_

【建筑工程施工劳务合同范本二】

甲方：

乙方：

代表人：

承包方(以下简称乙方)： 建筑劳务有限公司 根据本工程的建设特点，依照《中华人民共和国合同法》 、 《中华人民共和国 建筑法》 及其他有关法律、法规、遵循平等自愿、公平、诚实、信用的原则，乙方自愿承担凯里“未来城，一期房建项目二标段(A1 地块泥工班工程的工程内容。为明确甲、乙双方的责、权、利，双方就本工程施工事项仂、商一致，特订 立本协议，以共双方共同遵守执行，协议订立本合同

一、工程概况 1、承包单项工程名称：基础清基及回填、砼施工、砖砌体、室内粉刷。

2、工程地点：

3、建筑面积：约 平方米。

二、劳务分包方式、范围(内容) 分包范围(内容)：

具体承包内容如下：

1、本工程混凝土生产及浇筑工程：湿润、浇筑养护 (务必收面、拉毛)、砼 覆盖等(包含废料的处理及其相关的辅助工作比如：为处理废料而搭设架体、安设管道等辅助工作)， 本工程砼均采用商品砼浇筑(二次构件为自拌砼)等所有与泥工有关的零星安装以及后浇带二次施工等工序，包括施工图、图纸会审记录、设计变更中所包括的内容。

2、室内抹灰工程：包含楼梯间梁板柱墙、天井通道粱 (墙上梁)柱墙、室内 梁(墙上梁)柱墙、地下室(车库)梁板(天棚)柱墙、消防水池梁板(天棚)柱墙、空

洞 强弱电消防设备管井及封堵(包含二次封堵)等一切设计内容， (外墙内保温 YT 砂浆由甲方负责，非 YT 砂浆外的内墙保温由甲方自行负责);

3、楼地面：包含车库、消防水池、厕所等除防水、饰面层以外的一切工序，其他楼地面结构砼浇筑时一次性拉毛找平，不做找平层，但若达不到此要求，找 平耗费的材料费、人工费等均由乙方承担的主要内容：砂浆及砼施工机械的配套，与泥工相关的所有安全带、安全帽、安全绳以及工人的防寒、 防暑等所有劳保用品，凡所属工程范围内转运均由乙方自行负责，甲方不再支付任何费用。确保工程正常使用。

4、双方约定，基础工程中孔桩数量不多于 10 个孔，超过 10 个孔，双方另行协商。

5、 针对保险一事，对于工地内泥工班组的二次保险费用控制在两万元以内，由乙方支付两万元保险费，超过该范围内保险公司及施工总包负责，若不超过则由 甲方自行处理。

6、成品保护、保卫(场内外所有材料 50 米距离内的上车下车及码放);

7、夜间照明(地下室、操作层、楼梯、通道)设施安设、施工用水管网的安 设等临时用电工作;甲方将配电箱设置于现场一级配电室及其他至楼层总配电箱，各层设备用电均由乙方设置;

8、如因图纸变更增加工程量单处超过 1000.00 元，按实际发生计算;

9、甲方有权根据监理、业主及自身要求增加或减少某一分项工作，乙方不得有任何异议或其他诉求。

三、承包单价 按照以上的工作内容、范围，以人工费包干的形式按以下方式结算：

按设计图中建筑面积据 元/平方米(裙楼、塔楼的一次结构及二次结 构)按设计施工图中的建筑面积计算。

四、工期要求

1、按照甲方与工程承包人签订劳务合同的节点工期为准，不分节假日严格按照甲方制定工程节拍的施工进度计划顺利完成， 下雨不超过二小时必须正常上班。否则将按照甲方制定的相关制度处以相应的罚款，不得有任何异议。

2、乙方必须严格按照甲方制定的施工方案正确施工。做到不野蛮施工，不蛮干，做到文明施工。

必须服从现场管理人员及高层管理人员的管理，不得有辱骂 现场管理人员，斗殴、偷盗、酗酒、赌博等行为，否则视为违规现象，轻者罚款直至整个班组清理出场，重者送相关法律部门，并且所有后果自负。

