项目管理案例分析实践报告

吉林省自学考试

《项目管理案例分析》

实践考核报告

题 目:案例二:小浪底工程

考生姓名: 纪方男

考 核 号:

准考证号:

考核教师:

1

目录

案例二:小浪底工程....................................1 问题1:通过此案例,请你分析影响项目采购管理的因素主要有哪些?..... 1 问题2:从小浪底工程成功应对国际索赔的案例中,你认为应该如何理解索赔的含义?.............................................................1 问题3:阅读上诉案例后你有什么感想?............................... 2

案例三:TCL项目研发成本的控制案例..................3 问题1:TCL公司项目成本控制的关键是什么?研发成本的控制有效吗?为什么?...............................................................3 问题2:TCL公司应如何从全局出发来考虑项目成本的控制?...............4 问题3:请简述项目成本控制的目的和作用?........................... 4 参考文献........................................................... 5

2

案例二 小浪底工程

问题:

1、通过此案,请你分析影响项目采购管理的因素主要有哪些?

答:采购是项目执行中的一个关键步骤,一些项目的采购支出一般要占项目投资的50%~60%。项目的外部环境因素对采购策略的制定、采购计划的实施都会产生重要影响。实践中,一个好的项目采购策略会充分利用外部市场环境为项目整体带来利益。比如,批量采购会具有数量上的优势,并以此获得商业折扣来增加项目团体(整体)的利益,减少现金流出,这时能提供商业折扣的供货商就会成为可能的选择。因为采购会直接产生项目的利益,所以采购经常是相对集中的,这样会使支付的货款和采购附加费用减少,使采购工作更趋于合理化。项目采购中必然会遇到的环境因素包括两个方面:宏观环境和微观环境。

宏观环境一般是指能对项目组织怎样及何时进行采购产主影响的外界变化,包括市场季节性的变化、社会(国家)经济的周期性波动、国家财政金融政策调整、通货膨胀的存在、利率及汇率的波动、市场竞争等各种因素。比如,一个外国公司已着手在某一国家进行一个项目,这个项目可能会存在几个合适的承包商。但因为该国的失业率较高,所以决定只使用该国的承包商,并给那些失业人数最多的城市以优先权。尽管其他的承包商可能更合适,但外部环境决定了采购选择的范围的有限性。

微观环境是指项目组织内部的环境,包括项目组织在采购中可能采取的工作政策、方式和程序,这些方式和程序有可能是业主,或项目本身强加给项目组织的。狭义地讲,采购的微观环境就是项目组织实施采购的过程和程序。 问题:

2、从小浪底工程成功应对国际索赔的案例中,你认为应该如何理解索赔的含义?

(1)索赔是维护双方合法利益的权利,这同合同条件中双方的合同责任一样,构成了严密的合同制约关系;索赔的性质属于一种经济补偿的行为,是承发包双方经常发生的管理业务,是双方合作的方式,而不是对立。这项工作的健康开展,对加强企业内部管理,提高企业素质;对学习掌握国际惯例,发展对外工程承包,促使我国企业的索赔和处理索赔工作能力达到国际先进水平;对保护企业合法权益,建立市场经济新秩序;对提高工程建设的效益,加快经济建设的发展,都具有非常 3

重要的意义和作用。

(2)低报价、高索赔,这是国际工程承包的惯用做法。要与国际接轨,就必须加强索赔管理,这也是实行工程建设监理制的必然趋势。我国工程承包要走向世界,必须提高索赔意识,了解索赔内容,掌握索赔技能。

(3)索赔工作在工程施工中至关重要,只要合同执行者有强烈的索赔意识,对合同中索赔事项了如指掌,加上高度的责任心和严谨的工作态度,索赔成功很容易做到。加强工程施工中的索赔管理对与国际接轨也大有好处。

3、阅读上述案例后你有什么感想?

