电气、自动化安装工程施工合同

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的原则，经双方友好协商达成如下条款：

第一条 工程概况

1．1．工程名称：某建材有限公司2500T/D水泥熟料生产线安装工程。

1．2．工程地点：。

1．3．安装工程范围：

从原料进厂到水泥成品出厂的所有生产工艺线电气、自动化安装工程。

1．4．工程内容：

1．4．1电气、自动化、防雷接地安装施工工程；

1．4．2电缆敷设工程：工程量包括：电力、控制、仪表电缆；回转窑保安电源电缆。工作内容：无论大小规格，包括电缆敷设、固定等所在电缆的施工配钢管及铁件的安装、桥架、支架的安装试验等工作。

1．4．3变配电设备工作：工程量包括：电力变压器容量。工作内容：含总降配电站出线、变压器安装、调试、母线安装、隔离开关安装、负荷开关安装、绝缘子安装、支架的制作安装试验等。

1．4．4电机电控设备工程：工程量包括：各种电机、盘、箱、柜。工作内容：各种电机、盘箱柜安装、接线、基础钢支架制作安装、送配电系统调试、机旁按纽盒安装试验等。

1．4．5自动化仪表、DCS系统工程：工程包括：各种现场一次仪表、DCS系统。工作内容：各种仪表安装、DCS系统现场控制站和操作站安装、调试、仪表附件（管件、接头阀门等）的安装、脱脂、研磨、仪表用的各种气、液体管敷设、支架的制作安装等。

1．4．6厂区照明线路工作：工程量包括：全厂区车间内、外所有照明线路的灯具数。工作包括：含灯杆组立、照明配电箱安装、灯具的安装、电缆敷设、电缆头制安、钢管敷设、导线敷设、支架的制作安装自欺欺人

1．4．7厂区防雷接地工程：工程量包括：全厂区独立的防雷接地系统，包含建筑物接地、避雷针等。工作内容：含接地体制作安装、接地母线敷设、接地系统调试等；厂区配电系统接地装置制作安装，自动化系统接地装置制作安装。

1．4．8其他电气设备工程工程量包括：全厂所有支架、桥架接头等必须做防腐处理；上述电气、自动化项目中包括的内容（不包括窑头、窑尾、电收尘器）。

1.4.9乙方将机电设备从甲方仓库或堆场领出至设备无负荷联动试车合格交甲方接收为止的全过程皆由乙方负责保管和维护。在此过程中，乙方须向保险公司投保。

1．4．10乙方应配合土建施工单位解决土建施工过程中与乙方安装有关的设备基础预埋件、预留孔施工等问题。参与以上预留孔、预埋件的复核与验收；参与设备基础验收；承担因乙方把关不严所造成的责任。

1．4．11安装后的机电设备单机试车，无负荷联动调试工作（自动化设备调试中不包括计算机软件调试）。

 

第二篇：安装工程施工合同(定稿)(1)(1)

劳务施工合同

甲 方: 江苏省南京康道建筑工程有限公司 (简称甲方)

乙 方: 江苏省南通弘盛建筑劳务有限公司 (简称乙方)

代表身份证号码： 康健军 32xxxxxxxxxxxx

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就昆山市嘉里物流二期项目强电、给排水安装工程的有关事项协商达成如下条款，共同遵照执行。

本合同在甲、乙双方充分熟悉昆山市嘉里物流二期项目强电、给排水安装工程施工图纸要求的基础上签定的。

一、工程概述：

1.1

1.2 工程地点：昆山市千灯镇玉溪中路118号

1.3 外雨水系统除外）、应急照明系统、太阳能给水系统（设备除外）的安装、调试、竣工验收等工作，其中还包含预埋套管安装、室外本专业内施工所有土方开挖与回填。 详见图纸（包括现行国家、江苏省、昆山市相关规范、施工图集及强制性规定)

1.4 工程工期：1.4.1仓库一、二、连廊机电安装节点：按每个防火区（有土建决定）桥架及给排水安装及完成7个自然日历天，安装调试完成25个自然日历天 ，开始时间以项目部下达正式通知为准；

