GF-1999-0201
建设工程施工合同
中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局 制定
一九九九年十二月
监制部门: 安徽省建设厅
安徽省工商行政管理局
第一部分 协议书
发包人(全称):
承包人(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中国人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程实施工事项协商一致,订立本合同。
一、 工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
工程立项批准文号:
资金来源:
二、工程承包范围
承包范围为:
三、合同工期
开工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
合同工期总日历天数 天。
四、质量标准
工程质量标准:
五、合同价款
金额(大写): 元(人民币)
¥: 元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同专用条款约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间: 年 月 日
合同订立地点: 。
本合同双方约定 后生效。
发 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)
住 所: 住 所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
开 户 银行: 开 户 银行:
账 号: 账 号:
邮 政 编码: 邮 政 编码:
第二部分 通用条款(略)
[详见国家工商行政管理局和建设部制定的GF-1999-0201《建设工程施工合同》通用条款]。
第三部分 专用条款
一、 语定义及合同文件
2、 合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序:
3、 语言文字和适用法律、标准及规范:
3.1本合同除使用汉语外,还使用 语言文字。
3.2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规:
3.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称:
发包人提供标准、规范的时间:
国内没有相应标准、规范时的约定:
4、 图纸
4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:
发包人对图纸的保密要求:
使用国外图纸的要求及费用承担:
二、 双方一般权利和义务
5、工程师
5.2监理单位委派的工程师
姓名 职务
发包人委托的职权:
需要取得发包人批准才能行使的职权:
5.3发包人派驻的工程师
姓名 职务
职权:
5.6不实行监理的,工程师的职权:
7、项目经理:
姓名 职务:
8、发包人工作
8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作
(1)施工现场具备施工条件的要求及完成的时间:
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求:
(3)施工现场与公共道路的通道开通时间和要求:
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间:
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:
(6)水准点与座标控制点交验要求:
(7)图纸会审和设计交底时间:
(8)协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:
(9)双方约定发包人应做的其他工作:
8.2发包人委托承包人办理的工作:
9、承包人工作:
9.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:
(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:
(2)应提供计划、报表的名称及完成时间:
(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:
(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:
(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:
(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:
(7)施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:
(8)施工现场清洁卫生的要求:
(9)双方约定承包人应做的其他工作:
三、施工组织设计和工期
10、进度计划
10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:
工程师确认的时间:
10.2群体工程中有关进度计划的要求:
13、工程延误
13.1双方约定工期顺延的其他情况:
四、 质量与验收
17、隐蔽工程和中间验收
17.1双方约定中间验收部位:
19、工程试车
19.5试车费用的承担:
五、 安全施工
六、 合同价款与支付
23、合同价款及调整
23.2本合同价款采用 方式确定。
(1)采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围:
风险费用的计算方法:
风险范围以外合同价款调整方法:
(2)采用可调价格合同,合同价款调整方法:
(3)采用成本加酬金合同,有关成本和酬金的约定:
23.3双方约定合同价款的其他调整因素:
24、工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:
扣回工程款的时间、比例:
25、工程量确认
25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:
26、工程款(进度款)支付
双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:
七、 材料设备供应
27、发包人供应材料设备
27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:
(1)材料设备单价与一览表不符:
(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:
(3)承包人可代为调剂串换的材料:
(4)到货地点与一览表不符:
(5)供应数量与一览表不符:
(6)到货时间与一览表不符:
27.6发包人供应材料设备的结算方法:
28、承包人采购材料设备
28.1承包人采购材料设备的约定:
八、 工程变更
九、 竣工验收与结算
32、竣工验收
32.1承包人提供竣工图的约定:
32.6中间交工工程的范围和竣工时间:
十、 违约、索赔和争议
35、违约
35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:
双方约定的发包人其他违约责任:
35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任:
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:
双方约定的承包人其他违约责任:
37、争议
37.1双方约定,在履行合同过程中产生争议时:
(1)请 调解;
(2)采取第 种方式解决,并约定向 仲裁委员会提请仲裁或向 人民法院提起诉讼。
十一、其他
38、工程分包
38.1本工程发包人同意承包人分包的工程:
分包施工单位为:
39、不可抗力
39.1双方关于不可抗力的约定:
40、保险
40.6本工程双方约定投保内容如下:
(1)发包人投保内容:
发包人委托承包人办理的保险事项:
(2)承包人投保的内容:
41、担保
41.3本工程双方约定担保事项如下:
(1)发包人向承包人提供履约担保,担保方式为:
担保合同作为本合同附件。
(2)承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:
担保合同作为本合同附件。
(3)双方约定的其他担保事项:
46、合同份数
46.1双方约定合同副本份数:
47、补充条款
附件1:
承包人承揽工程项目一览表
附件2:
发包人供应材料设备一览表
附件3:
房屋建筑工程质量保修书
发包人(全称):______ __________
承包人(全称):________________ ____________
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对
(工程全称)签定工程质量保修书。
一、 工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:
二、 质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:
⒈ 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
⒉ 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 年;
⒊ 装修工程为____________年;
⒋ 电气管线、给排水管道、设备安装工程为________________年;
⒌ 供热与供冷系统为__________________个采暖期、供冷期;
⒍ 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为________________年;
⒎ 其他项目保修期限约定如下:
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
第三条 质量保修责任
⒈ 属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
⒉ 发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
⒊ 对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。
⒋ 质量保修完成后,由发包人组织验收。
第四条 保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
第五条 其他
双方约定的其他工程质量保修事项:
本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
发 包 人(公章): 承 包 人(公章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
年 月 日 年 月 日
酒钢集团宏达建材有限责任公司
产品买卖合同
(水泥)
合同编号:HDXS2011-
签订地点:嘉峪关市
签订时间:20xx年10月8日
1
产 品 买 卖 合 同
供方(卖方):酒钢集团宏达建材有限责任公司 需方(买方):
一、工程项目名称、地点及运输距离(公里): 二、产品名称、商标、标号、数量、金额
三、质量要求