答:索赔时双向的,不仅承包人可以像发包人索赔,发包人同样也可以向承包人索赔。由于实践中发包人向承包人索赔发生的频率相对较低,而且索赔处理中,发把人始终处于主动和有利地位,对承包人的违约行为他可以直接从应付工程款中抵扣、扣留保留金或通过履约保函向银行索赔来实现自己的索赔要求。因此在工程实践中大量发生的、处理比较困难的是承包人向发包人的索赔,也是工程师进行合同管理的重点内容之一。承包人的索赔范围非常广泛,一般只要因非承包人自身责任造成其工期延长或成本增加都有可能向发包人提出索赔。有时发包人违反合同,如未及时交付施工图纸、合格施工现场、决策错误等造成工程修改、停工、返工、窝工、未按合同规定支付工程款等,承包人可向发包人提出赔偿要求;也可能由于发包人应承担风险的原因,如恶劣气候条件影响、国家法规修改的等造成承包人损失或损害时,也会向发包人提出补偿要求。只有实际发生了经济损失或权利损害,一方才能向对方索赔。经济损失是指因对方因素造成合同外的额外支出,如人工费、材料费、机械费、管理费等额外开支;权利损害时指虽然没有经济上的损失,但造成了一方权利上的损害,如由于恶劣气候条件对工程进度的不利影响,承包人有权要求工期延长等。因此发生了实际的经济损失或权利损害,应是一方提出索赔的一个基本前提条件。有时上述两者同时存在,如发包人未及时交付合格的施工现场,既造成承包人的经济损失,又侵犯了承包人的工期权利,因此承包人既要求经济赔偿,又要求工期延长;有时两者则可单独存在,如恶劣气候条件影响、不可抗力事件等,承包人根据合同规定或惯例则只能要求工期延长,不应要求经济补偿。

许多人一听到“索赔”两个字,很容易联想到争议的仲裁、诉讼或双方激烈的对抗,因此往往认为应当可能避免索赔,担心因索赔而影响双方的合作或感情。实质上索赔时一种正当的权利或要求,是合情、合理、合法的行为,它是在正确履行合同的基础上争取合理的偿付,不是无中生有,无理争利。索赔同守约、合作并不矛盾 、对立,索赔本身就是市场经济中合作的一部分,只要是符合有关规定的、合法的或者符合有关惯例的,就应该理直气壮的、主动的向对方索赔。大部分索赔都可以通过协商谈判和调解等方式获得解决。只有在双方坚持己见而无法达成一致时,才会提交仲裁或诉诸法院求得解决,即使诉诸法律程序,也应当被看成事尊法守约的正当行为。

4

案例三:TCL项目研发成本的控制案例

问题1:TCL公司项目成本控制的关键是什么?研发成本的控制有效吗?为什么?

答:(1)TCL以研发过程的成本控制和目标成本作为整个项目成本控制的关键,从细节出着手,分析预算成本,保持成本和收益的联动关系,维持成本和收益的一定比例。

(2)非常有效,TCL成功的关键之一就是对项目研发成本的控制。

TCL的发展不仅有赖于敏锐的观察力、强劲的研发力、生产力、销售力,还得益于对项目研发成本的有效控制与管理,使产品一进入市场便以优越的性能价格比迅速占领市场,实现经济效益的稳步提高。

(3)由于成本在广义上包含了设计(研发)成本、制造成本、销售成本三大部分,也就是说,很多人在成本控制方面往往只关注制造成本、销售成本等方面的控制。

如果以研发过程的成本控制作为整个项目成本控制的起点,这才是产品控制成本的关键。研发成本的控制有效。

我们知道,一个产品的生命周期包含了产品成长期、成熟期、衰退期三个阶段, 这三个阶段的成本控制管理重点是不同的,即设计成本、生产成本、销售服务成本。实际上,产品研发和设计是我们生产、销售的源头之所在,一个产品的目标成本其实在设计成功后就已经基本成型,作为后期的产品生产等制造工序(实际制造成本)来说,其最大的可控度只能是降低生产过程中的损耗以及提高装配加工效率(降低制造费用)。

