建设工程施工劳务分包合同

工 程 名 称： 劳务发包人： 劳务承包人：

年月

1

建设工程施工劳务分包合同

劳务作业发包人： （以下简称甲方）

劳务作业承包人： 公司（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，遵循平等自愿公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

第一部分 协议书

1劳务分包工程概况

1.1工程名称：1.2工程地点：

1.3建筑面积：

2、分包范围：按甲方所提供的施工图纸范围内的墙体、板、梁、柱、基

础的砼的浇筑、养护和清理以及砼表面的收光达到验收标准。

3、劳务分包内容：

3.1、室内部分（含地下室、屋面机房、水箱间）：室内墙体、楼板、梁、

柱模板内的砼的浇灌和养护。

3.2、室内公共空间部分：室内大堂、电梯前室、走道、楼梯等砼的浇灌

和养护。

2

3.3、基础部分：基础的板、梁、柱等结构的砼的浇灌和养护。

3.4、屋面部分：该工程图纸范围内（含屋面机房、水箱间）。屋面板等的

砼的浇灌和养护

3.5、乙方施工所需的材料、周转工具、机具现场装、卸、码放等。

4.合同价款

4.1本工程的合同价款按建筑面积以平方米包干，为元。

4.2劳务承包人委派的合同价款收取负责人为：

身份证号码职务： ， 联系电话：

在乌住址：家庭住址：

5.分包工作期限：

开工日期： 20xx年3月21日

完工验收合格日期： 20xx年6月20日 合同工期总日历天数为：

6.质量标准

6.1、工程质量：按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建

筑安装工程质量评定标准》，本工程必须达到质量评定一次性验收合格

争创优质等级。

6.2、安全文明施工要求：达到乌鲁木齐市安全文明工地标准。

3

7.合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

7.1、本合同及补充协议：

7.2、标准，规范及有关技术文件：

7.3、图纸及工程量清单：

7.4、其他。

8.标准规范

除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：

8.1、现行的国家规范，标准和规程

8.2、行业、地区规范、标准、和规程

9.项目经理

劳务发包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为：

职务： 身份证号码： 委托权限：

10.劳务发包人所提供机械，材料，临舍的定义；

10.1、提供机械有塔吊、升降机、搅拌机、砼罐车。

10.2、提供材料：混凝土，水泥，砂，石子，砖，添加剂。

10.3、施工现场临时用电、用水安装均由水、电安装劳务队负责。

10.4、提供承包方施工人员的临时住房，办公用房，仓库用房，工日食堂

用房所需材料。

4

11、劳务分包人乙方应自行准备的机械、材料的定义：

11.1、除劳务发包方所提供塔吊、升降机、搅拌机，砼罐车。其余小型机

械及工具均由劳务公司自行提供。

11.2、二级配电箱以下的施工电缆、施工电线、电箱、施工照明灯具，楼

层施工用水的水泵和管道（不允许用钢架管）。

11.3、振动棒、振动器、小型电焊机、安全帽、安全带、圆钉、网格布、

铁丝、施工线、施工软水管、扫帚，铁锹、小灰车、灰盆、床、床板、对讲机工程中的消耗材料。在工程施工中自身需用的材料设备以及自行设备机械、机具的维修保养。

12.合同价款的支付方式

12.1付款方式：

12.1.1按照甲乙双方认可的每月工期计划如期完成，且建设方、监理方、

甲方内部验收合格后，支付每月完成工程量的 70 %劳务费。项目整体竣工质检站验收合格后，民工返乡时结清验收合格已完工工程量合同款的90%。在20xx年底时支付至95%，预留5%保修金。

12.1.2劳务承包人因自身原因最终承包内容工程延期交工的，每延误三天，

按总承包单价下浮 1 元/m2。并承担已到现场的钢管配件及机械的租金费用（由甲方扣除）。在施工中因其他由甲方造成的工期顺延。

12.1.3支付12.1.1、12.1.2以上所有款项时需甲方工地项目经理、质检员、

安全员、保管员、预算部经理、物资部经理、总工程师、副总经理、总经理签字付款流程执行完毕后方可支付。在付款期间，乙方不得以任何借口停工，如停工给甲方或建设单位造成一切损失乙方承担。 5