3、乙方必须按照甲方的要求(如工种、人数、进场时间 )组织人员入场，工 程结束时，速办理有关离场手续。乙方必须满足甲方的施工进度要求，在施工过程中及时调配(增减)人员。乙方人员由乙方负责管理教育，甲方有权监督检查，所有进场人员必须服从甲方统一安排调动。未经甲方允许，乙方不得擅自抽离人 员离开岗位; 严禁招用老、弱、病、残、孕及未满 l8 岁的未成年人; 严禁招用患有不宜从事建筑施工作业疾病的职工; 严禁招用犯罪在逃、吸毒、贩毒人员进入施工现场作业; 严禁招用有语言障碍或语言不通的人员进入施工现场作业; 甲方发现乙方招用以上违禁人员，乙方须支付￥500 元/人次的违约金，并且乙方要立即清退违禁人员出场，并承担招用违禁人员造成的一切责任。

乙方要管好自己的队伍，不得在工地进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫、嫖 娼等。一旦造成犯罪均由乙方承担相应责任，甲方概不负责。

4、乙方必须保证做好甲方分包的其他分项工程队伍的配合工作，乙方向承包分项进度不得对其他施工对分项工程造成阻碍(乙方不得对项目部其他各分包 单位分项工程施工造成阻碍、妨碍、或由于乙方进度原因造成无法施工等，乙方必须无条件予以配合并加快进度)。乙方必须在标准层的进度在每月五层以上， 一旦发生，乙方必须组织工人，加快进度。否则由乙方赔偿其他分包队伍(单位) 的工期损失，否则当月不预计量及拨款;

5、工程部每月以施工任务单的形式对乙方施工进度进行节点控制，如达不 到施工任务单进度要求，则由乙方承担相应的延期费用。

五、质量标准

1、乙方应按照设计要求、施工图纸纪要、设计变更、甲方要求(包含但不限 于施工组织设计及所有相关的专项施工方案)、图集、和相关的施工规范、质量检验评定的有关要求施工。

工程质量必须达到合格标准。

质量标准的评定以国家、 地方或行业的质量检验评定标准为依据。

甲方组织有关人员到工地验收所承包的分项工程时，乙方负责人必须到场参加，发现问题立刻进行整改。

2、如果乙方的工程施工质量达不到国家、地方规定的现行质量合格标准(或 设计要求)而造成返工的，人工损失、材料损失、工期延误等均由乙方承担，并赔偿甲方因此造成的全部经济损失。若因此而给其他分包项目工程造成损失的， 乙方还应负责赔偿其他项目工程的全部经济损失。

3、 每完成一层或一段分项工程必须进行自检互检，交接工作上不清下不接，并由甲方现场管理人员签字认可。

4 、乙方应保证其承包范围的工程能一次顺利验收。若因乙方原因影响工程 验收而造成的一切损失均由乙方承担。

5、因甲方原因掉料造成工期延误则工期顺延，超过三天按实际补贴乙方 50 元/天生活费。相反延误工期一天扣除乙方延误费 500 元/天，在当月工程款中 扣除。

六、付款方式及要求

1、乙方先进场施工完成地面二层浇注，一层模板拆除并清理干净，经甲方检查确认合格后开始第一次付款，支付比例为已完工部分的 80%;

2、乙方在施工过程中未达到甲方安全、质量、进度要求或甲方、监理、业主检查不合格，并下达整改意见三次以上均无改观，则甲方有权要求乙方出场， 且甲方按所做过程实际完成量的 60%支付乙方劳务工程款，且其所交纳的履约保证金不予退还，作为违约处理。

3、人工费的支付：在甲方支付乙方工资时，乙方将工人当月工资表交甲方，采用实名制，并附工人身份证复印件一份，由甲方监督发放。

4、本工程款仅发放于本工程施工工人，不得挪用于其他工程上，否则将视为违约。

5、进度支付按每栋每月完成 5 层为支付节点，支付比例为己完工部分的 80%;达不到支付条件，当月不予以支付;

七、乙方义务

1、乙方承包的所有分项工程必须按施工图纸、图集要求、施工规范及甲方要求(包含但不限于施工组织设计及所有相关的专项施工方案)进行作业。承担因质量不合格而采取的一切补救措施费用;组建与工程相适应的管理班子并报甲 方、监理审批备案。

2、组织有相应资格证书的健康的熟练工人(男 18 岁以上 50 岁以下、女 20 岁以上 45 岁以下)投入生产活动;自觉遵守法律法规、甲方公司制度流程及项目 部的有关规章制度;乙方施工人员必须进行“三级安全教育”后方能上岗操作， 特种作业人员进入施工现场必须是经过培训合格，持有有效的国家颁发的上岗证 的人员方能上岗作业;乙方必须保证施工人员的素质，保持队伍的稳定，在合同 未履行完毕之前，除甲方要求乙方退场外，乙方中途不得随意更换班组人员和擅 自撤离施工现场。