有一个观点是被普遍认同的,就是产品成本的80%是约束性成本,并且在产品的设计阶段就已经确定。也就是说,一个产品一旦完成研发,其目标材料成本、目标人工成本便已基本定性,制造中心很难改变设计留下的先天不足。

如何保证我们设计的产品在给定的市场价格、销售量、功能的条件下取得可以接受的利润水平,我们在产品设计开发阶段引进了目标成本和研发成本的控制。 目标成本的计算又称为“由价格引导的成本计算”,它与传统的“由成本引导的价格计算”(即由成本加成计算价格)相对应。

5

产品价格通常需要综合考虑多种因素的影响,包括产品的功能、性质及市场竞争力。一旦确定了产品的目标,包括价格、功能、质量等,设计人员将以目标价格扣除目标利润得出目标成本。目标成本就是我们在设计、生产阶段关注的中心,也是设计工作的动因,同时也为产品及工序的设计指明了方向和提供了衡量的标准。

问题2:TCL公司应如何从全局出发来考虑项目成本的控制? 答:(1)通过确认改善的产品设计,在不牺牲功能的前提下,削减产品部件和制造成本。通过关注产品的功能,设计人员会经常考虑其他产品执行同样功能的零部件,提高零部件的标准化程度,这有助于提高产品质量,同时降低产品的成本,通过削减产品不必要的功能或复杂程度来降低成本。

(2)减少设计交付生产前需被修改的次数,设计交付生产前需被修改的次数,这是核算一个新产品开发成本投入的一个指标。很多事实现实,许多时候新产品往往要费很长时间才能批量投入市场,最大的原因是因为产品不能一次性达到设计要求,通常需要被重新设计并重新测试好几次,而为减少错误而重新设计产品的时间延误将会使产品较晚打入市场,勿失良机而损失的销售额更是令人痛心。因此,研发设计人员的开发设计,在不影响成本,性能的情况下,应尽量提高一次设计的成功率。

问题3:请简述项目成本控制的目的和作用?

答:(1)作用是在项目成本的形成过程中,对生产经营所消耗的人力资源、物质资源和费用开支进行指导、监督、调节和限制,及时纠正将要发生和已经发生的偏差,把各项生产费用控制在计划成本的范围之内,保证成本目标的实现。施工项目成本控制的目的,在于降低项目成本,提高经济效益。

选择合适的管理理念和管理方法:目前项目管理和施工企业管理应该还是一个比较新的课题,国内外的理论工作者和实践者都在不断研究、不断探索,正处在诸子百家、群雄并起的阶段,况且随着计算机技术和网络技术等先进技术手段的不断出现,管理理论和管理方法也在不断发生变化,这对选择决策既是机会更是难题。同时,管理者在决策前还必须考虑到理论与实践的差别,考虑到国内与国外的差别,考虑到企业所管理的项目的差别,考虑到企业自身的基础情况等,因此,选择好切实可行且行之有效的管理理念和管理方法将是至关重要的。

(2)目的是在于降低项目成本,提高经济效益。然而项目成本的降低,除了控制成本支出以外,还必须增加工程预算收入。因为,只有在增加收入的同时节约支出,才能提高施工项目成本的降低水平。

6

合理确定项目成本管理考核标准。管好项目成本必须有明确的努力方向和考核标准,只有明确项目成本管理目标,才能使项目成本管理有了努力方向和考核依据,因此,每个项目在实施管理前必须明确项目成本管理目标。项目成本管理目标包括两个方面:

1、确定项目成本管理的标准:管好成本不是简单的完成盈利指标,一个在投标时就知道肯定是亏损的项目,管好施工成本的标准是什么?这将是一个衡量项目成本管理好坏的重要的概念性问题,在没有明确这一概念的情况下,很难评价施工项目成本管理的好坏。所以,项目成本管理好与坏的评价应该建立在项目实施过程中相关人员的工作职责基础上。要把成本目标进行分解,量价要分离,评价也应该细化。