1.4 工期要求：

２０１３年4月２日基础防雷、接地验收取得质检部门验收合格资料。

２０１３年10月2２日船务接收大楼机电安装结束。

２０１３年10月10日室外配套设施及其他几个单体机电安装结束。

２０１３年10月２2日机电调试完成并试运行。 ２０１３年１１月２日总体竣工验收。 ２０１３年１１月２２日交付钥匙给业主。

必须满足过程节点控制及总体工期要求,。过程节点控制以班组会下达的任务节点为准,

以上节点每延迟一个节点罚款合同总价的０.７%

二、工作范围：

2.1嘉里物流二期项目强电、给排水安装工程

2.2工程量为昆山嘉里物流二期项目强电、给排水安装工程施工图纸涵盖的范围。

三、工程价款

3. 1承包方式

3.1.1劳务分包。

3.2 包干总价为（人民币）：备注：质量优良标准为甲方、业主、现场项目经理认可。

3.2.1此合同中包含人工费、机械费、辅材费（丝扣管道填料、螺栓螺母、膨胀螺丝、法兰皮垫、管卡等定额内规定）脚手架费、资料整理费、超高费、二次搬运费、现场临设搭拆费、垃圾清运费、因施工需要而预留的槽、洞修补费用等相应费用、本专业施工现场临时水电设施的维护等相应费用。

3.2.2辅材费依据20xx年江苏省安装工程价目表。

四、工程款支付

4.1本合同付款为每月已实际完成合同内劳务工程量的70%，每月最后一日前双方核算工程量，甲方确认后28日内支付工程进度款，如因甲方原因造成工程款延期支付（20日内），乙方不得以此为由停工，如停工而造成的损失乙方承担；工程竣工验收通过后的60日内支付至总决算价的90%，甲方扣留合同总价的10%作为质量保修金，质保金分两年支付，第一年质保期日一个月内付5%，第二年质保期日一个月内付5%，均为无息。乙方每次申请工程款前应向甲方财务部提供劳务或辅材正式#5@p，并保证#5@p的合法性，否则甲方现场项目部不予办理申请；若提供非法#5@p，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方包干总价的5%--20%作为经济赔偿。

4.2 付款方式： 采取转账支票或电汇，不采取现金。

五、履约保证金

乙方出具承诺函：承诺乙方承包甲方所有已完项目（昆山千灯嘉里物流强电、给排水安装）劳务质保款用于本项目履约保证金，并且在甲方财务部开具履约保证金收据时同时递交等额#5@p及收据或收条。工程主体结束通过质监站验收后返还70%，余下30%待工程结束交付业主后甲方无息退还给乙方。如果乙方违反本合同，发生质量事故、安全事故，延误本合同约定的竣工工期，按照本合同的约定，直接从履约保证金中扣除，不足部分，甲方保留

依法追偿的权利。

六、质量标准：国家标准合格工程。满足业主使用要求。

6.1 质量标准：合格工程

乙方必须确保工程质量满足合同约定的要求，如达不到标准，甲方按工程价款的2%--5%扣罚乙方。

6.2乙方应严格按照施工图纸的设计要求、满足国家现行的施工及验收规范、地方行业规定及合同约定的标准进行施工，并自觉接受甲方和监理公司的质量监督，严格执行监理公司的指令，对现场存在的问题及时整改。

6.3本工程质量保证期为工程结束移交业主后贰年。

6.4在保修期间，甲方发出维修通知，乙方须在二十四小时内到场，免费负责保修范围内的维修，材料由甲方提供（甲方可以委托乙方采购）。如不响应或不及时维修或维修不达业主满意，甲方有权另请其他人维修，所发生人工费用从乙方保修金中扣减。

七、甲方要求乙方退场及赔偿事项：

7.1施工过程中，甲方有权根据进度要求乙方无条件增加现场资源（主要是人力），乙方在接到甲方书面通知后24小时内所需资源必须无条件到位；如乙方不增加，甲方有权调入，人员工资按3倍的市场工价扣除乙方工程款，辅材按实际进场价格扣除乙方工程款；并可责令乙方退场及扣除乙方造成甲方的经济和名誉损失赔偿金。

7.2施工过程中，甲方发现乙方施工违反国家现行的施工及验收规范和施工图纸的技术要求，甲方有权要求乙方进行更改及乙方承担因此而造成的全部损失。如果乙方不按照甲方要求进行施工，甲方有权要求乙方退场及扣除乙方造成甲方的经济和名誉损失赔偿金。