3、乙方班组长或代班长必须在施工现场，离开工地连续 4 小时以上，须告 知甲方，并另派人到施工现场，不得影响施工，否则按 500 元/次承担违约金。

4、乙方必须按照甲方的要求(如工种、人数、进场时间 )组织人员入场，工 程结束时，速办理有关离场手续。乙方必须满足甲方的施工进度要求，在施工过程中及时调配(增减)人员。乙方人员由乙方负责管理教育，甲方有权监督检查，所有进场人员必须服从甲方统一安排调动。未经甲方允许，乙方不得擅自抽离人 员离开岗位; 严禁招用老、弱、病、残、孕及未满 18 岁的未成年人; 严禁招用患有不宜从事建筑施工作业疾病的职工; 严禁招用犯罪在逃、吸毒、贩毒人员进入施工现场作业; 严禁招用有语言障碍或语言不通的人员进入施工现场作业; 甲方发现乙方招用以上违禁人员， 乙方须支付￥500 元/人次的违约金， 并且 乙方要立即清退违禁人员出场，并承担招用违禁人员造成的一切责任。

乙方要管好自己的队伍，不得在工地进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫、嫖 娼等。一旦造成犯罪均由乙方承担相应责任，甲方概不负责。

5、严格按照图纸设计、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计(专项 方案)精心组织施工，确保工程量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足 够的人力、物力、保证工期;落实安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，做到文明施工;承担由自身责任造成的修改、返工、工期拖延等损失。

6、自觉接受甲方及监理、质监站和有关部门管理、监督和各阶段定时和不定时检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其作业人员的有效 证件、持证上岗情况;与现场其它分包单位协调配合，顾全大局。

7、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求搞好生活区的管理， 做好自身责任区的治安保卫工作;按时足额提供本工场所需要的施工机械 设备、 周转材料、 安全设备等保证施工需要。自行负责材料和设备的保管和看管， 如有偷盗自行负责。

8、妥善保管、合理使用甲方提供的成品或半成品材料，如乙方使用超过定 额损耗量，乙方负责赔偿超损部分。

9、乙方必须服从甲方的现场所有工程师的指令。

10、乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行承包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

11、乙方不得以任何理由影响甲方生产和进度，造成停工、罢工或找理由拖延工期的，影响恶劣的，甲方可以单方面立即终止合同，且甲方按所做过程实际 完成量的 60%予以结算乙方劳务工程款。

12、乙方民工进场后，其暂住证由甲方配合乙方办理，费用由乙方承担。乙方雇请人员的一切福利、劳保、保险等由乙方负责，应按照劳动法有关规定按时 支付其雇请人员的工资、加班费：

13、及时无偿悬挂、安装项目部标识、标语牌(条幅);

八、安全文明施工

1、乙方新工人进场时甲方向工人进行书面安全技术交底，使工人明确危险所在，同时乙方每天应对班前安全意识教育，并做好记录，每周甲方检查一次记 录。乙方在施工过程中严格按照安全气操作规程施工。栓、戴好个人安全防护用 品，不违章作业，不野蛮施工。否则由此造成一切经济损失法律责任由乙方全部承担，并接受安全违规处罚。因乙方原因发生安全事故时，金额在 20000 元以内 由乙方自行负责，超过 20000 元以上保险公司赔偿以后余下金额，由甲方负责 70%，乙方负责 30%的费用。

2、每天安排二人以上专门负责生产作业区的清洁、保卫等工作：

3、每一道工序完工，必须严格执行“三检’ ’制度。尤其配套跟进的安全 文明措施。

九、事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应立即报告甲方，按国家有关法律、行 政法规和本合同的相关约定事项进行处理。一旦发生安全事故，乙方应积极采取措施，防止或减少损失，同时保护好现场。乙方在施工中发生的一切安全事故的 刑事、民事责任均由乙方全部承担，甲方不承担任何责任。

十、竣工结算

1、全部工作完成，并经工程承包人组织单项预验收后 15 天内，劳务分包人 向工程承包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务 报酬的最终支付。

2、结算办理完后 30 个工作日内支付实际完成工程量工程款至 98%，预留 2%作为质量保证金，工程保修期 1 年。

十一、施工变更

1、施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方提前 2 天以书面形式通知乙 方， 并提供变更的相应图纸和说明，乙方按甲方的变更内容和工程施工要求及时 进行各项调整和变更。