2、确定项目成本控制指标:要想实施成本管理和控制,就必须确定成本控制指标,指标包括:项目总成本,分包价格水平,材料价格水平、分部分项材料消耗量,机械费用水平、租赁单价,以及管理费用水平等等。

7

参考文献:

【1】 潘文安 翟焱,项目管理理论与实务,2009.8

【2】 孙新波 管理,机械工业,2010.9

【3】 罗铁青 王莹,软件项目管理流程分析与设计,2007.2

【4】 徐大图 ,工程造价确定与控制,

8 1999.8

 

第二篇:《项目管理案例分析》实践报告

题 目:案例一:微软公司办公商务单位考生姓名:

考 核 号:准考证号:考核教师:

吉林省自学考试 《项目管理案例分析》 实践考核报告 ---WinWor之成败 案例二:小浪底工程 _______杨 ____姝______________ _____ A1025__________________ 293812101027 _____________ _______________________________

目录

案例一:微软公司办公商务单位---WinWor之成败………………1 问题1:你认为WinWord的开发项目是成功的,还是失败的?为什么?并阐述影响项目成功的决定因素有哪些?…………………………1 问题2:WinWord的项目管理过程中存在哪些问题?应如何改

进?……………………………………………………………………3 问题3:.WinWord开发项目中,采取了怎样的组织形式?项目经理的作用如何?……………………………………………………………3

案例二 小浪底工程…………………………………………………4 问题1:通过此案,请你分析影响项目采购管理的因素主要有哪些?……………………………………………………………………4 问题2:小浪底工程成功应对国际索赔的案例中,你认为应该如何理解索赔的含义?………………………………………………………4 问题3:阅读上述案例后你有什么感想?…………………………5 参考文献………………………………………………………………6

案例一:微软公司办公商务单位---WinWor之成败

问题1:你认为WinWord的开发项目是成功的,还是失败的?为什么?并阐述影响项目成功的决定因素有哪些?

答:我认为WinWord的开发总的来说项目是成功的

虽然是延期完成,但是总体上技术性能得以实现,同时从顾客的角度看,

项目结果是被顾客所接受和承认的。一个完整的项目,之所以认为是成功的,必须满足项目的三个要素,,即时间进度、成本控制、质量要求。只要达到这三个要素的目标就可以认为是成功的。同时所得到的项目能够得到顾客的认可和赏识也是一种 成功。项目的成败还受项目组织环境、项目所处的组织环境、客户环境,自然社会环境影响。可控角度看,把前三项放在整个项目周期中进行考察。一个企业的发展面临着不断变化的客户需求,所以新产品的开发成为企业存在和发展的核心部分,持续的推出新的成功产品成为企业之树常青的关键。而微软公司在WinWord的开发项目中能够与时俱进,在一定的时间范围和相对的成本控制下达到产品技术和质量的统一,即使在其中还有不足,但满足了市场和顾客的需求,使技术更上一层。例如在IT行业里,产品研发突破了原定的时间、成本要求的情况很普遍,但最终得到技术上的升华和顾客的喜爱。也可以说是一种成功。

我觉得影响项目成功的因素:可以从三个方面着手,即决定于项目组本身

的因素,决定于母公司的因素,决定于客户的因素。其中包括项目的目标和范围是否合理明确、项目的组织是否健全稳定、是否能得到上级领导的支持和认可,项目过程中是否有一个有序、良好的沟通环境,能否在其中建立一个积极、稳定和谐的团队力量,项目是否合理有研究性,在其中并有一个合理的项目控制范围。这些都是项目成功的决定因素。

问题2:WinWord的项目管理过程中存在哪些问题?应如何改进?