7.3施工过程中，不得越级汇报工作（指对业主或者监理），乙方必须先向项目经理汇报工作，由项目经理向业主或者监理汇报。

7.4施工过程中，乙方不服从项目经理管理和调度，项目经理有权令乙方无条件退场；

7.5施工过程中，乙方如果施工质量与进度不符合现场项目部要求，甲方有权将其承包范围内部分施工内容再行分包，所发包施工总价按附件中单价执行，按实结算；

八、其它事项：

8.1乙方在现场须配置一名负责人、一名技术员、一名值班电工，乙方进入施工现场后，应服从甲方的统一管理，统一协调；

8.2甲方为乙方提供施工现场内住房、床。水电费用由甲方承担（空调机和空调电费由乙方承担），后勤及食堂由甲方统一管理，所有工人必须在大食堂打卡买饭、菜。不得私自开

小灶；

8.3乙方因施工等需要所有证件（包括暂住证、就业证、上岗证）应齐全，费用乙方自理。工作服、劳保鞋，费用乙方自理。

8.4乙方为每位作业工人购买人身意外伤亡保险，在施工过程中如果乙方作业工人违规操作，而发生的意外伤亡，全部责任由乙方自行承担。

8.5乙方必须在施工现场实行文明施工，服从甲方及监理公司管理要求，否则甲方有权要求乙方进行停工整改，在整改无效的情况下，甲方有权对乙方进行相应的处罚。罚款从当期进度款中扣除。

九、奖励措施

如果乙方能够保质保量完成本工程，不发生一起安全事故，没有延误合同约定的竣工日期。在本项目安全、质量同时满足合同要求的前提下，如果合同内主要节点提前完成，甲方给予乙方本合同总价（不含签证部分）的2%作为奖励，反之按每延误一天0.2%罚款。

十、签证事项：

10.1 在设计变更的情况下，工程费计价依据（下面10.2条的规定）进行结算，同时工程量减少也要从合同总价中扣除。合同内工程量无点工签证，如确实所需，合同外工程量经现场项目部核实，公司成本控制部审核确定实际已完工程量，统一按180元/天计算。

10.2 在设计变更的情况下，单项计价不足伍千元的不予签证，挖土深度不超过20公分总价不超过5000元的不予签证，但是乙方要协助甲方完成此项工程。确需签证的，由项目部初审工作量，报经成本控制部审定后，原报价清单中有的项目依照原定额，没有的项目依据当地现行定额单项套项加材料差价及税金，其他费用不计。已有的项目执行原投标单价，新增项目计材差和税金后按原投标时的让利幅度（ ）确定其单价。现场无点工签证。 10.3 乙方应该充分考虑业主及甲方要求，按规范施工，如果不符合业主、甲方及规范要求而发生整改的项目，甲方不给予签证，但乙方必须无条件按要求施工完此项工序。 10.4 因返工造成材料浪费的，乙方必须全额承担，同时承担工期延误的罚款。

10.5乙方必须保证不拖欠所雇佣的民工工资。且不能以没收到进度款或迟收到工程款为由拖欠支付时间或煽动民工向甲方讨要工程款。如果发生一次，将从合同保证金中罚款2万元。 十一、项目经理那云元代表南京康道建筑工程有限公司，全权负责现场的一切事宜，乙方必须无条件服从甲方的安排，乙方的管理人员必须参加每周的工程例会，无故不参加的，发生一次处以伍佰元罚款，同时有违反《施工现场安全文明生产管理制度》的罚款，均在进度款中扣除。