2、图纸变更或工程增减按实调整(价格按乙方所报相应部位分项综合单价)。 乙方务必严格按设计、规范要求及施工组织设计(专项施工方案)施工(操作)，不 得擅自对工程设计进行变更，园乙方擅自变更设计而发生的一切事故产生的费用 和因此导致甲方的损失，均由乙方承担，且延误工期不予顺延。

十二、施工验收

1、乙方应确保所完成施工工程的质量符合本合同约定的质量标准，甲方其它项目的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时， 乙 方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的相关损失。

十三、其他

1、乙方下料必须正确，其配料单必须在下料前三天交甲方技术负责人复核签字后方可下料，梁、柱、板钢筋必须满足设计要求严格按照《砼工程现行施工 规范要求》机械施工。

2、如因乙方与务工人员的工资纠纷，导致甲方被有关主管部门及上级公司问询、务工人员因工资纠纷造成工地停工、影响甲方现场工作人员正常办公，每 次对乙方处以罚款壹万元整。

3、凡与安全防护有关设施非专业人员不得擅自乱拆或松动，如安全设施确实档道， 需及时向项目部汇报， 由项目部统一安排专业人员处理，否则擅自松拆除将按 500~1000 元以上罚款。造成严重后果者追究责任班组所有责任。

4、乙方必须认真熟读本工程图纸严格按照业主方的图纸施工，在施工过程中乙方必须按照甲方要求组织施工人数， 乙方必须常住现场人员不得低于 10 人， 若乙方在工作中达不到甲方要求人数或进度甲方有权给乙方补足调配人员， 其工资按市场价从乙方工程款中扣除。

5、乙方负责施工临时场地约 120 平方米的砼坪，以交付甲方用于建设临时 办公室。另修建一个临时厕所。

6、乙方对工地的临时材料要及时进行保护，特别是水泥，要及时进行覆盖，以减少损失。

十四、争议

1、 甲方和乙方在履约合同时发生争议，可以自行和解或要求有关部门调解，任何一方不愿和解，调解不成的可向当地仲裁委员会或人民法院提出起诉。

2、本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商签订补充协议。

3、本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份。

发包方(公章) ： 承包方（公章）：

法定代表人：法定代表人：

身份证号：身份证号：

委托代理人：委托代理人： 日 期：日 期：

 

第二篇：2.劳务合同范本

______________________________工程

施工劳务分包合同

甲方（工程承包人）：

乙方（劳务分包人）：

鉴于甲方通过与_____________（以下简称为“发包人”）签订《 》（以下称为“主合同”），取得了 工程的施工承包权，而乙方具备本合同所需的劳务分包作业资质，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就前述工程的劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

1、 劳务分包工作对象及提供劳务内容

工程地点：______________________________

分包范围：______________________________

提供分包劳务内容：______________________

2、 分包工作期限

2.1 开始工作日期：___年___月___日，结束工作日期：___年__月___日，总日历工作天数为：_____天。

2.2 具体节点工期要求:

_____年______月______日，完成__________________； _____年______月______日，完成__________________； _____年______月______日，完成__________________。

3、 质量标准

3.1 工程质量：按主合同有关质量的约定，本工作必须达到

第1页，共19页

质量评定___________等级。

4、 合同文件及解释顺序

4.1 组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1） 本合同；

（2） 本合同附件；

（3） 本工程主合同。

5、 标准规范

（1）_____________________________________

（2）_____________________________________

6、 关于主合同

6.1 甲方已提供了一份主合同（有关承包工程的价格细节除外）供乙方查阅。乙方已充分阅读并全面了解了该合同的工作内容及工程的基本情况。

6.2 乙方应全面了解主合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。

7、 图纸

7.1 甲方应在劳务分包工作开工_______天前，向乙方提供相关图纸_____套。具体图纸名称及内容以主合同规定为准。如乙方需要更多份数，应按___元/份承担费用。

7.2 乙方应遵循主合同中规定的图纸保密义务。

8、 项目经理

8.1 甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为_____。

8.2 乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为_____，身份证号：_______________。

9、 甲方义务

9.1 组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行主合同，

第2页，共19页

组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；

9.2 除非本合同另有约定，甲方完成乙方施工前期的下列工作并承担相应费用：

（1） 在发包人提供场地后向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，施工场地交付要求为：以主合同约定的发包人交付条件为准；

（2） 在____年___月___日前向乙方提供相应的工程地质资料，以及_________资料；

（3） 在开工前完成应由甲方办理的开工令等批件：

（4） 在____年___月___日前向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位臵，乙方现场交验并负责测量控制点的复测、使用及保护；

9.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表并按要求上报发包人，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收；

