内部承包协议

甲方：

乙方：

为了保证 如期完成，经甲方研究决定，对该工程实行项目目标管理责任制，即实行在甲方宏观控制下乙方自主经营，自负盈亏的承包方式。为更好地明确甲、乙双方的责任权利关系，特签订以下条款，在施工中共同遵照执行。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程内容：

四、工程造价： （? 元）

五、 承包方式：乙方执行甲方与业主签订的施工合同，承担合同中甲方应负的权利和责任，（自主经营，自负盈亏，乙方包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包竣工验收及保险等一切内容）。若在本合同实施过程中，业主对施工合同的内容进行增减，甲方有权按业主的要求对乙方的上述工作内容进行增减，且按业主要求的工期完成，乙方不得有异议。

六、管理费用：甲方按工程造价的 3.5% 收取乙方的管理费用。若业主增加工程总造价，增加部分甲方按 3.5% 收取乙方管理费用。劳动保险按总造价 30% 收取乙方的管理费用。

七、甲方的权利和义务

7.1与本工程项目业主签订工程施工承包合同；

7.2为乙方办理成了项目部所需手续；

7.3协助乙方搞好现场施工管理、质量管理、安全管理、对工程质进度、安全和现场

文明施工进行检查和监督；

7.4协助乙方搞好工程开工、竣工验收工作；

7.5乙方因工程质量、进度等因素不能满足业主要求，经业主或甲方多次提出仍不改正，甲方有权派其他队伍进场，乙方应无条件退场，并承担由此引起的相关费用；

7.6检查、监督乙方财务管理，要求乙方务必做到账目清楚、准确；

7.7要求乙方不得将工程转包或再次分包，一经发现，甲方有权历经终止合同，并没收乙方所交的保证金，要求乙方无条件退场，乙方不得提出索赔，乙方还必须承担违约责任；

7.8甲方收取乙方管理费用中部含各种税费：建安营业税、城市维修改建税和教育附加税、企业所得税、个人所得税、印花税等各种费用由乙方负责缴纳，如乙方为按规定上缴税费，甲方有权对其进行处罚，直至终止合同;

7.9若由于乙方自身原因不能满足工程技术、质量、工期等要求时，甲方可以增派技术工人进行支援，其往返路费、工资奖金由乙方支付；

7.10乙方每月需向甲方提供与工程进度款相符的相关签证，否则甲方有权扣押进度款，直至乙方提供相关签证后再支付；

7.11甲方每月派人至工地核实乙方实际完成工程量，并监督乙方支付各种应付款项，如所得进度与鉴证不符，超出部分须待乙方完成相应工程量及签证后再支付。所派人员往返路费，食宿又乙方支付；

7.12工程开工后，乙方须向甲方提供材料供应商及工程劳务承包班组的合同及相关人员名单、电话、如有必要，甲方有权代乙方支付材料款及民工工资（从建设方拨付工程款中支付）。

八、乙方的权利与义务

8.1必须严格履行甲方与业主签订的工程建设施工合同及补充协议；

8.2自主经营、自负盈亏，对工程施工质量、进度、安全等全方面责任，施工过程中发生的工程质量事故、安全事故等一切经济和法律责任均由乙方自行承担；

8.3承担工程从开工到竣工验收和保修期内所发生的所有费用，必须为本工程及其从业人员购买保险；

8.4享有甲方授权委托范围的权利，非授权委托所方式的一切经济、法律责任由乙方负责；

8.5按照本合同约定方式向甲方及时交纳管理费，并向甲方提供相关工程资料和财务资料；

8.6按规定缴纳各项税费并向甲方提供税务原始票据，否则甲方有权从工程款中扣除税费；

8.7乙方必须及时将取得的原始合同及票据（与民工的劳务施工合同、材料购销合同、人工工资表、#5@p等）交到甲方财务管理部门，服从甲方财务人员的检查和监督；

8.8负责工程预、决算和施工组织设计的编制，每月按时向业主及监理报送工程进度计划和相关工程技术资料，并报甲方存档备查，工程竣工后乙方须向甲方反交竣工资料一套，否则甲方在工程款中扣除 3 万元作保证金，待完善手续后退还；