12.1.3乙方缴纳质量、安全保证金50000元，在第一个月劳务费中扣除

25000元，在第二个月劳务费中扣除25000元。承包项目完工后，质量、安全合格后返还。

12.1.4乙方缴纳2万元工程保证金，乙方如期进场施工后，在4月底返还，

如不能如期进场，扣除保证金。

12.2合同总价不含税金，劳务方收款提供收据和工资表，劳务方提供营业

执照，税务登记证副本复印件等手续，劳务方的个人所得税由劳务方自行办理。

12.3劳务承包人合同价款收取负责人收到合同价款后产生的分配问题由

甲方监督，乙方造工资表单发放至项目劳务个人。甲方监督执行落实后，剩余劳务费用，发放至劳务承包人。出现劳务承包人不执行条款，劳务承包人自行负责。

13.违约责任

13.1当发生下列情况之一时，劳务发包人应承担违约责任：

13.1.1工程款不按合同约定支付，不能按时提供质量，品种，规格，型号，

数量完全符合要求的材料，设备机具，构配件造成窝工的，连续超过24小时以上，由双方现场确定实际的窝工数，并每工日补偿工费。

13.1.2劳务发包人不能提供足够的工作面，造成窝工的。甲乙双方协商给

与合理赔偿。

13.1.3劳务发包人因现场管理不当造成返工的。甲乙双方协商给与合理赔

偿。

6

13.2当发生下列情况之一时，劳务承包人应承担违约责任：

13.2.1劳务承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，劳务发包人可

以要求劳务承包人返工，劳务承包人无法完成的，劳务发包人可以委派其他劳务企业完成，产生的费用由劳务承包人承担；由此给劳务发包人造成损失的，劳务承包人应向劳务发包人至少支付违约金 5000 元，最高不超过合同总金额的 20 %。延误的劳务承包人工作时间不予顺延。因劳务承包人原因工期延误，在抢工期期间，甲方额外发生的费用，发包方全权处理在合同中扣除，无需劳务承包方签字。

13.2.2劳务承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向劳务发

包人至少支付违约金 5000 元，最高不超过合同总金额的 20 %。延误的劳务承包人工作时间不予顺延。

13.2.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述

违约责任后仍应继续履行合同。

13.2.4承包方由于自身力量无法继续履行合同内容或在履行中进度，质量

达不到发包方要求，发包方有权及时组织其他劳务队进场施工，承包方必须无条件配合，发包方有权请监理签字认可更换劳务队产生的工程量清单，对合同内容中大部分抛项或部分抛项退场不能完成的工程量，由承包方承担补偿劳务队的费用，补偿标准为合同价的双倍。其中包括价格补偿，工效补偿，工完场清补偿，承包方必须无条件承担。

14.合同份数

本合同一式六份，具有同等效力，劳务发包人执四份，劳务承包人执二份。

7

15.补充条款

15.1劳务承包人应加强管理，配合劳务发包人搞好项目管理过程控制，消

除隐患，施工中做好材料的合理使用；材料用量控制依据新疆建筑工程定额材料消耗量为准，对材料浪费或超用量使用；水泥，砂，石子，砖、添加剂，采用限额领料制度，浪费采取加倍罚款。施工用水出现长流水、施工用电出现长明灯采取加倍罚款。

15.2劳务承包人负责办理在本工程施工人员的一切相关证件及安全保险

等。

15.3劳务承包人应遵守行业、地区制度及劳务发包人的各种管理规定，遵

纪守法，因违法乱纪造成的影响，劳务发包方视情节轻重予以处罚，触发治安管理条例的送交公安部门处理。

15.4劳务承包人应严格遵守劳务发包人的安全生产规定，施工期间内违反

操作规程造成的后果及责任由劳务承包人承担。

15.5劳务承包人必须接受劳务发包人正当要求，杜绝各种重大安全事故，一般事故控制的6‰以内，如乙方人为发生安全事故，3万元以内（含3万元）责任在乙方由乙方承担，超出3万元的部分甲乙双方共同承担。

施工安全：各班组在施工前，应对所有的安全隐患，现场及楼内材料、机械设备、临时用电安全保障措施进行上班前的认真检查和整修，必须做到文明施工，安全第一。

15.5.1、对所搭设的安全保障措施进行检查和不安全的部位进行处理、整 8

改，方可进行施工：

15.5.2、严格按国家政府部门颁发的安全操作规章制度进行施工，否则出

现任何安全事故甲方概不负责，所有责任和经济损失由乙方承担： 15.5.3、对不安全的材料、方案、隐患应及时汇报上级主管，给予整改和

处理，否则出现任何安全事故甲方概不负责，所有责任和经济损失均由乙方承担；

15.5.4、施要现场内不允许有任何打架斗殴等现场发生，如发现有打架斗

殴，甲方将给予每个班组5000元的罚款，后交给当地政府有关部门处理，甲方不负担任何后果，均由乙方自行承担。

15.5.5、乙方必须为劳务工人购买工伤及社会保险，其费用由乙方自理。

乙方劳务人员进场五日内，必须自觉向甲方提供所有劳务人员花名册、身份证复印件，乙方与现场所有劳务工人签订劳务合同和安全责任状，无身份证人员不雇佣，否则出现安全事故的隐患所有责任和经济损失均由乙方承担；乙方必须为进场工人办理平安卡，费用自理。