9.4 负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；

9.5 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、安全设施应保证施工需要；

9.6 按本合同约定，向乙方支付劳务报酬；

9.7 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

10、 乙方义务

10.1 不得将所分包的劳务作业转包或再分包给其他单位或个人。

第3页，共19页

10.2 对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及规章制度；

10.3 根据施工组织设计总进度计划的要求，每月24日前提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施；

10.4 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

10.5 自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；认可甲方的管理规定，接受甲方按管理规定对乙方进行的处罚。

10.6 按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设臵标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；

10.7 按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收；若乙方拒绝向甲方提交资料，甲方有权拒绝支付劳务报酬。

第4页，共19页

10.8 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；

10.9 妥善保管、合理使用甲方提供的机具及其他设施；

10.10 服从甲方指令和甲方转发的发包人及监理的指令。 10.11 除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行主合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

10.12 在本合同签订3日内，向甲方提供设备、物资、结算、财务等关键岗位人员名单及授权。在施工中如更换、补充上述人员，应提前3日以书面形式报送甲方批准。因乙方未能及时上报上述更换人员情况而引起的损失由乙方承担。

10.13 在不能完全履行合同时，按甲方要求增加投入，以确保进度、质量和安全，并承担由此增加的成本。

10.14 保证甲方支付的劳务报酬专款专用，并每月将现场用工情况及含员工签名的工资表盖章后上报甲方备案。对乙方拖欠的人工费、设备费等费用，甲方有权代付和直接从应付劳务报酬中予以扣减。

11、 水、电、电讯及临建设施

11.1 供水：采用以下第____种方式。

（1） 甲方负责供应施工用水；

（2） 甲方负责将供水管线接至_________并装表计量，水费按________计取，由甲方统一缴纳，并在与乙方结算时扣除；

（3） 甲方委托乙方完成供水管线铺设的工作并装表计量，费用按32.1款的规定支付，水费按________计取，由甲方统一缴纳，并在与乙方结算时扣除。

第5页，共19页

11.2 供电：采用以下第___种方式。

（1） 甲方负责供应施工用电；

（2） 甲方负责将供电管线接至_________并装表计量，电费按________计取，由甲方统一缴纳，并在与乙方结算时扣除；

（3） 甲方委托乙方完成供电管线铺设的工作并装表计量，费用按32.1款的规定支付，电费按________计取，由甲方统一缴纳，并在与乙方结算时扣除。

11.3 电讯：电讯线路由甲乙双方各自与相关单位协商解决并各自承担自己的费用。

11.4 施工道路：主合同中规定由发包人提供的道路，由甲方负责督促、协调发包人提供，主合同中规定由承包人自行完成的场内临时便道、便桥，采用以下第____种方式。

（1） 由甲方负责完成；

（2） 由甲方委托乙方完成，费用按32.1款的规定支付。

11.5 生产生活设施：采用以下第___种方式。

（1） 甲方负责提供______________；

（2） 由甲方委托乙方完成，费用按32.1款的规定支付；

（3） 双方各自完成自己的生产生活设施，并承担自己的费用。

12、 安全施工与检查

12.1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受甲方、发包人、监理及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。因乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。

12.2 甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施

第6页，共19页

工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

12.3 甲方有权对乙方施工现场的人员进行安全管理，乙方必须严格执行甲方的安全管理措施。在乙方安全防护不到位的情况下，甲方有权要求乙方增加安全投入，若乙方拒不执行，甲方有权自行安排，所需费用从乙方劳务报酬结算款中扣除。

12.4 乙方应加强班组安全管理，开展“三化”、纠“三违”、危险源识别等活动，并保证活动记录齐全。

13、 安全防护

13.1 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施。防护措施费用由甲方按33.1款规定承担。

13.2 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前10天以书面形式通知甲方，并提出相应的安全防护措施，经甲方认可后实施，由甲方按33.1款规定承担安全防护措施费用。

13.3 乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由甲方委托乙方采购，费用由甲方按33.1款规定承担。乙方应将发放记录报甲方备案。

14、 事故处理

14.1 发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家法律、行政法规对事故进行处理。

14.2 乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。

15、 保险

第7页，共19页

15.1 甲方负责办理的保险有：______________。

15.2 乙方为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用，并将保险单复印件交甲方存档。

15.3 保险事故发生时，乙方和甲方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。为减少损失采取措施而发生的费用或遭受的损失，由有过错的一方承担及负责向保险公司索赔。

