程结算总价95%。(5%留作质量保修金,如果在质量保修期届满时无乙方责任出现保修,保修期满后无息退还保修金)。
第七条 施工与设计变更
一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工,要全部达到合格。
二、要坚持按图施工,乙方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方造成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机构调迁等损失,应由责任方负担。
1.施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在七天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工。
2.在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到安全部位。
三、乙方应严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录,方能继续进行下一工序的施工。
第八条 竣工验收、结算与保修
一、乙方在工程竣工前日将验收日期以书面通知甲方,甲方通知建设单位届时验收,如建设单位不能按时参加验收,须提前通知乙方,另订验收日期。
二、在进行竣工工程验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后,再行移交。由此造成工程逾期交付的,乙方应偿付给甲方按合同造价每日的逾期违约金。
四、竣工工程验收,以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时,乙方应在验收前十天向甲方提供以下文件:
1.增减变更文件和其他洽商记录;
2.隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;
3.工程竣工后,应绘制竣工图。
五、工程竣工验收后,乙方对施工的土建工程质量负责保修 年在保修期内,确由施工单位责任造成的质量事故,乙方应负责无偿修理。
第九条 安全施工
1.在施工中,乙方必须遵守国家和行业关于安全生产的规定,重视施工现场作业安全,制定安全措施,做好特殊工种的劳动保护工作,特殊工种必须持证上岗。乙方必须为进场工人办理工伤保险和危险作业意外伤害保险,并承担该费用。
2.乙方负责施工范围内的安全事故处理及一切安全责任。乙方
必须安排专员,负责施工段内的一切安全,经常检查设备、安全标志
的完好情况,杜绝一切安全事故的发生。
3.为了保护工程、保障施工人员和群众的安全,在必要的地点
和时间内,乙方应设置照明、安全警戒标志和看守。同时做好劳动保
护保证措施及相应工程项目要求的硬件措施,甲方不承担任何费用。
4.一旦发生伤亡事故,乙方必须立即通知甲方代表和急救机构表。
甲方代表通知建设单位。
5..乙方工作人员不得在施工现场抽烟,不能携带不安全物品及
带无关人员进入施工现场。
第十条 环境保护
1.乙方在施工中注意噪音污染;不得乱倒建渣,在清运建渣过
程中注意防尘,不得将武侯祠园内物品装运出去,清运车必须经甲方
检查后才能放行。
2.乙方应在施工中采取有效的防范措施,保护施工现场环境,
避免和减少因施工方法不当引起的对环境的污染和破坏。一旦发生,
其后果乙方自负,并承担相关费用(乙方必须避免乱拉、乱弃、乱排,
由此发生的纠纷、处理费用及其后果责任由乙方自负)。
3.施工过程中不得违反武侯祠碧草园的管理规定,如有违反,甲方有
权作出一次 元的处罚,罚款在工程款中扣除。
第十一条 文物保护
乙方在施工中应保护好武侯祠碧草园内原有的文物,不得破坏现
场文物,损坏责任有乙方承担全责。
第十二条 违约责任和仲裁
一、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工(以竣工验收合格
日期计算),每逾期一天,应当给甲方按合同造价 的逾期违约金;
二、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖期不付,按银行