15.5.6、乙方劳务人员的劳保用品、医药费均由乙方自理。发生伤亡事故

时，应分清责任，属甲方责任造成伤亡事故的按国家有关规定处理；属乙方违章作业或自身过失造成的伤亡事故一切责任和经济损失由乙方承担。

15.5.7、如发生伤亡事故时，启动应急预案，双方应全力抢救，同时保护

好现场，以便有关部门进行勘查鉴定，并积极做好善后工作。

15.5.8、劳务承包人必须及时发放足量、合格劳动保护用品，确保职工的

职业健康安全。

9

15.5.9、在特殊环境作业时，劳务承包人必须服从劳务发包人安全部门的

措施指导保证施工过程中职工的生命财产安全。

15.5.10、劳务承包人必须配备专职施工员、安全员或成立专职安全机构。 15.5.11、劳务承包人必须服从劳务发包人的管理要求，对危险源辨别与评

价，安全技术交底、特殊工种持证上岗等应按时完成。

15.6劳务承包人在施工过程中必须接受劳务发包人的监督和检查，但劳务

发包人的检查不减免合同中劳务承包人的责任和义务。

15.7如交工的一次验收不合格按合同单价下浮 15.9劳务承包人应妥善保管、合理使用劳务发包人供应的材料、设备机具。

因保管不善及使用不当发生丢失、损坏，劳务承包人应进行赔偿，并承担因此造成的经济损失。

15.10发包人提供给承包方必要的生活用房和用水、用电设施；生活用水

电，必须安装水表、电表，单独对每个劳务队计量，限额用水4吨人*月，生活用电6度人*月，超额自负，不能分开的按总表计量，所辖的几个劳务队按已登记人数分摊，劳务队伙房用水、用电自行装表按实际用量记取费用，同时负责提供床、床板，由乙方开具领用借条，工程完工后退还，如有损坏照价赔偿，未办劳动保险的不能入驻工地。 15.11由于开工推迟等原因造成开工日期变动的，工期顺延。

16、工程质量保修期一年。

17、本合同由第一部分（协议书）、第二部分（合同条款）、第三部分（合

同附件）及第四部分（承诺书）组成。

18、合同生效

10

合同条款、合同附件为本合同的组成部分，同等有效。

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

劳务发包人：（合同专用章） 劳务承包人：（合同专用章） 地址： 地址：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

邮政编码： 邮政编码：

联系电话： 联系电话：

第二部分 合同附件

发包单位：

承包单位： 发包方、承包方就安全生产责任书、工程质量管理细则，经协商一 11

致，签订本合同附件：

安全生产责任书

一、 依据

工程承包合同；中华人民共和国《合同法》；《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99；《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ80-99；《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92。