16、 材料、设备供应

16.1 本工程的主要材料（包括：_____________）由甲方提供。乙方应在接到图纸后7天内，向甲方提交本工程主要材料供应计划（格式见附件一）；经甲方项目部三总师审查、项目经理确认后，甲方按计划组织货源并及时交付，由乙方清点验收并卸车。如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时提出，甲方负责处理。

16.2 除16.1款规定的主要材料外，其他材料均为低值易耗性材料或周转性材料，由乙方负责购买，费用已包含在乙方的劳务单价中。

16.3 本工程的主要设备由甲方提供（见附件二），其他小型设备、机具由乙方自备。

16.4 乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，或使用中浪费，乙方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。乙方领用的材料超出“图纸理论用量加预算合理损耗”的部分，视为乙方的浪费、丢失、损坏，赔偿标准按照甲方采购价格或市场价格（两者中取较高者）加采购、运输、卸车、保管费用计算。对乙方通过创新工艺等合理方式节约的材料消耗，按节约用量的___%×该材料

第8页，共19页

采购单价进行奖励。

17、 劳务报酬

17.1 本工程的劳务报酬按确认的合格劳务工程量乘以单价计算。

17.2 工程量清单（附件三）中的单价已包括了合同明示或暗示的所有责任、义务和风险的费用，在本合同实施期间不作调整。单价不含建安工程营业税、城市建设维护费和教育附加费，乙方应缴纳的其他税款已含在单价中，由乙方自行缴纳。

17.3 工程量清单中的工程量为预计工程量，结算以发包人（监理）最终确认的合格工程量为准，乙方不得因实际工程量与预计工程量的不同而要求增加费用。

18、 劳务工程量的计量

18.1 由乙方按甲方规定的时间及表样，将完成的工程量及相应资料报甲方，经甲方初步确认后依主合同规定向发包人（或监理）申报，以发包人（或监理）最终审核的工程量为准，作为对乙方的结算依据。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

19、 劳务报酬的中间支付

19.1 甲方在收到发包人预付款，且乙方提供了经甲方认可的银行出具的相应金额的预付款保函后，向乙方支付___元的预付款，预付款在每期进度款支付中按该预付款金额的 扣回。

19.2 甲方依本合同18.1款的规定向发包人办理进度结算后，于___日内按发包人（或监理）批复的工程量与乙方办理进度结算。

19.3 进度款支付按以下办法进行

（1） 进度款金额的确定。进度款金额＝（乙方当期产值－应扣

第9页，共19页

费用－当期综合保证金＋上期综合保证金－质保金）。其中，应扣费用指依本合同规定应予扣除的费用，如：水电费、设备或房屋租金、税金、预付款、甲方代付或预支款、对乙方罚款等；当期综合保证金为乙方当期产值的5％，至下次结算时乙方的质量、进度、安全达到合同要求，全额无息支付给乙方，否则按甲方的规章制度部分或全部扣除；质保金按主合同规定的比例扣除。

（2） 进度款支付时间。分两期支付，第一期为进度款金额的85%，在甲方收到发包人相应款项后的7个工作日内支付；剩余15%待工程竣工验收、工程量确认无误（指经过本合同24.3款的最终确认），且乙方将因本工程产生的债务清理完毕后，甲方再无息支付给乙方。

（3） 每期进度款由乙方专职人员凭财务章及授权委托书领取，或由甲方直接汇入乙方的单位帐户（开户行： ；账号： ）。

20、 施工变更

20.1 施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方项目经理应提前3天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方（项目经理）发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

（1） 更改工程有关部分的标高、基线、位臵和尺寸；

（2） 增减合同中约定的工程量；

（3） 改变有关的施工时间和顺序；

（4） 其他有关工程变更需要的附加工作。

20.2 因变更导致工期顺延及报酬调整的办法参照主合同规定执行，乙方应及时向甲方书面申报，以便甲方向发包人提出，并以发包人最终确认的工期顺延和价款调整为准。发包人未予认

第10页，共19页

可的变更，不作调整。乙方未及时申报的，视为不涉及工期顺延和报酬调整。

20.3 施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

20.4 因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬，工期不予顺延。

21、 施工验收

21.1 乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告及相应的资料，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后___天内向发包人申请组织验收，或者自行对乙方施工成果进行验收。无论甲方自行组织验收与否，乙方质量是否合格的最终认定，仍以主合同规定的甲方与发包人间的验收结果为准，如该结果表明乙方施工质量不合格，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