8.9按时支付民工工资，不得有拖欠、克扣民工工资的情况发生，由此产生的后果由乙方承担全部责任；

8.10接受甲方对工程质量、安全、工期和财务收支的检查、监督和管理，使工程规范、有序地进行。搞好施工现场的文明施工，树立企业形象，临时设施，机械设备、材料堆放都要挂牌且名称醒目。

8.11如因乙方原因造成建设方解除合同，乙方全部承担经济责任和法律责任，并赔偿甲方的直接损失及间接损失。

九、其他

9.1本工程建设方需要履约承担保证件由乙方负责办理、相关费用及责任又乙方全部承担。

9.2乙方如不能履行本合同，后果由担保人全部负责。

十、本协议未尽事宜，由甲、乙双方本着实事求是，平等互利的原则协商解决。若协商不成，由甲方企业所在地法院判决。

十一、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份；经甲乙双方签字后生效，双方各自履行完责任和义务后失效。

甲 方： 乙 方： 代理人： 身份证号： 电 话： 电 话： 乙方履约担保人：

合同订立日期： 年 月 日

承 诺 书

为确保 如期完成，特向工程处做如下承诺：

一、严格按照工程处与建设方签订的施工承包合同规定的施工内容、工期、质量及安全要求进行施工，若施工过程中出现质量、安全事故均由本人承担责任及经济损失，与工程处无关。

二、工程处为本工程成立项目部，不开外出经营许可证，管理费于 年 月 日前分 次付清，工程意外伤害保险和施工人员工伤保险于 年 月 日前缴清。

三、为完成本工程而发生的工人工资及材料费由本人全部负责支付，因此产生的责任由本人承担。工程完工向工程处上交竣工资料，并及时提供工程相关签证，本工程各种税费由本人按国家税费规定及时缴纳，因税收产生的一切后果由本人负责。

四、本人保证按工程处规定和要求精心组织，严格管理为工程处树立良好企业形象，搞好与业主、监理、设计等关系，绝不做有损工程处形象的事。

五、本人如有违反《内部承包协议》及《承诺书》的相关规定，愿承担一切后果，并以本人所有财产作为担保。

附（身份证复印件）

承诺人： 年 月 日

 

第二篇：水电工程安装内部承包协议书

水电工程安装内部承包协议书

发包人：福建闽清第一建筑工程公司

半岛起步区首期1#地块Ⅱ标段项目部（以下简称甲方） 承包人： （以下简称乙方） 为明确双方的责任和权利，加强合作，共同建设好该工程，经双方协商订立如下协议条款，以资共同遵守。

一、工程概况及内容：

1、工程名称

半岛起步区首期1#地块Ⅱ标段（包括4#、5#、11#、12#及物业管理房）

2、工程地点

灵昆北段半岛起步区

3、工程范围

按设计图纸、招标清单、图纸会审纪要内的所有水电安装工程量，设计变更另计。

二、承包方式

包工不包料。包工含所有的施工机具、加班照明、施工用的开关箱、电线电缆、安装用脚手架在内，由乙方自行负责。

三、施工期限

与土建工期同步完成。细部工程调整以工程例会确定的工期为准，承包方无条件按期完成，否则影响其他工序施工，每超

一天按1000元罚款，累计5天，发包方以承包方无施工能力，有权单方面解除协议，承包方在受到口头通知3天内退厂，1个月后结算工程款。如果不退场，发包方有权采取法律手段。