二、 发包方责任

1、 发包人负责按照施工合同向承包方提供该工程的施工图纸、施工组

织设计，对承包方进行安全、文明施工交底。

2、 发包方负责划定承包方施工材料、机具堆放、存放地点（区域）。

3、 发包方负责书面向承包方下达安全文明施工各项要求和控制指标。

4、 发包方负责验证承包方专职安全员的资质与身份。

5、 发包方负责对承包方特种作业人员的操作证、安全上岗证的验证与

存档。

6、 对发生与未遂的安全文明施工事故，发包方负责协助承包方进行调

查，并存档事故调查报告。

7、 发包方负责协助承包方办理工人的工伤保险，并由发包方存档备案。

8、 发包方负责定期按照《建筑施工安全检查标准》、《施工现场临时用

电安全技术规范》、《建筑施工高处作业技术规范》、《龙门架及井架物料提升安全技术规范》对承包方进行检查。

三、 承包方责任

1、 承包方必须遵循国家有关安全文明生产的规章、规定和管理办理， 12

服从发包方的安全施工管理，同时必须严格遵守发包方的各项安全管理制度，并且按照制度要求建立相应的管理机构。

2、 承包方要及时落实施工组织设计、施工方案的要求，并按照施工组

织设计、施工方案的要求组织施工，完善设施。

3、 承包方必须建立班组安全管理档案，定期开展班组安全活动。

4、 承包方必须配备施工安全员，全面进行施工过程中的安全管理，配

合发包方的安全管理工作。

5、 承包方的特殊工种人员必须做到持证上岗，技术工种必须持操作证、

上岗证。

6、 承包方施工人员进场前必须经过身体健康检查，保证施工操作人员

必须身体健康。

7、 承包方自备的施工机具，必须是符合安全规范，操作人员必须持证

上岗。

8、 承包方在施工中所发生的安全事故和未遂安全事故立即向发包方汇

报，所发生的事故由承包方自行组织处理。

9、 施工用机具：承包方进场的施工用小型机具必须规范，小型机具的

使用按照安全操作规程，定期保养；小型机具的接线必须有接零接地保护，末端必须与漏电保护装置正确连接；电具设置安全防护控板。

10、 制度建立：承包方必须遵守发包方的安全施工管理各项制度，建立

安全责任制；各级要有安全文明施工交底，并留有记录，定期招开安全例会，做到班前有活动，班后有记录；严格按施工组织设计、 13

施工方案、安全文明施工方案施工。

11、 承包方对现场存在的安全问题必须及时整改，并做到三定（定人、

定时、定措施）。

12、 承包方所承建的工程区域必须达到乌市文明施工的标准要求，否则

由发包方进行的文明施工整改的费用均由承包方承担。

13、 文明施工承包方必须按照发包方的施工平面布置要求进行施工；各

种材料堆放必须分类堆放、并挂牌标识；易燃易爆物品设置隔离区和安全消防通道；承包方办公区、宿舍区要明显划分，不得混用；宿舍内严禁乱拉电线，使用各种灶具，承包方的食堂要有专职炊事员，并持有健康证，食堂内要保证清洁；承包方施工人员必须遵守发包方的安全保卫制度，非工作人员未经允许不得进入施工场内。承包方施工人员严禁在施工现场从事任何与黄、赌、毒有关的活动，一经发现，发包方有权力立即将其清除退场。

14、 承包方施工区域必须做到每天“工完场清”，否则发生的文明施工费

用全部由承包方承担。

15、 承包方施工过程中严禁将任何物体到处抛掷，对所施工区域的安全

围护负责保护

16、 承包方施工区域内的“四口”防护，必须按乌市安全、文明施工管

理规定进行防护。

17、 施工现场宿舍内非施工人员的女工不得留宿，严禁男女混住。

18、 承包方施工过程中违反施工现场管理规定的，发包方将按照有关规

定进行处罚。

14

四、 争议仲裁办法

双方如果发生争议，首先采取协商方式；如果协商不成向当地人民法院提起诉讼。

五、 安全指标

施工全过程中承包方必须达到以下指标

1、 无重伤，死亡事故

2、 杜绝违章施工，违章指挥，野蛮施工现象

3、 轻伤千人负伤率千分之6‰，安全文明施工达标。

六、 其它

本协议未尽事宜，双方协商解决

七、协议实效

本协议作为“乌市土建、装饰工程施工合同”的附件与乌市项目主体土建、装饰工程施工合同具有同等法律效力。

工程质量管理细则

承包方必须树立质量第一的观点，加强质量管理。必须严格执行国家现行的有关施工规范、验收规范，质量等级必须达到合格，未达到合同约定质量标准，按本细则执行。本细则的执行并不能因此免除承包方的施工 15

质量责任及因质量达不到合同要求而返工的责任。具体要求如下： 砌体工程：

1、必须严格执行国家现行的有关施工规范及验收规范，确保一次成活，每完成一分项部位，承包方自检合格后立即通知发包方有关主管人员进行核验，其质量必须符合《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91）优良标准。

2、结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。

3、混凝土的运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间。同一施工段的混凝土应连续浇筑，并在底层混凝土凝固之前浇筑完毕。

4、施工缝的位置应在混凝土浇筑钱按设计要求和施工技术方案确定。施工缝的出来应按施工技术方案执行。

5、后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定。后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行。

6、混凝土浇灌完毕后，应按技术方案就是采取有效的养护措施，并符合规范要求。如养护不到位每发现一处，处于50元罚款。

7、现浇结构不要你管有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差对超出尺寸允许偏差且影响结构性能和使用功能的部位，应有施工单位提出技术处理方案经监理（建设）单位认可后进行处理，对经处理的部位应从新验收。期间发生的费用由乙方承担并且罚款500-1000元

8、现浇结构的外观质量不应有严重缺陷，否则由乙方承担修补费用，并且每处罚款100元。

9、如班组连续二层施工质量达不到合同要求，发包方有权要求承包方无 16

条件更换装饰班组；承包方如拒绝更换班组，发包方则勒令停工，并处以1000元的罚款，直至新班组进场。

发包方签字：

承包方签字：

年 月 日

承 诺 书

江苏天虹建设集团有限公司

我劳务大包项目由我方负责施工。现承诺如下：

1、我方在施工过程中发生的一切费用均由我方承担，与贵公司无关。

2、我方绝不以贵公司的名义对外欠材料款、机械费、设备等一切费用，如有发生由我方承担经济法律责任，与贵公司无关。

3、我方保证不拖欠人工工资，如有拖欠所有民事经济责任由我方负责。 17

4、因工程质量、安全、工期进度、现场文明施工等问题受到江苏天虹建设集团有限公司新疆分公司和行政部门职责处罚，我方承担全部责任所发生的费用，从我方大包的工资费用中扣除支出。

劳务承包单位：

承 诺 人：

年 月 日

18