21.2 全部工程竣工（包括乙方完成工作在内）经发包人验收合格之日起开始计算质保期，质保期以主合同规定为准。质保期满，发包人将质保金支付给甲方后，甲方在____个工作日内将乙方的质保金无息支付给乙方。质保期内发生质量问题，属乙方分包的劳务作业责任的，乙方应负责无偿修复，乙方未在规定时间内修复或修复一次后仍不能满足要求的，甲方有权扣除质保金并自行安排修复；质保金不足以支付修复费用的，可以向乙方追偿。

22、 施工配合

22.1 乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工

第11页，共19页

场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合，并不因上述配合而向甲方提出工期损失和费用要求。

22.2 乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方可以配合乙方工作或协助乙方获得该第三方的配合，因此而发生的费用由乙方承担。

23、 劳务报酬最终支付

23.1 乙方应在完工后14天内向甲方递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。

23.2 甲方收到乙方递交的结算资料后14天内进行初步核实，给予初步确认或者提出修改意见，然后向发包人（或监理）申报。

23.3 鉴于合格工程量的认定须由发包人最终认定，且发包人有可能因审计等原因导致对结算工程量的认定发生变化，或发包人未及时向甲方付款，根据国内建筑市场的实际情况，双方约定：乙方完成的工程量以发包人最终确认的为准，在发包人与甲方办理最终结算、审计完毕后，甲方再对乙方结算资料进行最终确认。在发包人向甲方支付工程尾款后，甲方再向乙方支付劳务报酬尾款。

23.4 乙方未按本合同规定提交结算资料的，甲方有权不予支付。

23.5 乙方和甲方对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。

24、 违约责任

24.1 当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

（1） 甲方违反本合同约定，不按时向乙方支付劳务报酬；

（2） 甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。

第12页，共19页

24.2 甲方不按约定核实乙方完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按中国人民银行规定的同期存款利率向乙方支付拖欠劳务报酬的利息。

24.3 甲方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延延误的乙方工作时间。

24.4 当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

（1） 乙方因自身原因延期交工或不能满足节点工期要求的，每延误一日，应向甲方支付____元的违约金；此外，因此导致甲方控制工期被延误而遭受发包人处罚或遭受的一切损失也由乙方负责；

（2） 乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到主合同的最低标准时，乙方应向甲方支付____元的违约金；

24.5 乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。

24.6 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

25、 索赔

25.1 甲方根据主合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，乙方应予以积极配合，按甲方要求保管并出示相应资料，以便甲方能遵守主合同。乙方对其工作范围的变更和索赔资料负有收集和保管义务。若因其工作疏忽而未能取得相关索赔或变更的资料给甲方造成的损失，由乙方承担责任。

25.2 在劳务作业实施过程中，如乙方遇到不利外部条件、征地移民影响等根据主合同可以索赔的情形出现，应在索赔事项发生后7天内向甲方报告并提交相应的资料，以便甲方向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，甲方应该将索赔所得的

第13页，共19页

相应部分扣除甲方为此发生的成本后转交给乙方。若发包人未支持甲方的索赔请求，则乙方无权要求甲方进行支付。若乙方放弃了该项索赔，仍不能免除乙方按期向甲方提供索赔资料的责任。

25.3 当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。

25.4 若因甲方过错引起本合同规定的索赔事项的发生，乙方有权根据本合同的规定，在索赔事件发生的14天内，向甲方提交索赔意向书，由甲方按照本合同规定进行确认。若乙方未能在上述时间内提出索赔意向书，视为乙方放弃了对该事项的索赔，并免除甲方对该项索赔的全部责任。

25.5 乙方应在完工后14天内向甲方提交完工申请单，逾期提交的，将视为违约，每逾期一天，按 承担违约责任。乙方提交完工申请单后，应认为已无权就任何理由向甲方提请索赔要求。

26、 争议

26.1 甲方和乙方在履行合同时发生争议，应协商解决，协商不成的，双方约定向甲方法人单位住所地（湖北省宜昌市）人民法院起诉。

26.2 发生争议后，除已按照本合同约定解除合同外，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

27、 不可抗力

27.1 本合同中不可抗力的定义为：战争、地震、超出工程所在地地级市范围内历史最高纪录的异常天气及水文。

27.2 不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方项目经理认为乙方应当暂停工作，乙方应

第14页，共19页

暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，乙方应向甲方项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。

