附件2:
用户受电工程施工合同
(示范文本)
合同编号:
工程名称:
委托方:
受托方:
签订时间:
签订地点:
用户受电工程施工合同
(示范文本)
建设发包方(下称甲方):
承包施工方(下称乙方):
依照《中华人民共和国合同法》和其它相关法律、法规的有关规定,遵循平等、自愿、公平、诚实的原则,甲方将本 工程发包给乙方承包施工。为明确双方的权利和义务,双方协商一致,达成以下协议条款:
一、工程概况和承包范围
1、工程名称: 。
2、工程地址: 。
3、工程内容范围: 。
4、承包方式: 。
5、合同价款:预算价为人民币 元整(¥ 元)含税价。竣工后双方按工程决算结算。
二、施工进场条件和开、竣工日期
1、施工进场条件
下列条件由甲方在开工日期之前实施完毕:
(1) ;
(2) ;
(3) ; ………
(N) 。 如有地下设施,甲方应向乙方提供合同工程现场内地下设施的资料和出具处理意见。
2、开、竣工日期
(1)开工日期: 。
(2)竣工日期: 。
(3)如遇下列情况之一的,工期可相应顺延:
A、因甲方更改设计或施工进场条件不完全具备等原因而影响施工进度;
B、因不可抗力而延误施工的;
C、其他非乙方的过失造成的。
三、材料设备供应
1、本合同项下的设备材料必须符合国家规定。甲方(乙方)负责提供相应的资质和检定等资料。其中,高压电气产品应取得国家认定机构出具的型式试验报告;低压电气产品应获得国家强制性产品认证证书。提倡采用节能环保电气产品,严禁使用国家明令淘汰的电气产品。新建用户受电工程原则上不得使用旧设备。
2、设备材料的采购由甲、乙双方协商选择为 :
(1) 甲方自行负责采购;(2)乙方采购(包工包料形式)。
3、根据承包方式的不同,由甲方供应设备材料的,即由甲方负责签订购货合同。由乙方供应设备材料的,即由乙方负责签订购货合同。
四、工程质量
1、工程质量应当达到国家和行业的质量标准。因乙方原因工程质量达不到规定的质量标准时,乙方应承担违约责任。
2、甲乙双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,根据责任分别承担。
五、甲方权利和义务
1、甲方授权 为甲方代表,履行本合同项下的甲方责任,甲方代表有权代表甲方实施本合同。
2、及时向乙方提交有关图纸、资料文件,并在开工前进行必要的交底。
3、负责取得与工程建设有关的所有许可资料(或文件)。
4、负责承担因所购设备材料质量问题引发的安全责任。
5、配合乙方协调与履行本合同有关的第三方关系,以便乙方顺利完成施工。
6、对接入电力系统的设备,及时向乙方提供具有相应资质企业出具的设备相关试验合格证明。
7、负责向供电企业报送工程施工、中间检查及竣工报验申请,组织工程竣工验收。
8、按本合同约定的时间向乙方支付合同价款。
9、甲方所聘请的工程监理(如有)应对乙方的施工情况进行监理。
六、乙方权利和义务
1、乙方授权 为乙方代表,履行本合同项下的乙方责任,该代表应是本合同下唯一经授权代表乙方的人。乙方代表应熟悉合同工程并有权代表乙方实施本合同。
2、按照合同约定时间完成工程施工。
3、协调与履行本合同有关的第三方关系。
4、按照国家和行业安全规程规范组织施工,对本合同涉及施工项目安全后果承担责任。
5、编制有关施工组织、技术、安全措施、作业计划等方案,严格按照设计图纸要求组织施工。
6、属乙方安装调试质量问题,由乙方负责返工。
7、配合甲方做好工程验收工作;及时告知甲方向供电企业申请工程中间检查和工程竣工检验等工作,并做好消缺工作。
8、负责施工场地的安全保卫及文明施工,确保工程结束后场地清洁。
9、竣工后 个工作日内向甲方提供工程所涉完整图纸和资料 套。
10、依据合同,接受甲方聘请的工程监理方(如有)的监理;工程监理的任何建议、检查、确认、同意批准或类似行为不能变更或免除乙方的责任。
七、竣工验收
1、当工程具备竣工验收条件时,乙方应按有关规定,向甲方提交申请竣工验收报告及相关图纸资料。
2、甲方收到申请竣工验收报告后 工作日内,组织竣工验收,并在 工作日内给予认可或提出整改意见,乙方按要求整改。
3、工程竣工验收通过,乙方送交申请竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的,修改后提请甲方验收的日期为实际竣工日期。
4、未经验收交接手续的工程,甲方不得使用。如甲方强行使用,由此发生的质量及其它问题,由甲方承担责任。
八、工程售后服务
甲方工程自接电投入使用之日起 月内为质量保证期,如因乙方原因引起的质量问题,乙方无偿负责修复。质量保证期满后,应甲方要求,乙方提供有偿服务。
九、工程造价及付款方式
1、双方同意按以下标准确定本工程的工程承包预算价款。
(1)工程安装定额执行《 安装工程预算定额》;
(2)工程费用定额执行《 建设工程施工取费定额》;
(3)调试费用执行《电力建设工程预算定额》;
(4)设备采购保管费按设备询价(招标)价格的 %确定。
(5)材料价款按施工期间市场价执行,并应经甲方书面同意。
如果在合同执行期间有新的国家、地方或行业预算标准施行,按新标准执行。
2、因设计变更或工程量变动较大、主要设备和材料调价等原因而影响前述工程预算费用的,由双方另行协商解决,并开具联系单作为调整结算的依据。
3、合同价款按以下方式支付:
(1)本合同生效之日起 天内,甲方向乙方支付合同价款的 %,计人民币 元整(¥ 元)。
(2)当工程量完成 %时,甲方再支付合同价款的 %,计人民币 元整(¥ 元)。
当工程量完成 %时,甲方再支付合同价款的 %,计人民币 元整(¥ 元)。
当工程量完成 %时,甲方再支付合同价款的 %,计人民币 元整(¥ 元)。 次支付合计总额为合同价款的 %。工程竣工验收合格接电后 工作日内,甲方根据协商变更的工程情况进行工程结算。
(3)合同价款由甲方支付至本合同约定的乙方银行帐户。
(4)合同价款总额的 % 将作为乙方在本合同项下的质量保证金,甲方将在合同工程质量保证期满且乙方全部履行本合同义务后10个工作日内向乙方支付剩余的质量保证金。
十、违约责任
1、甲方未按合同约定时间支付工程款的,自逾期之日起,每日承担未付约定金额 ‰的违约金。
2、因乙方原因造成工期延误的,自延误之日起,乙方按每日 ‰合同价款总额的比例支付违约金。
3、任何一方因违反本合同条款或导致本合同全部或部分服务终止时,除本合同另有约定外,应向守约方进行赔偿,赔偿额按守约方实际损失计算。
十一、争议的解决方式
1、本合同履行过程中发生争议时,双方应本着真诚合作的精神,通过友好协商解决。
2、争议经协商仍无法解决的,双方约定按以下 方式解决。
(1)提交 仲裁委员会,按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
(2)向 所在地人民法院提起诉讼。
3、在仲裁或诉讼期间,合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。
十二、特殊约定
1.由甲方购买的设备、材料所引发的事故由甲方负责;由乙方购买的设备、材料所引发的事故由乙方负责。
2.工程未经甲方书面同意,不得分包。工程不得转包或以分包名义实质转包。
十三、其它
1、本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份;合同副本一式 份,甲方执 份,乙方执 份。
2、本合同的附件包括概预算、结算书、设计变更以及施工过程中的联络单等相关资料。附件与本合同具有同等法律效力。
3、本合同未尽事宜,应按 约定:(1)甲乙双方协商解决;(2)另行书面协议。
4、本合同自双方签字盖章后生效。
甲方: (公章) 乙方: (公章)
法定代表人: 法定代表人: 甲方代表: 乙方代表: 地址: 地址: 联系电话: 联系电话: 开户银行: 开户银行: 银行帐号: 银行帐号:
共享资料
电力工程施工标准施工合同范本
贵阳供电局文件
筑供工程字[2007]7号
关于下发《贵阳供电局第一批农网完善化工程
与农网完善工程预备项目标准施工合同范本》的通知
局属各分、县(区)局:
为规范贵阳供电局配电网项目在工程建设等方面的工作,控制好配电网项目建设的投资、安全、质量和进度,确保配电网项目建设目标的实现,特制定本标准施工合同。
本标准施工合同所提“配电网”是指贵阳供电局10kV及以下电压等级电网,“配电网项目”是指配电网10kV及以下电压等级的输变电工程项目。本标准施工合同适用于签订贵阳供电局所属各分(县)供电局的第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目。
附:贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目施工合同范本。
MMMM
共享资料
二○○七年七月四日
主题词:下发 农网 施工 合同
附:
第一批农网完善化工程
与农网完善工程预备项目施工合同MMMM 范本 通知
共享资料
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
根据xx电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划,甲方确定将下列工程发包给乙方施工,现经双方协商,达成如下协议:
一、 工程内容及承包方式
1、工程内容:
2、工程安装费 万元(具体明细见附表):
具体金额为:子项中标价×设计方案的工程量
3、承包方式:本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期:从 年 月 日至 年 月 日。
二、工程价款的支付方式
5、工程价款的支付方式:
5.1、预付款:甲、乙双方签订合同后三十日内,甲方预付合同工程安装费的20%
5.2、工程竣工,经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后,乙方提交了本工程的全部竣工资料,扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年),甲方支付乙方工程安装费的75%。
5.3、保修条款:本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格,投入运行之日起计算),保修期满未发生施工质量问题,甲方即向乙方付清质量MMMM
共享资料
保证金。
5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理