四、工程款支付办法

1、 本工程协议签订后，乙方进场施工按每月的25日前向甲方报工程进度，次月20日经甲方审核支付月进度的人工费70%的工程款。

2、 工程全部安装完毕后，经发包方、业主、监理确定完成全部工程量后1个月付至85%，待工程预验收合格后2个月内付至95%，工程竣工验收合格后2个月内付清余款。

五、工程质量保证

1、乙方应该严格按照甲方提供的施工图纸设计要求、优化方案及国家和省现行建筑安装规范及消防工程施工规范进行施工，保证工程质量达到合格以上要求。

2、乙方须无条件接受业主委托的监理单位及甲方质量监督管理部门的质量检查和管理，共同把好质量关。

六、双方的义务和责任

1、甲方的责任和义务

（1） 提供消防施工图纸一套供乙方施工，

（2） 按本协议有关条款支付工程进度款。

（3） 协调乙方与其它施工班组的配合问题。

（4） 甲方应派出技术人员监督质量并及时协调解决施工中

出现的问题，并及时做出整改施工方案。

2、已方的责任和义务

（1） 应按有关规范和规定组织安装和调试，按本协议有关要

求确保工程质量和进度。

（2） 加强对施工人员的政治思想教育，遵守国家和当地的法

律法规，做到安全施工，文明施工。施工过程中若发生工伤事故由乙方负全责。

（3） 工程经验收如有偏离，乙方应无偿调换和返，直至符合

标准质量为止，并承担因返工造成的一切损失赔偿。

（4） 乙方应服从各项制度，服从甲方派出的管理，质检、安

检人员及业主有关部门的检查指导。如果承包方没有按要求做好，被有关部门罚款，甲方有权从各期进度款直接扣除。

（5） 承包方在土建粉刷前负责暗埋箱的四周空洞的预埋管

槽、预留洞初步修补，精修补有发包方负责。如果在土建修补后，所有水电孔、洞、槽都由承包方自己修补，并达到土建要求，否则由此发生的费用从工程价款无条件扣除。

（6） 施工中所造成的施工垃圾及卫生应由乙方清理。

（7） 乙方要尽可能节约使用材料，从仓库带出的材料未用完

要及时带回仓库;若发现浪费及偷窃材料将从从重处罚或送有关机关处理。

（8） 施工中所剩下的废铁废品不能随意变卖，应由甲方管理

人员进行处理。

（9） 严禁在工人生活区内使用电热棒、电磁炉等大功率电

器，严禁再烧、煮等，保持工区整洁。否则由此发生处罚从严罚款。

七、违约

（1） 如果乙方未能在协议规定哦限期或甲方同意延长

期限内完成所施工项目；

（2） 如果乙方未能履行协议规定哦其他义务，乙方在收

到甲方发出的违约通知后3天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，在上述情况下甲方有权向乙方发出通知，终止部分或全部协议。

（3） 在甲方根据上述条款，终止了全部或部分协议，甲

方可以依其认为适当的条件和方法与其他班组签订被终止部分的安装协议。

（4） 甲方未能按协议条款约定付款，所引起的工期延误

等。

八、仲裁

双方应通过友好协商，解决在本协议中所发生的或与本协议有关的一切争端，如果协商得不到解决，任何一方均可按《中华人名共和国经济合同法》规定进行调解和仲裁。

九、协议修订

欲对协议条款进行任何改动，均须由甲、乙双方签署书面的协议修订书。、

十、协议生效及其它

1、 乙方应提供每个月的工人工资表给甲方

2、 本工程不允许以任何名义或理由进行转包、分包，如果发现，甲方有权责令其终止协议并赔偿一切损失。

3、 本协议自己双方盖章签证后开始生效。

4、 本协议壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

5、 本协议至各条款履行完毕，办妥竣工移交手续、结清工程款、保修期满后自动失效。

6、 本协议未尽事宜及特殊条款双方另行商定。

双方应本友好、协商的精神，解决所遇各类纠纷，若无法协商解决，则按国家相关法规办理。

发包方 承包方：

代表： 代表：

签署日期： 签署日期：