27.3 因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：

（1） 工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及甲方供应材料、设备的损失由甲方承担；

（2） 甲方和乙方的人员伤亡由双方各自负责并承担相应费用；

（3） 乙方自有设备、材料损坏及停工损失，由乙方自行承担；

（4） 甲方提供给乙方使用的机械设备损坏，由甲方承担，但因设备损坏导致的停工损失由乙方自行承担；

（5） 停工期间，乙方应甲方项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由甲方承担；

（6） 工程所需清理、修复费用，由甲方承担；

（7） 延误的工作时间按照主合同规定执行。

（8） 上述第（5）、（6）项的费用，由乙方先承担，待甲方向发包人申报或向保险公司索赔，结回相应款项后，再向乙方支付。乙方应配合甲方提供相关资料、证据及办理申报、索赔。

27.4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

28、 文物和地下障碍物

28.1 在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，乙方应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知甲方项目经理，甲方项目经理应于收到

第15页，共19页

书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，甲方和乙方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。甲方承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。如乙方发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

28.2 劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，乙方应于8小时内以书面形式通知甲方项目经理，同时提出处臵方案，甲方项目经理收到处臵方案后24小时内予以认可或提出修正方案，甲方承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，甲方应报请有关部门协同处臵。

29、 合同解除

29.1 因不可抗力致使本合同无法履行，或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。

29.2 甲方支付劳务报酬不足应付劳务报酬的70%连续达48天的，乙方可以停止工作。停止工作超过48天甲方仍不支付劳务报酬，乙方可以发出通知解除合同。

29.3 乙方有下列情形之一的，甲方有权单方解除合同：

（1） 未能在规定的期限内完成工作内容（含节点工期），或质量不符合甲方和发包人、监理要求，经返工后仍达不到要求的。

（2） 未能按照甲方要求及时组织人员和设备机具进场作业。

（3） 严重违反甲方各项管理制度。

（4） 发生债务或纠纷，不能偿还和及时解决，导致施工无法正常进行，或导致阻工、使甲方涉诉等情形的。

（5） 不按时发放劳务人员工资，引起上访的。

（6） 法律法规规定的其他可以解除合同的情形。

29.4 甲方认为乙方违约并正式发文提出解除合同后，乙方有

第16页，共19页

不同意见的，应先按甲方要求退场，保证工程施工不受影响，然后再依本合同规定的争议解决程序解决。

29.5 如在乙方没有完全履行本合同义务之前，主合同解除，甲方应通知乙方解除本合同。如乙方违约导致甲方对发包人违约是主合同解除的原因之一，乙方应赔偿甲方因此而遭受的损失，包括甲方的直接损失（如设备进退场费、已采购的设备材料等），以及未完成合同的预期收益（按未履行部分的主合同金额×计划利润率7%计算）和已订立的采购、运输合同无法履行等造成的间接损失；如乙方无违约行为，则因主合同解除给乙方造成的损失由甲方负责赔偿，但甲方赔偿最高不超过本合同未履行部分金额的10%。

29.6 合同解除或完工后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求组织人员对其施工现场进行清理，否则甲方有权自行清理，费用从乙方劳务报酬中扣减。乙方应按甲方要求及时将人员、设备退出施工现场，不得以任何理由拖延，否则每延迟一天承担___万元的违约金，并赔偿因此而给甲方造成的损失。合同的解除，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

30、 合同终止

30.1 双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并履行完保修义务后，本合同即告终止。

31、 履约担保

31.1 乙方应在合同签订后日内，向甲方提供经甲方认可的银行出具的履约保函，履约保函的担保金额为合同价格的 ，履约保函自合同生效之日起至全部工程竣工（包括乙方完成工作

第17页，共19页

在内）经发包人验收合格之日后28日内一直有效，并在有效期结束后14日内无息退还给乙方。

32、 合同份数

32.1 本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份，具有同等效力。

33、 补充条款

33.1 根据本工程的实际情况，甲乙双方经协商约定，本合同中的下述项目由甲方委托乙方完成，甲方向乙方支付包干费用____万元整。该费用一次包死，不作调整。

（1） 本合同11条规定由甲方委托乙方完成的供水、供电及道路、生产生活设施等临建工作；

（2） 13.1、13.2款规定的防护措施费用，及13.3款中规定的安全保护用品供应；

34、 合同生效

本合同经双方代表签字及盖章后生效。

附件一：甲方供应材料计划

附件二：甲方提供施工机具、设备一览表

附件三：工程量清单

甲方：（公章） 乙方：（公章）

签字代表： 签字代表：

_____年____月____日 _____年____月____日

第18页，共19页

附件一

甲方供应材料计划

甲方： 乙方： 附件二

甲方提供施工机具、设备一览表

甲方： 乙方： 附件三

工程量清单

第19页，共19页