十二、 双方必须在确保全面落实安全的前提下实施项目计划。

十三、 乙方必须按甲方提供的施工计划和人力资源计划，安排并在施工过程中根据实际情

况调整偏差。乙方必须按照现场双方确认的周计划、三天计划正常实施，如因乙方原因造成

不可调整的偏差，每延误一天按其报价总价的0.2%罚款，同时保留追究因此带来的各方面

损失的权利；确定延误的程序与方法：由现场机电工程师对照既定计划，以书面形式通知偏

差调整时间，如偏差不能按要求时间调整，则以“实际完成时间-计划完成时间”计算延误

时间并以书面形式上报施工经理，经施工经理签字认可后提交项目经理确认，附所有证明材

料交成本控制部；

证明材料包括：双方确认的三天计划、周计划、偏差调整通知、有时间印记的现场施工

照片、施工日记复印件、业主或监理联系单或通知单（如有）、现场损失计量建议等；

扣除时间及方法：工期延期损失当月计算并在当月进度款中扣除，在进度款发放之前由

乙方签单确认，如拒绝确认则不得发放当月进度款。

十四、乙方必须严格遵守有关安全生产的法律法规和相关规定，及甲方代表、监理单位的要

求和指令，如发生工伤事故，由乙方承担全部医疗费用、交通费、误工费、伤残就业补助金

等一切费用及法律责任，对此乙方已经有充分的认知和理解。详见附件

十五、《施工现场安全文明生产管理制度》、《昆山嘉里物流二期施工总进度计划》、作为本合

同附件，同时具有法律效应。

十六、本合同未尽事宜，双方友好协商解决：如协商不成，可诉至南京市玄武区人民法院。

十七、本合同一式 三 份，甲方 两 份，乙方 一 份。本合同经双方签字确认后生效。工程

结束，工程款结清后此合同失效。

甲 方： 乙 方： 代表人： 代表人：

日 期： 日 期：

施工现场安全文明生产管理制度

为全面贯彻“安全第一，预防为主”的指导方针，保障人民群众的生命和财产安全，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。搞好安全生产，文明施工，实现“安全生产零事故”的目标，根据有关安全生产法律、法规的要求。经项目部多次研究，制定本管理制度，望各专业分包单位及专业施工班组严格执行。

一、进场上报资料

1、本单位资质证明文件、管理人员及特殊作业人员的上岗证件复印件（加盖本单位公章）；

2、施工人员花名册：入场当日提交。严禁使用未满十六周岁的童工和超过六十周岁以上的老龄工人。（名册分管理层和操作层，并注明工种）；

3、施工人员身份证复印件及身体体检表；

4、进场的机械、机具、配电箱等机械设备，应处于良好状态，安全可靠，必须装有漏电保护装置、限位装置、保护接地装置。传动部位应有完备的防护装置。出厂产品合格证等质量保证资料随进场机械同时提交。临时用电必须从三级箱中接出，现场一律不得使用拖线板接电。

二、安全教育及文明施工

1、要认真履行承包合同规定的各项安全文明生产责任；

2、要严格服从业主、管理公司、监理公司、总包等单位领导的管理，并认真执行以上部门下发的各项管理规章制度，否则以上单位有权令其停工整顿，在整改完成后必须履行复工手续，即由原来发出指令的部门进行复查，验收合格后方可恢复施工；

3、要制定详尽的安全生产保证体系及各部门的职责，做到职责明确，责任到人，并上报总包项目部；

4、各单位每日上班前安全员对职工进行班前教育，必须有书面记录及相关人员签字，完成一册后按时上交项目部；

5、每周五下午12：30务必参加全体职工安全文明生产大会，项目部对职工进行安全文明生产教育，安全员每周五下午13：40必须参加安全文明生产例会；

6、来访人员必须由被访人到门卫室接待，进入前需登记并暂押来访人有效证件在门卫室，领取临时胸卡和劳保用品后方可进入施工现场；

7、进入现场的送货车辆，由驾驶员持驾驶证或身份证等有效证件到门卫换取车辆通行证，领取PPE用品后方可进入，非送货车辆不得进入施工现场；送货车辆出门须经门卫检查并交还领取物品后方可离场；。

8、各单位使用的机械及电气设备进入现场后必须经项目部检查合格方可投入使用，私自使用不合格的电气设备予以没收，并根据情况给予处罚；

9、各单位要及时向项目部报告伤亡事故，每月末必须上报伤亡事故月报表；

10、各分包单位必须成立一个以项目第一负责人为组长的安全检查小组，协助总包单位对施工现场的安全文明大检查，每周至少全面检查一次，对查出的安全隐患要定部位、定人员、定措施、定时间进行整改。在整改完成后必须履行复工手续，即由原来发出指令的部门进行复查，验收合格后方可恢复施工；

