钢结构施工承包合同书

建设单位： （以下简称甲方）

施工单位： （以下简称乙方）

为了明确双方责任，分工协作，互相配合，根据国家有关规定，钢结构工程承包具体情况，经双方协商一致，签订本合同。

第一条：工程名称：咸蛋车间钢结构

第二条：工程地点：

第三条：工程范围：

第四条：承包方式：

1、包工。

2、工程造价按瓦面面积 20元/ m2,面积暂定 600 m2总造价人民币 12000.00元（大写） 。 如实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证，决算时按实际平方计算。

第五条：工程承包范围包括：制作、安装、油漆等采用甲方提供的施工图纸。

第六条：工程期限：乙方收到甲方通知后 天内必须进场，进场后施工期限为 天，在施工过程中，由于不可抗力或设计变更、甲方等原因延迟施工的，顺延期限。

第七条：工程结算

1、本合同订立生效后三日内，甲方支付乙方备料款 %，

计 万元。

2、钢构件框架安装完毕，盖屋面板前付总价的 % ，计 万元。

3、竣工验收合格一星期内，付工程款的 %，计 万元。

4、因甲方拖欠预付款和进度款，而影响施工进度，造成乙方停工、窝工损失的除顺延工期外，还应由甲方承担相应的经济损失。

6、所有工程款必须汇入乙方指定账户，否则乙方不予承认。

第八条：工程质量验收

1、乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工，确保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求，甲方必须及时提出，乙方应保证质量，负责返工修补并承担一切费用，凡因乙方原因造成屋面渗漏等质量问题，由乙方无偿保修一年（本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准）。

2、甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收，竣工前乙方提出交工通知书，甲方接到通知书后应在五日内组织人员进行验收，并签具验收证明，逾期按合格检定。（竣工验收合格后甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用则视为工程验收合格）。

第九条：施工准备：施工前甲方应尽力协助乙方施工安装，并做好场地三通一平、施工图纸会审及相关事宜。开工前甲方须办妥选址、规划、工程开工报告及施工许可证等手续，施工图纸由甲方提供。

第十条：补充条款

第十一条：合同生效及分数

1、本合同自双方签字盖章收到备料款后即生效，至工程竣工及价款结清后失效。

2、本合同正本贰份，双方各执一份；副本贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。本合同所属的方案图、施工图、履行本合同过程中双方指派的现场代表签署联系单、指令单、会议纪要、签收单等都属本合同附件，并与本合同一并具有法律效力。

第十二条：附则

1、本工程甲方指派 同志，乙方指派 同志，为现场施工附则协调解决施工中有关事宜。双方指派人员所签发的有关工程联系单、验收单、结算单通知等具有法律效力。

2、贯彻国家安全生产的有关规定，确保安全施工，如施工中发生工伤事故及经济损失，由乙方负责。

3、一方擅自中止合同，须按经济合同法规办理或向任何乙方所在地人民法院起诉。

建设单位（盖章） 施工单位（盖章） 代表（签字） 代表（签字） 甲方负责人电话 乙方负责人电话

 

第二篇：钢结构防火涂料施工合同(空白)

钢结构防火涂料施工合同

建设单位： （以下简称甲方） 施工单位： （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国经济合同法》和《消防工程管理条例》等法律法规的规定，为了明确甲乙双方的权利和义务，促进双方创造良好条件，按时保质保量完成本工程施工任务，经双方充分协商签订以下合同，以便共同遵守。

一 项目名称

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包方式：

4、承包范围：

二 施工准备

1、甲方负责接通施工现场的水源、电源满足施工要求。

2、甲方施工总面积暂定为平方米，对钢结构厂房进行防火涂料处理。

3、乙方在施工前，必须要向甲方提供施工方案，并签订施工现场安全协议。

三 施工期限

1、从年月日至年月日止。

2、在施工过程中，如遇下列情况，必须延长工期：

（1）上道工序完成不及时而影响下一道工序的施工；

（2）甲方提出变更计划或变更施工而影响施工；

（3）人力不可抗拒的因素影响施工（如下雨、结露、湿度>85%）。

四 工程结算

1、本工程一次性定价为人民币（￥ ）。

2、本工程所需的全部设备材料，均由乙方负责采购。

3、付款方法：

本合同自签订之日起生效，甲方应在消防验收后7日内支付人民币 元。

五 工程质量验收

1、乙方施工采用的钢结构防火涂料必须达到国家标准及消防技术规范的要求。

2、乙方的施工和验收以国家现行《消防技术标准规范》为准。

3、竣工验收中如发现不合格部位必须返工或修补的地方，乙方应及时返工和修补，因此而产生的各项费用由乙方负责。

4、乙方施工前必须向甲方提供消防产品的合格证、认可证、检验报告及乙方的资质证书。

5、乙方协助甲方做好消防验收工作。

六 违约责任及纠纷解决

1、合同签订后不经协商同意，任何一方不得变更或解除，如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工进度造成的全部经济损失，如甲方中途解除合同时应赔偿乙方因此造成的全部经济损失。

2、各方不得借故拖欠各种应付款项，如逾期不付，均由拖欠方负因此而产生的全部责任。

3、本合同如发生纠纷时，当时人应及时协商，协商不成时任何一方均可申请上级业务主管部门进行调解，解决不了的可向当地的劳动局促裁委员会申请促裁或直接向人民法院提起诉讼。

七 附则

1、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份；

2、本合同自双方盖章之日起生效，于工程全部竣工并结算完毕后失效；

3、在施工过程中，施工人员的治安与安全均由乙方自负，与甲方无涉；

4、本合同未尽事宜另行协商。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

甲方代表： 乙方代表：

账 号： 账 号：

电 话： 电 话：

签订日期： 签订日期：