答: WinWord的项目管理过程中存在计划不明确合理的问题,需求分析不到位,组织关系不稳定,计划控制薄弱,得不到高层领导的支持和认可。研发项目成果,无论是实体,软件、还是服务都是为了实现企业的利润。哪么,就要适合市场的需求和顾客的喜爱和认可。而设计人员只是更加注重产品的技术研发问题,而忽视了最重要的产品的使用性,即顾客的真正需求。要实行一个项目时必须做好充分的调查,即市场调查、经济调查、资源、成本、质量等。有什么的开

发团队就有什么样的新产品,没有上级领导的支持,有时很难得到资源的优化分配,从而使项目陷入困境。

我觉得从项目管理中出现的问题,可以从以下几方面进行改进:

(1) 建立统一规范、标准的权、责、利相结合的成本管理体制。

建立以项目经理为核心的成本管理体系,对成本管理体系中的每个部门、每个人的工作职责和范围要进行明确的界定,赋予相应的权利,以充分有效地履行职责;在责任支配下完成工作任务后,需要用一定物质奖励去刺激,彻底打破过去那种干好干坏一个样,干多干少一个样的格局。这样层层落实,逐级负责,使项目成本管理工作做到责权利无空白,无重叠,事事有人管,责任有人担,杜绝了推倭扯皮,一切有章可循,有据可查,使项目成本管理工作形成一个完整的成本管理体系,便于形成责权利相结合的成本管理体制,便于调动职工的积极性和主动性,便于大家共同为项目的成本管理献计献策。

(2)从质量成本管理上要效益

正确处理质量成本中几个方面的相互关系即质量损失(内、外部故障损失)、预防费用和检验费用间的相互关系,采用科学合理、先进实用的技术措施,在确保施工质量达到设计要求水平的前提下,尽可能降低工程成本。项目经理部也不能为了提高企业信誉和市场竞争力而使工程全面出现质量过剩现象,导致完成工程量不少,经济效益低下的被动局面。

(3)从工期成本控制上要效益

即工期成本的管理与控制对施工企业和项目经理部来说,并不是越短越好,而是需要通过对工期的合理调整来寻求最佳工期点成本,把工期成本控制在最低点。

(4)强化经济观念,树立全员经济意识

施工企业必须加大宣传力度,树立全员经济意识。首先要统一思想认识,从项目管理人员到普通施工人员要进行经济教育,灌输经济意识,把一切为了效益的意识深深地刻在每个职工的脑海 ,对于施工作业队除组织大规模的教育外,还要通过大幅标语、宣传栏进行宣传。诸如“节约光荣,浪费可耻”,“建名牌工程,创最佳效益”等等,使每一位员工都能把工程成本管理工作放在主要位置。其次是组织培训,提高专业人员的素质,这是实现成本目标的保证。

(5 )完善成本管理办法

每一个工程项目都有其自身的特点,要根据工程项目本身的特点,制定有针对性的项目成本管理办法,如项目质量成本管理办法、工期成本管理办法、招投标管理办法、合同评审管理办法、材料使用控制办法等管理办法。这些管理办法应是责任到人、切实可行的具有较强操作性的办法,使项目的成本控制有法可依,

有章可循,有据可查

(6)完善合同文本,避免法律损失施工专案的各种经济活动,都是以合同或协议的形式出现,如果合同条款不严谨,容易让对方钻空子,造成自己蒙受损失时应有的索赔条款不能成立,产生不必要的损失。所以必须细致周密的订立严谨的合同条款。

问题3:.WinWord开发项目中,采取了怎样的组织形式?项目经理的作用如何?