三、施工现场安全纪律

1、进入施工现场必须正确佩戴好劳保用品；

2、严禁酒后进入施工现场、不得在施工现场随地大小便、吸烟等（吸烟必须在指定吸烟区）不得在施工现场嬉戏打闹；

3、禁止带领小孩进入施工现场；

4、 高处作业时必须正确佩戴好安全带；作业时严禁向下抛掷任何物品；所用工具等物品放置在安全牢固的地方，以防坠落；

5、 机电操作及其他特殊工种人员必须经有关部门考核合格后持有效证件上岗，严禁无证操作；

6、 施工照明，设备电源的安装和拆除，必须由专职电工操作，无证不得私自安、拆等；

7、施工现场设置的防护及消防设施，以及安全标志、警示牌等不准任意移动或拆除；

8、进入施工现场不准偷盗、破坏公共财物、打架斗殴、消极怠工等；

9、严格遵守项目部的各项用电、机械使用管理规定和操作规程；

10、现场材料要按规格型号标识清楚堆码整齐，施工完成后或下班前必须做到工完场清。

11、氧气、乙炔瓶等易燃易爆物品需另行设置放置地点，并分开放置，安全距离不小于6M；作业时离明火距离不得小于10M。

四、处罚措施

1、进入施工现场前不按规定上报相关资料的，处以500元以上罚款。

2、进入施工现场必须正确佩戴劳保用品，不得随便嬉戏打闹，否则罚款50--100元/人次，罚款责任人所在班组100--200元人/次；

3、施工现场不得随地大小便，否则将给予责任人罚款5000元，给予所在班组罚款500元，罚款后将责任人清除出场，并且永远不得进入本工地施工；

4、不按时向项目部提供各种规定的管理资料，罚款100元/次；

5、进场人员没有进行安全教育或没有进行班前安全教育活动，罚款200--500元/次；

6、拒不参加总包组织的安全检查，罚款200--500元/次；

7、高处作业（≥1.8M）时必须正确系好安全带，严禁向下抛掷任何物品，禁止站在钢管上或钢筋上高处作业，要保证施工作业面满铺跳板和满挂安全网，否则罚款200元/人次，并加罚责任人所在施工队500元/次，情节严重的将给予重罚；

8、施工现场材料要按规格型号标识清楚堆码整齐，施工完成后下班前必须做到工完场清，否则每次罚款200元；

9、酒后不准进入施工现场，否则处责任人罚款200--500元/人次，并给予所在班组罚款500--1000元，罚款后将责任人清除出场；

10、施工现场机械必须定机定人，持证上岗，非机械操作人员不准擅自开动机械，否则处责任人罚款100--200元/次，并处所在班组罚款200--300/次；

11、机电操作人员及其他特殊工种人员必须经有关部门考核合格后持有效证件上岗，在施工中不按方案、操作规程及规范操作，没有持证上岗的给予罚款100元/次；

12、电焊、氧割作业应在指定的区域作业，且施工作业前必须办理动火许可证，并配备有效的消防器材，不允许在易燃易爆区或构筑物上电焊、气焊施工。否则罚款200—500元/次；

13、要严格按规范规定做好“四口五临边”的防护措施，发现隐患立即整改，否则罚款500元/次；

14、施工现场的安全通道严禁私自拆除，破坏或堆放物料，违者罚款200元

/次；

15、禁止在外脚手架、起重臂下作业、逗留，违者罚款100元/次；

16、各种机械不准带病运转或超负荷作业，违者罚款200元/次；

17、禁止直接在钢管、钢筋、钢脚手架上缠绕电线，违者罚款100元/次，并没收电线及机具；不得把电源线不用插头直接插入插座或挂在接线端子上，必须用插头或压在接线端子螺丝上并压紧，否则，罚款100元/次，并没收违章电线；

18、现场氧气瓶、乙炔瓶存放和使用时必须立放，气瓶之间的工作间距不得小于6m，气瓶距离明火水平作业距离不得小于10m，违者罚款200元/次；

19、施工现场设置的安全及消防设施、标志、警示等，未经项目部允许不准私自移动或拆除，否则罚款200元/次；

20、项目部下发的各种限期整改通知单到期未按要求整改，由项目部另行安排其他班组整改，用工从责任班组加倍扣除，并加罚责任组200元/次；

21、施工前未对工人进行安全交底，违章指挥，强令工人冒险作业，罚款1000元/次以上，并责令停工整改；

22、进入施工现场严禁偷盗、破坏公共财物、消极怠工，打架斗殴，否则处责任人罚款1000元/次，处责任人所在施工队罚款5000元/次，并清退责任人，情节严重者移交执法机关处理。

23、对于因工人违章作业或没有正确佩戴劳动防护用品而致使工人人身安全受到伤害或引发安全事故的，对该工人所在班组处以罚款200元。

24、下班后所有物品放入仓库，不得私自带出，如必须带出工地的物品须到项目部开具出门证，否则以盗窃论；

25、本制度如与其它规章制度不符之处，应按最高处罚金额进行处罚。

五、奖励措施

1、项目部设立专项安全基金，对于发现重大安全隐患或重大违规现象并及时上报、在发生安全事故时及时报告并积极参与救援、对于项目部安全文明管理提出合理意见并卓见成效的个人，给予100元以上奖励，并进行通报表扬。

2、对在整个工程施工期间未发生任何安全事故的班组给予一定的现金奖励（具体办法参照施工合同）。

六、本规定作为施工合同的补充条款，经双方签字后生效，具有与施工合同同等法律效力，乙方应严格遵守，本规定的解释权归 昆山嘉里物流二期 项目部。

甲方： 乙方：

代表人： 代表人：