监理合同协议书
本协议书(以下简称“ 业主” )为一方,与广东省路通公路工程监理有限公司(以下简称“ 监理单位” )为另一方共同订立,于 年 月 日签署。
鉴于中标监理单位同意单位为 工程提供施工监理服务,对于监理项目的工程质量、进度和投资进行全面控制,并已接受监理单位为履行该项服务所提交的《监理服务投标书》,明确双方在合同期间的义务、责任和权利,兹就以下事项达成协议:
一、本协议书中的词句和用语与监理合同通用条款所规定的定义相同。
二、下列文件是本监理协议书的组成部分,应作为监理协议书的有效内容予以遵守和执行。
1、中标通知书;
2、合同协议书;
3、双方签认的补充或修正文件;
4、监理合同通用条款;
5、监理合同专用条款
6、本项目施工监理招、投标文件;
7、《公路工程施工监理规范》(JTJ077-95);
8、施工图纸;
9、其他文件;
10、附件:
附件A—监理服务的形式、范围与内容
附件B—业主提供的监理工作条件
附件C—监理服务的费用与支付
三、本施工监理服务合同总价为人民币: 万圆整(¥: 元)。监理服务期限:(1)施工准备期1个月;(2)施工期 个月;(3)缺陷责任期24个月。
四、业主在此同意按照监理合同规定的期限和方式,向监理单位支付监理服务费。
五、监理单位基于业主的上述保证,在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。
六、本协议书经双方签字盖章后生效,在按照监理合同的规定结清监理服务费后失效。
七、本协议书正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。协议书副本四份,双方各执二份。当正本与副本内容不一致时,以正本为准。
业主: 监理单位: (盖章) (盖章) 法定代表人 法定代表人 (签字) (签字) 单位地址: 单位地址: 邮 编: 邮 编: 电 话: 电 话: 传 真: 传 真: 开户银行: 开户银行: 帐 号: 帐 户: 日 期: 日 期:
合同书样本公路工程施工监理合同专用条件
A.参阅通用条件
1.l.l项目
例:项目名称、立项证明、项目情况
1.1.1工程
例:工程地点、工程造价、工程概况。
2.5业主财产
例:当监理服务完成或中止时,业主提供给监理单位使用的设施、设备、尚未使用的物品的交接办法。由监理单位负责上述移交工作时,相应费用的计算方法。
2.6保密
例:业主要求监理单位关于本项目或本工程予以保密的资料内容和保密期限。
4.1监理单位的赔偿责任
例:监理单位违反监理合同的规定并因此造成业主的经济损失,应根据其所承担责任的比例向业主赔偿。
赔偿金=受损工程的相应监理费X监理单位应承担责任的比例
4.2业主的赔偿责任
例:业主违反监理合同的规定,并因此造成监理单位的经济损失,应据实向监理单位赔偿。
赔偿金=监理单位的直接经济损失
4.4赔偿的限额
例:监理单位的累计赔偿限额:
监理单位的累计赔偿限额为监理合同金额的____%(建议比例5%~IO%),当达到此限额时,业主有权单方面中止监理合同,并没收监理单位的履约担保全。
业主的累计赔偿限额:
业主据实赔偿监理单位的直接经济损失。
4.5.2履约担保
业主应根据实际情况,考虑多种监理单位的履约担保方式。
例:担保书格式或保证金形式、担保时间、担保金额(占监理合同金额的比例,建议比例5%~10%)
4.6.2业主要求的保险
例:保险的种类、保险的期限、业主的条件。
5.2监理服务的时间和期限
例;进场期限、完成监理服务时间、缺陷责任期、退场期限等。
5.4.4物价变动的补偿办法
例;业主对监理合同有效期内因物价变动而导致监理服务费用的增减,予以或不予弥补(扣除)及其计算方法。
6.2.1监理服务费用的支付期限
例:自监理合同附件C中二、4规定的业主支付日起算;
当地资币 日
外币
对过期应付款项的补偿利率:
每日 ‰
6.3货币
例:业主支付监理服务费用的货币种类、比例、汇率等。
7.2语言和法律
例:监理合同的主导语言。
监理合同所遵循的法律。
7.3奖励
例:业主在提前工期、优质工程、节约投资和监理单位的合理化建议等方面对监理单位的奖励办法:
合理化建议奖励办法
提前工期奖励办法
优质工程奖励办法
节约投资奖励办法
7.5.2版权
例:未经业主同意,监理单位不得出版的资料内容。
8争端的解决
最终解决争端的方式,可选择仲裁或问法院起诉。
例:双方在此一致同意遵守本仲裁规则,并放弃任何形式的上诉权力。
仲裁规则
B.修正、补充或删除通用条件的条款
双方可根据各自不同的项目特点和环境,针对通用条件中不适用的条款,在此对其予以修正、补充或删除,并在执行过程中以专用条件为准。
建设工程施工监理合同项目名称XXXXXX工程施工监理工程地点XXXXXX合同编号委托人XXXXXX监理人XXXXXX签订地点XXX…
监理合同协议书格式一监理合同协议书本格式编排在招标文件中供投标人参考投标时不需填写本协议书由发包人全称以下简称发包人为一方与监理人…
监理协议书委托人监理人合同签订时间合同签订地点本合同的宗旨是通过监理人对委托人和第三方所签订的合同的有效服务和管理使委托人在承包合…
合作协议一甲方浙江长城工程监理有限公司乙方为适应江西南昌监理行业激烈的竞争形势积极拓展工程监理市场提高甲方在江西南昌的市场占有率和…
解除监理合同协议书一因其他原因我xxx公司与xxx公司于201x年x月x日签订的xxxxxx监理合同及补充协议书无效终止一切事项二…
第三章拟签定的合同条款20xx0202建设工程监理合同示范文本住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分协议书委托人全称北京…
解除建筑施工合同协议书甲方以下简称甲方乙方以下简称甲方乙方于20xx年x月x日与xxxx房地产有限公司签订了xxx工程承包合同及其…
道路工程建设项目施工监理合同协议书项目业主监理单位道路工程建设项目施工监理合同协议书项目业主监理单位依照中华人民共和国合同法中华人…
解除监理合同协议书一因其他原因我xxx公司与xxx公司于201x年x月x日签订的xxxxxx监理合同及补充协议书无效终止一切事项二…
公路工程施工监理合同协议书本协议书由以下简称业主为一方与以下简称监理单位为另一方共同订立鉴于业主已委托监理单位为工程提供监理服务并…