答: 我认为WinWord开发项目是采用了矩阵式的组织形式,为了改进项目的实施状况,Gates决定运用当时还在规划形成中的程序管理模式。在程序管理模式中,一些人分享了新产品开发的领导权:其中有来自开发部门的项目主管和技术主管、来自程序管理部门的程序主管、来自市场部门的产品主管、来自用户教育部门的在线主管和出版主管、来自国际化分部的地区化主管。这些人作为一个小组一起工作,没人有至高无上的权威。项目主管负责监督、管理产品开发事务,包括分配编程任务、作计划表和协调开发事务;技术主管作出最终的技术决策、代码检查和编程标准;产品主管分析各个市场要点,如竞争分析、定位、包装和广告;程序主管的工作是集成和协调项目中每个人的工作,他同时也直接对产品的规格和概念负责;在线主管和出版主管负责用户教育功能,地区化主管监督、管理各种各样国际市场的面向用户的问题。

项目经理的作用:项目经理是项目的管理者,是项目的核心人物,也是项目成功的关键。

(1)项目经理是项目的主要计划者和确定者。项目的各项活动都要认真进行计划并按计划实施,项目经理是项目计划工作的主要负责人。

(2)项目经理是项目的组织者、合作者。项目的全面实施需要获得足够的人力、物力和财力资源,并合理地分配项目任务,积极地向下授权,及时解决各种矛盾。因此项目经理在项目的实施中始终扮演组织者、合作者的角色。

(3)项目经理是项目的协调者、沟通者。项目经理处于整个项目的中心位置在确保公司利益的原则下,不仅要沟通和协调项目业主和客户之间的各种关系,还要沟通和协调项目组与业主、客户与其他相关者的利益关系。

(4)项目经理是项目合同的管理者、市场经营者。项目经理必须清楚各类合同的全部内容和要求,严格按合同要求实施并管理好合同,力求以此产生潜在的影响 而获得项目市场。

(5)项目经理是项目的领导者、决策人。项目经理是一个项目团队的最高领导者,

是项目管理工作的决策制定者,负责定义项目并规定项目的要求。在某些情况下,项目经理要带领和指导项目团队克服各种困难,保证成功地完成项目。可以说, 项目经理的领导作用就是充分运用自己的职权和个人魅力去影响项目组成员———保持沟通,为实现项目的目标而服务

案例二 小浪底工程

问题1:通过此案,请你分析影响项目采购管理的因素主要有哪些?

答:采购是项目执行中的一个关键步骤,一些项目的采购支出一般要占项目投资的50%~60%。项目的外部环境因素对采购策略的制定、采购计划的实施都会产生重要影响。实践中,一个好的项目采购策略会充分利用外部市场环境为项目整体带来利益。比如,批量采购会具有数量上的优势,并以此获得商业折扣来增加项目团体(整体)的利益,减少现金流出,这时能提供商业折扣的供货商就会成为可能的选择。因为采购会直接产生项目的利益,所以采购经常是相对集中的,这样会使支付的货款和采购附加费用减少,使采购工作更趋于合理化。项目采购中必然会遇到的环境因素包括两个方面:宏观环境和微观环境。

宏观环境:一般是指能对项目组织怎样及何时进行采购产主影响的外界变化,包括市场季节性的变化、社会(国家)经济的周期性波动、国家财政金融政策调整、通货膨胀的存在、利率及汇率的波动、市场竞争等各种因素。比如,一个外国公司已着手在某一国家进行一个项目,这个项目可能会存在几个合适的承包商。但因为该国的失业率较高,所以决定只使用该国的承包商,并给那些失业人数最多的城市以优先权。尽管其他的承包商可能更合适,但外部环境决定了采购选择的范围的有限性。

微观环境:是指项目组织内部的环境,包括项目组织在采购中可能采取的工

作政策、方式和程序,这些方式和程序有可能是业主,或项目本身强加给项目组织的。狭义地讲,采购的微观环境就是项目组织实施采购的过程和程序。

问题2:小浪底工程成功应对国际索赔的案例中,你认为应该如何理解索赔的含义?