通用水泥GB175-2007标准的规定要求。 四、 交(提)货地点、方式
1;交货地点;需方施工工地。 2、供方应当面实物交付,数量当面清点,确认签字盖章。
3、供需双方因特殊情况,不能按照约定的阶段周期和数量供货、提货,应提前一周以书面形式通知对方。
五、合理损耗及计算方法
1、袋装水泥每袋净含量符合GB175-2007要求。
2、散装水泥以供方出厂过磅数量为准,磅差以国标≤3‰为准,月底以双方磅单对帐,≤3‰的磅差量由需方承担,>3‰的磅差量由供方承担。双方对磅差及数量有争议时,就近到双方认可的计量监督局标定有效的地磅过磅计量确认,根据第三方过磅数量协商解决。 六、运输方式及费用负担
1、运输方式:汽车运输。 2、运费由;供方承担。
2
3、在运输装卸过程中该产品会产生粉尘,请承运人员及装卸人员注意粉尘防护。
七、包装标准
1、包装按国家标准GB9774-2002执行,包装袋不回收、不计价;请顾客在使用后将包装物集中堆放,统一回收处理,避免造成环境污染。
2、在包装物拆开后使用该产品过程中,会产生二次扬尘,请使用人员做好粉尘防护。
3、其他包装形式由供需双方协商确定,但有关袋装质量要求应符合上述规定。
八、验收标准及提出异议期限
1、验收标准依据合同第二、五条款验收。
2、需方按要求运输、存储、使用供方产品,在90天以内需方认为质量不符合GB175-2007要求,采用生产单位的签封样送省级或省级以上国家认可的水泥质量检验机构进行仲裁检验。
3、以供方同编号水泥出厂检验报告为检验依据,以供方同编号水泥封存样品进行仲裁检验。
九、结算方式及期限
1、结算方式:现金、银行汇款或支票结算。自提运输费由需方直接向运输商结算。
2、结算期限:先款后货。
3、需方付款时只能对供方单位付款。即:酒钢(集团)宏达建材有限责任公司提供的书面帐号;如需方委托个人付款时(含现金),须提供单位授权委托书。
十、违约责任
1、因生产设备、安全发生较大故障、事故或政府重点建设项目指令性计划供货,而不能及时供货,供方需提前三天通知需方,双方友好协商限量发货事宜,否则造成的损失由供方负责承担3‰的违约金。
2、需方应按照合同约定向供方支付货款,若需方不能按照合同要求及时付款,供方有权随时停止供货,需方每延迟一日,向供方支付所欠货款总额3‰的违约金。
十一、解决合同纠纷的方式
双方协商解决,协商不成可向嘉峪关市人民法院提起诉讼。
十二、其它事项
1、根据市场供需矛盾,以随行就市的原则调整水泥出厂价及运输费用。
2、随车附产品合格证,根据需方要求持合格证按批量出具的检验报告单。
3、结算以实际发货量为准,当合同约定数量增加或减少时应提前通知供方。
4、在合同履行过程中,为了保证及时供货,需方应提前一天向供方通知供货量、供货地点及需用时间。
5、需方在签订合同前必须提供双方资质证明,企业法人营业执照(副本复印件)、税务登记 3
证、组织机构代码证等资质证明复印件,并成为合同的一部分,否则不予签订合同。
6、顾客在堆放或放料过程中应注意停稳车辆,避免堆放过高或防尘,以防倾倒伤人污染环境。
7、顾客在提货时进入我公司应遵守我公司的相关规定,听从我公司现场管理人员的指挥,注意行车安全,厂内车辆行驶限速5-10公里/小时,路口及转弯处要鸣笛警示通过。造成安全事故或损坏我公司财物的,由提货司机或运输商承担全部责任,并按造价赔偿损失费。
十三、双方协商增加的条款:
无
十四、本合同生效时间及有效期
1、 生效日期:本合同自签订之日起生效。供货有效期至20xx年12月30日。
2、有效期限:货款全部结清后,本合同自行失效。
供方(章):酒钢集团宏达建材有限责任公司 需方(章):
单位地址:嘉峪关市西郊 单位地址:
法定代表人或企业负责人: 法定代表人:
委托代理人:
销售人员(法律顾问): 委托代理人:
电 话:0937-6223157 电 话:
传 真:0937-6269992 传 真:
开户银行:建行嘉峪关市酒钢支行 开户银行:
帐 号:62xxxxxxxxxxxx34626 帐 号:
邮政编码:735109 邮政编码:
20xx年 月 日 20xx年 月 日
4
河南昭惠律师事务所标准合同格式一标题二号黑体居中标题与正文之间空一行二合同主体在甲乙双方中注明顾问单位例如甲方郑州纯粹广告有限公司…
GF19xx0201建设工程施工合同中华人民共和国建设部国家工商行政管理局制定一九九九年十二月监制部门安徽省建设厅安徽省工商行政管…
采购合同合同编号购货单位以下简称甲方供货单位以下简称乙方为了增强甲乙双方的责任感加强经济核算提高经济效益确保双方实现各自的经济目的…
土方分项工程经济承包合同书单位工程土方分项承包合同书经公司研究指派项目经理为本单位工程负责人以下简称甲方土方分项工程交由小组以下简…
劳动合同书甲方单位地址用工登记证编号甲方单位因生产工作需要按照国家省市有关劳动法律法规规章规定聘用乙方为劳动合同制员工双方本着平等…
标准建筑工程施工合同范本第一部分协议书发包人全称承包人全称依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规遵循平…
租房合同出租方以下简称甲方承租方以下简称乙方根据中华人民共和国经济合同法及有关规定为明确甲方与乙方的权利义务关系经双方协商一致签订…
合同补充协议书甲方全称乙方全称本协议中的所有术语除非另有说明否则其定义与双方于年月日签订的以下简称原合同中的定义相同鉴于甲乙双方本…
房屋买卖合同甲方出卖方乙方买受方丙方中介方某某房地产经纪有限公司根据中华人民共和国合同法中华人民共和国房地产管理法及其他相关法律法…
发布时间20xx0104131651来源枫网整理法律维权法律常识租房合同协议按照用途可以分为居住用的租房合同协议和商用的租房合同协…
合同范本大全合同范本大全房屋租赁合同样本contractshowaspid20xx劳动合同书样本contractshowaspid…