的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。
三、实行合理化建议奖和提前竣工奖的,甲乙双方应根据有关政
策的规定,另订协议。
四、建筑安装工程承包发生合同纠纷时,当事人双方应及时协商,
协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务
主管部门,进行调解;解决不了的,可向建筑物所在地的区、县工商
行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁,或者直接向人民法院起
诉。
五、有关补充合同:
1.____________________________
2.____________________________
第十三条 合同份数及有效期
一、本合同正本贰份,副本 份,甲乙双方各执正本一份,
甲方留 份副本,乙方留副本 份,
二、本合同自双方签订之日起生效。在分包工程竣工验收并结清
尾款后失效。
发包方(签字盖章)_____________
电话:___________________ ____
(承包人)(签字盖章)___________
电话:_______________________
年 月 日
建筑劳务分包合同
甲方:
乙方:
甲方应工程施工需要,现将土建工程中的模板分项工程分包给乙方施工,按照《中华人民共和国合同法,劳动法》和《建筑安装工程合同条例》的规定,结合本工程的具体情况,为明确双方责任,经甲乙双方友好协商达成共识,特制订立如下协议,以便共同遵守执行。 一:工程名称:
二:工程地址:
三:工程内容:完成设计施工图及设计变更的全部工作内容,包括:
1. 本工程全部模板分项工程,从放线挖土,回土后压实到甲方和业主签定大合同中所有的模板及支架工程量,如果图纸变更工作量正负不超过总价5%不作调价,变更超过总价5%按现行定额工资结算所增减的工程量。
2. 所有工人宿舍,临设,道路、硬化散水坡,围墙,场地硬化等木工工作量均包括在施工费中,不计任何点工。
3. 到场的材料必须堆放整齐,机械用具必须保持清洁干净,要注意防火。
4. 施工工程中必须节约额材料,做到落手清,每天完工后必须做到现场整洁,机械干净。保证现场达到文明标化工地的标准,如果现场任何达不到标化标准,由甲方派人清理,其清理所发生的费用均从乙方工程款中扣除。
5. 施工期间分派2名技工配合施工放线。
6. 甲方指令的其他工作。
四:承包形式:按图纸模板接触面积每平方米 计算。一次性包干价为人民币 (元)
包干费均包含以下内容:
1. 施工中的全部施工用具,人工费(施工中不存在任何点工)等。
2. 所有的木工的施工机械(机械性能必须良好)及电动工具、小型用具等木工用的所有器具,包括铁丝、铁钉等。
3. 班组内部的工程质量,施工,技术和安全管理费。
4. 施工期间职工的劳保福利费用和乙方人员的自行投保费用。
5. 施工期间的安全文明施工和加班赶进度的补贴所发生的额外费用,其中安全费和文明费5%。
6. 职工生活费,借居费及往返的车旅费。
7. 必须做好本职的人身意外保险费(每人60元---------150元)。
五:甲方责任和义务:
1. 提供建筑设计施工图,对工程质量,施工,技术,进度和安全的全过程控制管理,组织施工班组长熟悉施工图纸并进行现场的施工技术和安全事项的技术交底。
2. 提供垂直运输机械塔吊,二级电箱供到底层房角(其它所有用具均由乙方自理)。
3. 提交乙方施工场所。
4. 提供乙方食宿场所。
六:乙方责任和义务:
1.服从业主,监理,甲方人员的现场管理和施工统配及协调工作。
2:认真执行施工规范和业主,建立指令及本公司的所有规章制度。
3:根据设计要求进行精心施工,确保木工的模板分项验收100%合格。
4:木工的主材用料计划必须提前二天以书面形式上报进料计划,确保施工顺利。 5:服从业主,监理,甲方的工期要求。
6:做好与钢筋工,瓦工班组的沟通和配合,从模板下料、制作到安装,都必须达到规
范要求。
7:负责自身班组所有职工的劳动分配。
8:负责自身班组的生活费,预付款,食堂炊事费用,统一食堂。
七、施工质量要求:
按设计要求和甲方技术交底要求施工,执行《现行建筑施工规范》和《建筑施工质量验收规范》保证主体结构达到优质结构,确保竣工验收一次性合格。
每套工序必须做好检查验收方可进行下道工序施工。
施工过程中如发生不符合规范要求的或不合格的,必须立即返工重做,所发生的返工费用均由造成人承担。
八、工期要求:
本协议生效后,立即根据甲方要求,组织人员进场,布置施工场地。
全部模板分项工程必须达到总工程进度计划要求并与瓦工、钢筋工紧密衔接不得脱节。 如达不到工期控制要求,除按建设单位和监理单位处罚外,甲方另按1000元/日历天罚款。
九、工程付款:
一层结构完成预付生活费10000元,春节前预付已做工程量人工费的70%,总结算款在土建工程竣工验收合格后二个月内全部付清。
十、安全和文明施工:
所有进场人员必须服从业主、总承包方及监理人员的统一指挥;
进入施工现场正确佩戴安全帽,2米以上高空作业必须按规范要求系好安全带,施工期间班组内发生的一切安全费用均由乙方支出,甲方不承担任何费用。
施工区域,严禁吵架闹事现象发生,发生一次打架斗殴处罚每人次200元。
住宿区禁止明火和自搞小食堂;宿舍不乱丢烟头,每天要有专人清扫,注意整洁、卫生。 十一、其他:
1、 施工人员进出场费用均由乙方自负,甲方不支付任何费用;所有施工人员进出工地必须
经甲方登记。
2、 如因乙方班组(或职工)不服从业主、甲方人员现场管理或工程质量达不到设计要求或
施工进度满足不了合同和业主要求,甲方有权随时终止本合同,清退乙方出场,已施工的工作内容均按70%结算。
3、 如乙方未按要求达到安全和文明施工要求,甲方有权扣除安全和文明费5%。
4、 爱护公物,未经同意,非本工种的工具、电具和其他用品不得随意拿用或带出现场,已
经发现以原值的10倍罚款。
5、甲方现场代表为: 同志,乙方现场代表: 同志
6、签订合同前,乙方必须向甲方交付履约保证金(履约保证金包括:质保金、进度保证金、安全保证金) 拾万元整 。如乙方在施工过程中有违章作业或未达到业主、监理及甲方要求的所罚款项将从履约保证金中扣除,待工程竣工验收交付后一个月内,甲方无息返还乙方剩余的履约保证金。
本合同必须共同严肃履行,未尽事宜双方协商解决,本合同一式两份,双方各执一份,有效期至工程结清为止。
甲方代表: 联系电话:
乙方代表: 联系电话:
建设工程施工专业分包合同甲方承包方乙方分包方依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其它相关法律行政法规遵循平等自愿公平和诚…
建筑施工分包合同总包方甲方地址电话代表人分包方乙方地址电话代表人依照中华人民共和国合同法建设部建筑安装工程总分包实施办法和有关规定…
建设工程施工合同示范文本GF20xx0201GF20xx0201建设工程施工合同示范文本住房和城乡建设部国家工商行政管理总局制定说…
来自51商机网www5137cc建筑工程承包合同范本甲方写明名称法定代表人和住所发包方乙方同上承包方甲乙双方按照中华人民共和国经济…
建筑工程承包合同发包单位承包单位工程名称工程地点签订日期20xx年2月18日1建筑工程承包合同发包方以下简称甲方承包方以下简称乙方…
内蒙古富盛建筑安装公司富盛苑C区工程项目部劳务合同班组承包协议发包方全称承包方全称以下简称乙方第一条工程概况工程名称结构类型建筑面…
木工工程分包合同书发包方以下简称甲方承包方以下简称乙方由承建的地块工程因建设需要现将此工程的木工分项委托给乙方施工为了明确各方责权…
工程施工点木工工程分包合同书发包方以下简称甲方承包方以下简称乙方由承建的地块工程因建设需要现将此工程的木工分项委托给乙方施工为了明…
木工承包合同甲方以下简称甲方乙方班组以下简称乙方根据中华人名共和国合同法中华人民共和国建筑法及市有关建设安装工程的有关法律法规结合…
天玥中心工程施工点木工工程分包合同书发包方以下简称甲方承包方以下简称乙方因建设需要现将此工程的木工分项委托给乙方施工为了明确各方责…
项目施工合同发包人承包人二零年月日1第一部分协议书发包人全称简称发包人承包人全称简称承包人依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建…