答:

索赔含义:(1)索赔是维护双方合法利益的权利,这同合同条件中双方的合同责任一样,构成了严密的合同制约关系;索赔的性质属于一种经济补偿的行为,是承发包双方经常发生的管理业务,是双方合作的方式,而不是对立。这项工作的健康开展,对加强企业内部管理,提高企业素质;对学习掌握国际惯例,发展对外工程承包,促使我国企业的索赔和处理索赔工作能力达到国际先进水平;对保护企业合法权益,建立市场经济新秩序;对提高工程建设的效益,加快经济建设的发展,都具有非常重要的意义和作用。

(2)低报价、高索赔,这是国际工程承包的惯用做法。要与国际接轨,就必须加强索赔管理,这也是实行工程建设监理制的必然趋势。我国工程承包要走向世界,必须提高索赔意识,了解索赔内容,掌握索赔技能。

(3)索赔工作在工程施工中至关重要,只要合同执行者有强烈的索赔意识,对合同中索赔事项了如指掌,加上高度的责任心和严谨的工作态度,索赔成功很容易做到。加强工程施工中的索赔管理对与国际接轨也大有好处。

问题3:阅读上述案例后你有什么感想?

答:读完上述案例后我觉得:索赔时双向的,不仅承包人可以像发包人索赔,发包人同样也可以向承包人索赔。由于实践中发包人向承包人索赔发生的频率相对较低,而且索赔处理中,发把人始终处于主动和有利地位,对承包人的违约行为他可以直接从应付工程款中抵扣、扣留保留金或通过履约保函向银行索赔来实现自己的索赔要求。因此在工程实践中大量发生的、处理比较困难的是承包人向发包人的索赔,也是工程师进行合同管理的重点内容之一。承包人的索赔范围非常广泛,一般只要因非承包人自身责任造成其工期延长或成本增加都有可能向发包人提出索赔。有时发包人违反合同,如未及时交付施工图纸、合格施工现场、决策错误等造成工程修改、停工、返工、窝工、未按合同规定支付工程款等,承包人可向发包人提出赔偿要求;也可能由于发包人应承担风险的原因,如恶劣气候条件影响、国家法规修改的等造成承包人损失或损害时,也会向发包人提出补偿要求。只有实际发生了经济损失或权利损害,一方才能向对方索赔。经济损失是指因对方因素造成合同外的额外支出,如人工费、材料费、机械费、管理费等额外开支;权利损害时指虽然没有经济上的损失,但造成了一方权利上的损害,如由于恶劣气候条件对工程进度的不利影响,承包人有权要求工期延长等。因此发生了实际的经济损失或权利损害,应是一方提出索赔的一个基本前提条件。有时上述两者同时存在,如发包人未及时交付合格的施工现场,既造成承包人的经济损失,又侵犯了承包人的工期权利,因此承包人既要求经济赔偿,又要求工期延长;有时两者则可单独存在,如恶劣气候条件影响、不可抗力事件等,承包人根据合同规定或惯例则只能要求工期延长,不应要求经济补偿。

许多人一听到“索赔”两个字,很容易联想到争议的仲裁、诉讼或双方激烈

的对抗,因此往往认为应当可能避免索赔,担心因索赔而影响双方的合作或感情。实质上索赔时一种正当的权利或要求,是合情、合理、合法的行为,它是在正确履行合同的基础上争取合理的偿付,不是无中生有,无理争利。索赔同守约、合作并不矛盾 、对立,索赔本身就是市场经济中合作的一部分,只要是符合有关规定的、合法的或者符合有关惯例的,就应该理直气壮的、主动的向对方索赔。大部分索赔都可以通过协商谈判和调解等方式获得解决。只有在双方坚持己见而无法达成一致时,才会提交仲裁或诉诸法院求得解决,即使诉诸法律程序,也应当被看成事尊法守约的正当行为。

参考文献:

【1】 潘文安 翟焱,项目管理理论与实务,2009.8

【2】 孙新波 管理,机械工业,2010.9

【3】 罗铁青 王莹,软件项目管理流程分析与设计,2007.2

【4】 徐大图 ,工程造价确定与控制,1999.8

相关推荐