6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、xx电网公司下发的(1999)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《xx省农村电网建设与改造的基本技术要求》,及贵阳供电局下发的《10KV配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。
7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。
8、工程开工前,甲、乙双方必须签订安全协议,并按协议内容履行各自的安全责任。
9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案,拟定施工三措,经甲方许可,监理员开出许可开工单后,方可施工。
10、工程质量达不到要求,造成返工的一切损失由乙方负责,返工造成逾期交付的,每延误一天,乙方按合同总价的0.5%偿还违约金,并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的,乙方将不能进入诚信备案企业名单。
11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。
12、乙方不得将工程转包,一经发现,立即停止施工,并承担一切经济损失和法律责任。
四、设备、材料供应与清理
MMMM
共享资料
13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。
14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。
15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房,办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号,甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。
五、违约责任
16、乙方不得擅自购买主材,经发现,甲方有权:①责令乙方立即停止施工,②不付乙方工程款,③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。
17、若拆除设备和材料未归还甲方,甲方将从保证金中扣减,若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用,差额部分从施工费中扣减。
18、发生施工质量问题,乙方除负责保修外,还要赔偿甲方的经济损失。
19、甲方不按合同约定支付工程款,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。
六、争议及其它
20、争议解决的方式:合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决,协商不成的,任何一方均可向人民法院起诉。
21、本合同一式六份,甲方执四份,乙方执二份,本合同自双方签章之日起生效。
22、未尽事宜,双方另行协商。
23、附则:
MMMM
共享资料
。
甲方(签章): 乙方(签章):
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人(签名): 委托代理人(签名):
年 月 日 年 月 日
MMMM
合同编号电力安装工程施工合同发包方XXXXXXXXXXX承包方XXXXXXXXXXXXXXXX20xx年6月1电力安装施工合同甲方…
合同编号项目签订时间签订地点工程施工合同年月河南潢川甲方乙方依照中华人民共和国合同法建设工程质量管理条例及有关法律法规遵循平等自愿…
10KV配电工程合同电力建设工程施工合同合同编号工程名称铜仁侨泰嘉逸花苑施工单位四川才华九龙建设工程有限公司建设单位签订日期二零一…
电力工程施工合同书合同编号甲方乙方依照中华人民共和国合同法中华人民共和国电力法等有关法律法规的规定结合本工程具体情况经友好协商双方…
附件编号本电力建设工程施工合同工程名称建设单位施工单位签订时间签订地点电力工业部制订19xx年12月电力建设工程施工合同条件第一章…
第一章一般条款甲方乙方依照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例等有关规定结合本工程具体情况双方达成如下协议第一条工程概况…
国家电网公司文件国家电网安监20xx1057号关于印发国家电网公司电力建设工程分包安全协议范本的通知公司各单位为贯彻安全第一预防为…
合同编号XXXXXX配变增容工程施工合建设单位XXXXXX施工单位XXXXXX1同XXXXXX配变增容工程电力建设工程合同书建设单…
电力建设工程施工合同工程发包方以下简称甲方工程承包方以下简称乙方签订时间年月日签订地点为了明确双方职责确保按时按质按量完成工程任务…
合同编号电力安装工程施工合同发包方XXXXXXXXXXX承包方XXXXXXXXXXXXXXXX20xx年6月1电力安装施工合同甲方…
电力工程设计合同工程名称工程地点合同编号设计证书等级发包人设计人第一部分协议书发包人全称设计人全称依据中华人民共和国合同法中华人民…