合同管理的报告

市场经济在某种意义上说是法制经济，再贴近些说，是契约经济。企业的经济往来，主要是通过合同形式进行的。所以，一个企业的经营成败和合同及合同管理有密切关系。因此，必须十分重视合同及合同管理。

企业合同管理是指企业对以自身为当事人的合同依法进行订立、履行、变更、解除、转让、终止以及审查、监督、控制等一系列行为的总称。其中订立、履行、变更、解除、转让、终止是合同管理的内容；审查、监督、控制是合同管理的手段。合同管理必须是全过程的、系统性的、动态性的。全过程就是由洽谈、草拟、签订、生效开始，直至合同失效为止。我们不仅要重视签订前的管理，更要重视签订后的管理。系统性就是凡涉及合同条款内容的各部门都要一起来管理。动态性就是注重履约全过程的情况变化，特别要掌握对我方不利的变化，及时对合同进行修改、变更、补充或中止和终止。

在项目管理中，合同管理是一个较新的管理职能。在国外，从二十世纪七十年代初开始，随着工程项目管理理论研究和实际经验的积累，人们越来越重视对合同管理的研究。在发达国家，八十年代前人们较多地从法律方面研究合同；在八十年代，人们较多地研究合同事务管理（Contract Administration）；从八十年代中期以后，人们开始更多地从项目管理的角度研究合同管理问题。近十几年来，合同管理已成为工程项目管理的一个重要的分支领域和研究的热点。它将项目管理的理论研究和实际应用推向新阶段。

…… …… 余下全文

年合同自查分析报告

遵照总部合同管理的相关要求及内控会签制度的相关规定，（部门名称）对上年度的合同进行了全面梳理与自查。检查发现:所有合同都由部门负责人、财务处、法律工作人员、相关领导等按权限进行了会签审查，都附有《合同会签审批表》。截至 年 月 日， （部门名称）共签订合同 份，累计合同金额 万元。

本年度， （部门名称）合同签订过程中标准文本的采纳率达到 %，基本实现了以文本的规范促进管理的规范。

本年度， （部门名称）在合同签订、履行过程中没有发生异常现象。

本年度在合同管理方面出现的问题（如有填写，没有删除）：

意见及建议：

…… …… 余下全文

税务筹划之：

某公司合同签约模式分析报告

总则

目的

在合同签订阶段明确合同签约模式，降低集团整体税务成本。

范围

1、子公司总签

子公司总签签约模式

缺点

一、教材及网络软件资源合同直接由子公司和学员签订，母子公司间有资源的转移却没有相关的转移定价，公司有很大的转移利润风险，税务风险很大；

二、××总部向子公司转移了资源（教材及网络软件资源）却没带来相关收益，使得××成为了费用中心，总部产生的大量费用得不到抵税好处（所得税）；

三、子公司使用了大量××总部的教材及网络软件资源却未承担相关成本，因此在子公司留存了较大利润，子公司所得税成本较高；

税务成本

第一、教学部分由子公司承担，按照当地税法规定，子公司要交纳3%～5%营业税，还需要缴纳以营业税作为计税基础的城市建设税（1%或5%或7%）及教育附加税（3%）；

第二、教材及网络软件资源部分子公司需要按照税法规定交纳3%～5%营业税，还需要缴纳以营业税作为计税基础的城市建设税（1%或5%或7%）及教育附加税（3%）；

第三、××总部产生的费用未能获得25%的抵税好处；子公司需要根据其年终利润交纳25%的企业所得税；

…… …… 余下全文

湖南城市学院新校区实验楼B区

索赔事件分析报告书

注：分析对象为施工方

一．工程简介

本工程是湖南城市学院新校区实验楼B区，位于益阳市银城南路，建筑规模为20297m,2工程结构类型是框架结构。在施工过程中出现意外事件、设计不合理、不符合现场施工条件等事件给施工方造成直接或间接的损失，现根据《施工情况说明书》和《工程施工合同》对现场实际发生的索赔事件进行详细的分析。

二．索赔事件分析

（一） 基础施工阶段

事件一：20xx年12月29日至20005年1月3日，周围村民不满土地补偿费用，堵塞施工道路，施工队单位被迫停工。在停工期间，经现场工程师签证：施工单位的施工机械有：挖掘机2台，自卸汽车5台，工人10人/天。

索赔依据：根据《工程施工合同》专用条款第8条发包人工作：发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：①发包人负责使施工场地具备施工条件。事件属于发包人的责任造成，相应的损失也应由发包人承担。

索赔成功的概率为100%。

事件二：20xx年1月8日，施工单位租赁的挖掘机出现故障，进行大修。20xx年1月14日，挖掘机大修完毕，重新进行施工。在停工期间，10名工人休息，机械大修费用为15000元。

…… …… 余下全文

合同法案例分析报告

案例一

20xx年7月，甲纺织厂与乙公司签订买卖200吨棉纱的合同。合伙约定：乙公司卖给甲纺织厂棉纱200吨，每吨3000元，货到付款。合同还规定，为节约乙公司的费用，由给乙公司供货的第三人华光纱厂于12月底之前直接将货送到甲纺织厂。在该合同签订后，乙公司又与华光纱厂签订了一份合同。合同约定，由华光纱厂将200吨棉纱于12月底之前送到甲纺织厂，货到验收后，由乙公司向华光纱厂按每吨2800元付款。合同签订后，乙公司接到上级通知，进行公司合并，乙公司被天奇公司吸收合并。华光纱厂在合同订立后，因原材料涨价，严重影响了生产，到12月底未向甲纺织厂供货。甲纺织没有收到货物，现在乙公司又因合并而不存在，只好将华光纱厂告上法庭，要求其承担违约责任。

问题：1、甲纺织厂能不能将华光纱厂告上法庭？为什么？

2、本案中有几个买卖合同关系？

3、甲纺织厂与乙公司买卖合同涉及的是主体变更，还是第三人代履行？

4、公司合并的债权债务怎么解决？

5、甲纺织厂的损失最终由谁承担违约责任？

案例二

红星钢铁有限公司（以下简称红星公司）与安泰机械制造厂（以下简称安泰厂）签订了一份特制钢材供应合同。约定：红星公司向安泰厂供应一批无缝钢管，货款为100万元。安泰厂向红星公司支付定金10万元；如果任何一方不履行合同应支付违约金15万元。合同履行期到来前，红星公司将该批钢管以高价转让给红旗机械公司，致使合同不能履行，给安泰厂造成经济损失10万元。安泰厂向法院提起诉讼，要求红星公司向自己双倍返还定金，支付违约金，赔偿经济损失，共计45万元。问题：

…… …… 余下全文

XX有限公司

编号：

合同分析与合同执行情况报告表

工程名称：XX工程                             合同号：                         日期：    年  月  日

…… …… 余下全文

中国合同环境服务行业运行状况及前景趋势分析报告2016-20xx年

编制单位：北京智博睿投资咨询有限公司

【报告目录】

第一章我国合同环境服务行业发展概述18

第一节合同环境服务基础理论18

一、合同环境服务的概念18

二、合同环境服务的特点18

（一）立足市场机制的商业模式18

（二）产业链、资金链的整合协同18

（三）多方参与和多方共赢19

（四）风险性与结构设计19

三、合同环境服务的运作流程19

四、合同环境服务的交易结构20

五、我国实施合同环境服务的必然性21

第二节合同环境服务的发展意义21

一、对合同环境服务的理解21

（一）以可货币化的减排收益偿付治污企业22

（二）环境综合服务商应强调在综合性上的创新22

二、发展合同环境服务的意义24

（一）对政府的意义24

（二）对环境企业的意义24

（三）对金融机构的意义25

第三节合同环境服务业的政策环境25

一、《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》25

二、《关于环保系统进一步推动环保产业发展的指导意见》25

三、《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》26

第四节合同环境服务业存在的问题26

…… …… 余下全文

租赁合同纠纷分析报告

一、案情概要

本案第三人谭建华与被告冉隆彬曾是多年的同居关系，于20xx年2月份双方自愿解除关系，签订了《解除同居关系协议书》，其中对红湖宾馆房屋进行了分配，谭建华占有60%的份额，冉隆彬占有40%的份额。被告冉隆彬与被告孙小萍与20xx年1月18日在民政部门登记结婚，系合法的夫妻关系。20xx年3月1日，二被告与原告杨华江在石柱县黄水镇街上达成口头租赁房屋（红湖宾馆）的协议，当日原告杨江华从黄水农村商业银行取款人民币一万元交给被告孙小萍作租房订金，同年3月8日，原告杨华江与二被告在石柱县农业银行与被告冉隆彬的办公室订立正式的“房屋租赁协议”（将订立协议的时间打印成“20xx年3月1日”，便于计算租赁期限），协议约定租赁期限为4年（即从20xx年3月1日至20xx年2月28日为止），租金每年交三万元，并约定任何一方违约应承担违约金一万元，二被告经与原告协商，要求原告交纳“红湖宾馆”转让费五万元，并承诺将经营红湖宾馆的特种经营许可证、卫生许可证、营业执照等证照手续转交原告，并协助原告办理变更手续，原告杨华江按协议约定，于3月8日的当天给二被告交了租金三万元以及转让费五万元，第三人谭建华对二被告与原告租赁转让红湖宾馆之事不知情，于20xx年3月10日与王玉芹（女）订立买卖房屋（红湖宾馆）的协议，同年4月12日到石柱县黄水镇经旁人讲并调查核实，才发现“20xx年3月

…… …… 余下全文